Эта категория посвящена спорам, возникающим из необходимости взыскания денежных средств, которые должны быть выплачены по различным видам договоров. Здесь рассматриваются ситуации, когда одна сторона требует оплаты от другой в рамках исполнения обязательств по займам, поставкам, подрядам, страховым случаям, инвестициям или другим гражданско-правовым соглашениям. Суть — восстановление финансового баланса сторон через судебное принуждение к выплате долга.
Псковский городской суд (Псковская область) · О взыскании уплаченных денежных средств по договору, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с указанным иском, уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ, мотивировав тем, что <дата> между ним и Пономаревой (сменила фамилию на <ФИО>) Олесей Александровной, являющейся индивидуальным предпринимателем
Описательная часть
Ответчик – индивидуальный предприниматель <ФИО> в судебное заседание не явилась, обеспечила явку представителя <ФИО>, предоставив письменные возражения на иск. В судебном заседании представитель ответчика иск
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства и материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Суд учитывает, что из положений ст. 69 ГПК РФ следует, что свидетель не относятся к субъектам
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО>, удовлетворить
Калининский районный суд г. Тюмени (Тюменская область) · О взыскании уплаченной по договору подряда суммы, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «Правильный дом» о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда в размере 1 150 000 рублей, неустойки за просрочку исполнения договора в размере 1 150 000 рублей, компенсации
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила иск удовлетворить. Представитель ответчика ООО "Правильный дом" <ФИО> в судебном
Мотивировочная часть
При указанных обстоятельствах, принимая во внимание вышеперечисленные нормы закона, а также условия заключенного договора в части оплаты выполненных работ, в судебном заседании нашел подтверждение факт неисполнения
Советский районный суд г. Воронежа (Воронежская область) · О взыскании денежных средств по договору, убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «ТрейдингСтрой» о взыскании денежных средств, уточнив исковые требования, указывает, что 30 сентября 2021 года истец и ООО «ТрейдингСтрой» в лице генерального директора <ФИО> заключили договор
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей. Как установлено
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что отношения сторон основаны на договоре № 22ТС от 30.09.2021г., являющимся по своей правовой природе договором купли-продажи. Учитывая, что в нарушение требований
Резолютивная часть
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрейдингСтрой», ИНН № в пользу <ФИО>, <дата> года рождения, паспорт: № сумму основного долга 151 200 рублей, убытки в размере 37 044 рубля, неустойку за нарушение срока
Кстовский городской суд (Нижегородская область) · О взыскании денежных средств в счет уплаченных по кредитным договорам, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в Кстовский городской суд с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств в счет уплаченных по кредитным договорам, процентов, судебных расходов, В обоснование иска указано, что 24 октября 2008
Описательная часть
Судом установлено, что 24 октября 2008 года <ФИО> <ФИО> заключили брак, о чем 24.10.2008 года составлена актовая запись 669. выдано свидетельство о заключении брака 1-ТН (л.д.8). Данный факт не оспаривали в
Мотивировочная часть
Суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие неявившихся сторон. Поскольку кредитный договор от (дата обезличена) брался супругами для рефинансирования кредитных договоров от (дата обезличена), от (дата
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> <ФИО> к <ФИО> <ФИО> о взыскании денежных средств в счет уплаченных по кредитным договорам, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов – удовлетворить частично
Раменский городской суд (Московская область) · О взыскании денежной суммы, уплаченной по договору строительного подряда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к <ФИО>, котором просит взыскать с <ФИО> денежную сумму в размере 1 700 000 рублей, уплаченную в качестве аванса по договору подряда от <дата> в счет возмещения
Описательная часть
В судебное заседание истец и его представитель не явились, извещены о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, об отложении дела не ходатайствовали, ранее в судебном заседании представитель истца исковые требования
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежной суммы в размере 1 700 00 руб., уплаченной в качестве аванса по договору строительного подряда от <дата> – оставить без удовлетворения
Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска (Челябинская область) · О взыскании денежных средств по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату юридических услуг
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ ХАБ» (далее по тексту ООО «СМАРТ ХАБ») о взыскании денежных средств по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, пояснял, что оплата за сертификат осуществлялась в размере 147 108 руб., которая была перечислена банком. Заслушав, истца и его представителя
Мотивировочная часть
Заслушав, истца и его представителя, участвующих в деле, исследовав в судебном заседании письменные материалы дела, и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ ХАБ» о взыскании денежных средств по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату юридических услуг – удовлетворить частично
Ленинградский районный суд г. Калининграда (Калининградская область) · О взыскании денежных средств по договору, штрафа, судебных расходов и компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с указанным выше иском, с последующим уточнением, в обоснование которого указал, что <дата> между ним и ООО «ФИИНН» был заключен договор №, по условиям которого ответчик обязался поставить товар
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> – <ФИО>, действующая на основании доверенности исковые требования поддержала в полном объеме, настаивая на их удовлетворении. Принимая во внимание, что участие в
Мотивировочная часть
Принимая во внимание, что участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью лица, участвующего в деле, но каждому гарантируется право на рассмотрение дела в разумные сроки, а также то обстоятельство, что ответчик
