УИД 77RS0013-02-2024-015054-28

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 октября 2025 года адрес

Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Долбилиной О.С., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2190/2025 по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, в обоснование исковых требований указал, что 03.11.2023г. между сторонами заключен договор подряда № 1 на выполнение работ по устройству дорожного покрытия. Согласно п. 1.7 договора срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего договора. Однако до настоящего времени работы не окончены, объект не сдан, в части выполненных работ у истца имеются претензии по их качеству. Стоимость работ по договору составила сумма, которые были оплачены истцом в полном объеме. 05.11.2024г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия с уведомлением об отказе от исполнения договора и требованием о возврате денежных средств, однако ответ на претензию до настоящего времени истцом не получен, требование истца не удовлетворено.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору подряда, в размере сумма, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда за период с 04.12.2023г. по 05.11.2024г. в размере сумма, компенсация морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом в порядке п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства уведомлен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

В порядке ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке, в отсутствие неявившегося ответчика.

Суд, выслушав участника процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пунктов 1, 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно пункту 1 статьи 704 данного Кодекса, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

На основании пунктов 1, 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как установлено пунктами 1, 2 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 711 данного нормативно-правового акта, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пунктов 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право заказчика в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором подряда. При таком отказе заказчик должен выплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Между тем, статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации также регламентировано право заказчика на отказ от исполнения договора.

Согласно пунктам 1 - 3 данной нормы заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании пунктов 1, 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Материалами дела установлено следующее.

03.11.2023г. между сторонами заключен договор подряда № 1 на выполнение работ по устройству дорожного покрытия.

В соответствии с п. 1.1. договора подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы по устройству дорожного покрытия по адресу: адрес, земельный участок с кадастровым номером 53:09:0070102:3, сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1.7 договора срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания сторонами настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

До настоящего времени работы не окончены, объект не сдан, в части выполненных работ у истца имеются претензии по их качеству, в обоснование чего истцом в материалы дела приобщены фотоматериалы.

Стоимость работ по договору составила сумма, что предусмотрено п. 2.1 договора, которые были оплачены истцом в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела расписками, согласно которым ФИО2 получил в общей сумме сумма по договору подряда № 1 от 03.11.2023.

05.11.2024г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия с уведомлением об отказе от исполнения договора и требованием о возврате денежных средств, что подтверждается описью вложения, однако ответ на претензию до настоящего времени истцом не получен, требование истца не удовлетворено.

При таких обстоятельствах, учитывая, что работы по договору до настоящего времени не окончены, срок выполнения которых подрядчиком нарушен, истец реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения договора, а ответчик в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представил доказательств обратному, свидетельствующих об исполнении им своих обязательств по договору, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в части взыскания денежных средств, уплаченных по договору подряда в размере сумма

Правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки и штрафа по Закону РФ "О защите прав потребителей", а также компенсации морального вреда не имеется, поскольку в данном случае положения указанного Закона к правоотношениям сторон не применимы, т.к. указанный договор на выполнение работ по устройству дорожного покрытия не мог быть заключен истцом для личных нужд, так как указанная дорога не является собственностью истца.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным судом требованиям в размере сумма

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 17 октября 2025 года.

Судья фио