Видновский городской суд (Московская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> НВ о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов. В обоснование заявленных требований указала, что между ней и ответчиком <дата> был...
Описательная часть
В судебном заседании установлено, что <дата>, между <ФИО> и <ФИО> НВ был заключен договор подряда, согласно которому ответчик обязался в срок до <дата> выполнить ремонтные и отделочные работы. Стоимость...
Мотивировочная часть
В силу положений ч. 3 ст. 167 ГПК РФ неявка лиц, извещенных о дате и времени судебного заседания, не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса, в связи с чем суд полагает рассмотреть дело в отсутствии...
Ломоносовский районный суд г. Архангельска (Архангельская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов. В обоснование заявленных требований указал, что между <ФИО> и <ФИО> <Дата>..;.
Описательная часть
Ответчик <ФИО> в судебном заседании возражал против исковых требований. Как следует из материалов дела, между <ФИО> и <ФИО> <Дата> заключен договор на выполнение ремонтных и отделочных работ...
Мотивировочная часть
Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, никем не оспариваются, в связи с чем, суд полагает их установленными. При указанных обстоятельствах, в силу приведенных правовых норм, суд...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов удовлетворить частично
Ленинский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов
Вводная часть
Истец Халлыев Язмырат обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов, указав в обоснование требований, что <дата обезличена> между <ФИО> (далее подрядчик)...
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске. Пояснив, что <ФИО> должен был заштукатурить стены, наклеить стеклохол...
Мотивировочная часть
Доводы истца о том, что в предусмотренный договором подряда срок строительно-монтажные работы ответчиком в полном объеме и в надлежащем виде не выполнены, в связи с чем <ФИО> вправе отказаться от договора и потребовать возврата...
Резолютивная часть
Исковые требования Халлыева Язмырата к <ФИО> , Мансырову Видади Шахид оглы о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов оставить без удовлетворения
Черемушкинский районный суд (Город Москва) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО Мостострой о взыскании денежных средств по договору подряда от 18.04.2022 года в размере сумма, процентов за период с 25.05.2022 по 22.07.2024 в размере сумма, расходов по оплате государственной...
Описательная часть
Судом установлено, что 18.04.2022 между <ФИО> и ООО Мостострой заключен договор подряда, в соответствии с которым истец принял на себя обязательство своими силами и средствами выполнить комплекс работ по осуществлению...
Мотивировочная часть
Разрешая заявленные исковые требования, оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что в рамках заключенного договора подряда от 18.04.2022, обязательства истцом по выполнению работ по монтажу...
Резолютивная часть
Взыскать с ООО Мостострой в пользу <ФИО> *денежные средства в размере сумма, проценты в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере в размере сумма, почтовые расходы в размере сумма, расходы на приобретение...
Пермский районный суд (Пермский край) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов, судебных расходов
Вводная часть
ООО «Управляющая компания ИНТ» обратилосьв суд с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда в размере 69 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 708 рублей 90 копеек и далее...
Описательная часть
По смыслу статей 35 и 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) личное участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью стороны. В судебном заседании установлено...
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования ООО «Управляющая компания ИНТ» удовлетворить
Люблинский районный суд (Город Москва) · О взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, почтовых и юридических расходов, встречному исковому заявлению ООО «Лидер кофе»...
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Лидер кофе» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, почтовых и юридических расходов. В обоснование исковых требований указано, что 8 ноября 2023...
Описательная часть
Представитель истца по первоначальному иску (ответчика по встречному исковому заявлению) <ФИО> по доверенности <ФИО> в судебное заседание явился, первоначальные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить...
Мотивировочная часть
От представителя ответчика ООО «Лидер кофе» на указанное исковое заявление поступили письменные возражения, в которых указано, что с заявленными требованиями ООО «Лидер кофе» не согласен, поскольку ООО «Лидер кофе» надлежащим образом...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Лидер кофе» о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, почтовых и юридических расходов – удовлетворить частично
Приволжский районный суд (Ивановская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование денежными средства и судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в Приволжский районный суд Ивановской области с иском к <ФИО>, в котором, с учетом увеличения исковых требований, просил взыскать с <ФИО> в свою пользу денежные средства по договору подряда от 2 апреля 2023...