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> ИНН № к ООО «ФИИНН» ИНН № о взыскании денежных средств по договору, штрафа, судебных расходов и компенсации морального вреда – удовлетворить частично
Бородинский городской суд (Красноярский край) · О взыскании денежных средств по договору займа и процентов за пользование им
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд к ответчику <ФИО> с иском о взыскании денежных средств по договору займа и процентов за пользование им по тем основаниям, что 14 марта 2022 года <ФИО> и <ФИО> заключили договор займа
Описательная часть
В судебном заседании установлено, что 14 марта 2022 года истец <ФИО> (займодавец) передал ответчику <ФИО> (заёмщику) по договору займа денежные средства в сумме 320000 рублей. Ответчик обязался возвратить заем
Мотивировочная часть
Принимая во внимание, что срок возвращения займа истёк, при этом доказательств возвращения ответчиком истцу переданных по договору займа денежных средств в размере 320000 рублей и уплаты процентов за пользование займом в размере
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору займа и процентов за пользование им удовлетворить
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
В Свердловский районный суд г. Иркутска обратился <ФИО> с иском к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, указав в основание иска, что <Дата обезличена>
Описательная часть
В соответствии с условиями договора ответчик обязуется выполнить по заданию истца услуги по шлифовке бетонного пола, покрытию защитно-декоративного слоя в помещении. Ответчик обязался выполнить работы в срок до <Дата обезличена>
Мотивировочная часть
Размер неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от <Дата обезличена> составляет 738 307,50 рублей (120 050 руб. * 3% * 205 дней просрочки с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>). Вместе
Кисловодский городской суд (Ставропольский край) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных исковых требований указано, что <дата> <ФИО>..;
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить их в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Учитывая, что неполучение ответчиком направляемого судом извещения
Мотивировочная часть
В связи изложенным суд полагает, требование истца о расторжении договора выполнения работ, и взыскании денежных средств по нему подлежащими удовлетворению. Учитывая представленные доказательства и обстоятельства, установленные
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить
Краснокамский городской суд (Пермский край) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковыми требованиями к Индивидуальному предпринимателю <ФИО> о взыскании убытков по договору подряда от 10.08.2020г. в размере 302 000 рублей, неустойки, рассчитанной по правилам п. 5 ст. 28 Закона
Описательная часть
Представитель ответчика ИП <ФИО> - <ФИО> в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, пояснил, что договор был исполнен ответчиком в полном объеме, истцом акт выполненных работ подписан, претензий
Мотивировочная часть
Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично. В соответствии с материалами дела, исследованными доказательствами, суд считает, что обрушение
Якутский городской суд (Республика Саха (Якутия)) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, мотивируя тем, что между сторонами 02 августа 2022 года
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца по доверенности <ФИО> поддержала уточненные исковые требования, просила удовлетворить. Судом установлено и следует из материалов дела, что между сторонами 02 августа
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах в соответствии со статьями 119, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке заочного производства. С учетом этого, у суда не имеется оснований
Сергиево-Посадский городской суд (Московская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержал и пояснил, что <дата> между <ФИО> и ИП <ФИО> был заключен договор подряда на производство и монтаж изделия №№, согласно которому последний
Мотивировочная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержал и пояснил, что <дата> между <ФИО> и ИП <ФИО> был заключен договор подряда на производство и монтаж изделия №№, согласно которому последний
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Октябрьский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
В обоснование исковых требований указано, что между ответчиком Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (далее – ООО «Уют) (исполнитель) и истцом <ФИО> (заказчик) посредством переписки, путем согласования сметы, последующей
Описательная часть
Как усматривается из материалов гражданского дела, ответчик ООО «Уют» извещался судом о времени и месте судебного заседания судебной повесткой, направленной заказным письмом с уведомлением, по юридическому адресу, извещен
Мотивировочная часть
При решении вопроса о рассмотрении дела в отсутствии представителя ответчика суд учитывает следующее. Исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «УЮТ» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, удовлетворить частично
Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ООО "Брикбраер школа" о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательств по договору подряда
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела, со слов представителя, извещена надлежащим образом, что подтверждается материалами настоящего дела, поэтому суд счел возможным рассмотреть
Мотивировочная часть
Вместе с тем, между сторонами произведен акт сверки выполненных и оплаченных работ и стройматериалов, в соответствии с которым стороны подписали акт выполненных работ от 11.12.2024 на сумму 1712235,00 руб. Таким образом
Резолютивная часть
Взыскать с ООО "Брикбраер школа" в пользу <ФИО> денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда № от 23.08.2024, в сумме 4211065,00 руб., неустойку в сумме 3000000,00 руб., компенсацию морального вреда
Пролетарский районный суд г.Тулы (Тульская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований указал на то, что <дата> между истцом
Описательная часть
Представитель истца по доверенности <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме. Как установлено судом и следует из письменных материалов дела, <дата> между <ФИО> и ИП <ФИО>..;
Мотивировочная часть
Суд приходит к выводу о том, что ИП <ФИО> не выполнил условия Договора подряда в части возведение индивидуального жилого дома, доказательства обратного стороной ответчика не представлено. Проверив представленный истцом
Заволжский районный суд г. Твери (Тверская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просил взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере 42 000 рублей 00 копеек; неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> по ордеру адвокат <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме, дополнительно суду пояснил, что до настоящего времени ответчик <ФИО> с истцом <ФИО>..;
Мотивировочная часть
С учетом права истца на судопроизводство в разумные сроки, а также, что сторона истца не возражает против рассмотрения дела в порядке заочного производства, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Майминский районный суд (Республика Алтай) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда № 3070 от 04 мая 2025 года в размере 330 000 рублей, неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 23 июля 2025 года
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить. Судом установлено, что 04 мая 2025 года между <ФИО> (заказчиком) и <ФИО> (подрядчиком)
Мотивировочная часть
Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела и оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. Учитывая предмет
Кунцевский районный суд (Город Москва) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, в обоснование исковых требований указал, что 03.11.2023г. между сторонами заключен договор подряда
Описательная часть
Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме. При таких обстоятельствах, учитывая, что работы по договору до настоящего времени не окончены, срок выполнения которых подрядчиком
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая, что работы по договору до настоящего времени не окончены, срок выполнения которых подрядчиком нарушен, истец реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения договора, а ответчик
Октябрьский районный суд г. Новороссийска (Краснодарский край) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что <дата> между истцом и ответчиком, был заключен
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между истцом и ответчиком, был заключен договор подряда № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Российская
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд признает законными и обоснованными требования истца о взыскании с ответчика денежных средств по договору подряда в размере 4 258 890 рублей. С учетом изложенного, исходя из принципов разумности
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить
Кировский районный суд г. Томска (Томская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> - <ФИО> обратился в суд с иском к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Прима СВ" о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Описательная часть
Истец – <ФИО> - <ФИО>, будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил представителя <ФИО>, который в судебном заседании исковые требования с учётом их
Мотивировочная часть
Принимая во внимание изложенное, а также то, что стороной ответчика доказательств, опровергающих доводы истца не представлено, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью "Прима СВ" о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Северобайкальский городской суд (Республика Бурятия) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ИП <ФИО>, мотивируя заявленные требования тем, что 07.05.2025 г. на интернет-сервисе для размещения объявлений www.avito.ru нашел объявление с предложением о строительстве домов. Обратился
Описательная часть
Однако в нарушение условий договора и требований ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации, взятые на себя обязательства ответчик не исполнил, к выполнению работ не приступил. Судом установлено, что
Мотивировочная часть
С учетом установленных по делу обстоятельств суд приходит к выводу, что в судебном заседании нашли подтверждение доводы истца о заключении с ответчиком договора подряда на выполнение строительно-отделочных работ
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Индивидуальному предпринимателю <ФИО> удовлетворить частично
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
В Свердловский районный суд г. Иркутска обратилась <ФИО> с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование требований указав, что
Описательная часть
Указанные обстоятельства установлены фотоматериалами, не оспариваются и не отрицаются Ответчиком. Суд предпринял все необходимые меры для своевременного извещения ответчика о времени и месте судебного заседания. Однако, в
Мотивировочная часть
В связи с чем, учитывая, что ответчик надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного заседания, в материалах дела отсутствуют сведения об уважительных причинах неявки ответчика в судебное заседание, суд полагает
Пресненский районный суд (Город Москва) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в Реутовский городской суд адрес с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 20.04.2021г. между <ФИО> (Заказчик) и <ФИО> (Подрядчик) был заключен договор №04/21 о выполнении работ по комплексному ремонту квартиры
Мотивировочная часть
Суд несколько раз направлял ответчику извещение о дате и времени судебного разбирательства, однако во всех случаях конверты вернулись без вручения их адресату, так как ответчик отказывался их получать. Суд приходит к выводу
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, - удовлетворить частично
Октябрьский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
АЦ обратилась в суд с иском к ООО «Мирастрой» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, мотивировав заявленные исковые требования указанием на то, что Датаг. между ООО «Мирастрой»
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, Дата между АЦ и ООО «Мирастрой» заключен договор строительного подряда №, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить строительные работы:
Мотивировочная часть
При указанных обстоятельствах суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившегося ответчика и рассмотреть дело в порядке заочного производства. Оценивая изложенное, принимая во внимание буквальное
Резолютивная часть
Исковые требования АЦ к обществу с ограниченной ответственностью «Мирастрой» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, удовлетворить частично