Описательная часть
Истец <ФИО> и его представитель <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме. Ответчик <ФИО> в судебном заседании исковые требования признал частично. Считает, что...
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, исследовав все представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Согласно...
Пушкинский городской суд (Московская область) · О взыскании оплаченных по договору подряда денежных средств, неустойки, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к ООО «ТС-Энерго Строй» о выполнении предусмотренных договором строительно-монтажных работ по газификации, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов. В обоснование своих требований...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> и его представитель в порядке ст. 53 ч. 3 ГПК РФ <ФИО> уточнённые исковые требования и обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, поддержали, просили удовлетворить. Судом...
Мотивировочная часть
С учетом вышеизложенных норм права и положений ст. 196 ч.3 ГПК РФ, суд считает возможным удовлетворить исковые требования <ФИО> о взыскании с ответчика штрафа в размере 87 050 рублей. Оценив в порядке ст. 67 ГПК РФ...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «ТС-Энерго Строй» о взыскании оплаченных по договору подряда денежных средств, неустойки, штрафа, судебных расходов удовлетворить
Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании неустойки по договору подряда, судебных расходов
Вводная часть
ИП <ФИО> обратился в Первомайский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики с иском к <ФИО> о взыскании неустойки по договору подряда, указав в обоснование, что между сторонами 18.06.2021 был заключен договор подряда...
Описательная часть
В силу ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные...
Мотивировочная часть
Суд полагает, что требование о взыскании неустойки заявлено истцом обоснованно, вместе с тем, начисленная истцом сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушенного обязательства, значительно превышает сумму долга...
Пушкинский городской суд (Московская область) · О взыскании неустойки по договору подряда, судебных расходов
Вводная часть
ООО «СветТеплоВода» обратилось в суд с иском к <ФИО> о взыскании неустойки по договору подряда, судебных расходов. В обоснование своих требований ООО «СветТеплоВода» указало, что 20.08.2020г. между ООО «СветТеплоВода»...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца ООО «СветТеплоВода» на основании доверенности <ФИО> ( л.д.157) уточненные исковые требования и обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, поддержала в полном объеме.. Ответчик...
Мотивировочная часть
Однако, принимая во внимание условия пункта 5.4 договора о том, что неустойка не может превышать стоимость договора, суд полагает необходимым считать неустойку по вышеуказанному договору в размере 1 646 600 рублей. Исходя...
Резолютивная часть
Исковые требования ООО «СветТеплоВода» к <ФИО> о взыскании неустойки по договору подряда, судебных расходов удовлетворить частично
Химкинский городской суд (Московская область) · О взыскании суммы авансового платежа по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ИП <ФИО> о взыскании суммы авансового платежа по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, мотивируя свои требования тем, что 31 января 2022 года между...
Описательная часть
Представитель Истца – <ФИО> в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме по доводам в изложенным иске. Как установлено судом и следует из материалов дела, 31 января 2022 года...
Мотивировочная часть
Выслушав объяснения представителя Истца, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО> о взыскании суммы авансового платежа по договору подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов удовлетворить частично
Братский городской суд (Иркутская область) · О взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате госпошлины
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ответчику <ФИО>, в котором просит взыскать задолженность по договору подряда и оказания услуг от 01.06.2024 в размере 50 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере...
Описательная часть
Как следует из доводов истца, подрядчик <ФИО> взятые на себя обязательства по договору подряда не выполнил должным образом, работы, предусмотренные договором подряда, им не выполнялись, исполнитель не приступил...
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3538,25 рублей за период с 01.07.2024 по 18.11.2024 из следующего расчета: В связи...
Тверской районный суд (Город Москва) · О взыскании денежных средств по договору поручительства, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов
Вводная часть
Истец адрес обратился в суд с иском к ответчику <ФИО> о взыскании в задолженности по договору поручительства, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, мотивируя требования тем, что 09.08.2021 между...
Описательная часть
Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил их удовлетворить. Учитывая, что судом были предприняты надлежащие меры по извещению ответчика и представитель третьего лица о дате, времени...
Мотивировочная часть
Таким образом, поскольку установлено, что ответчиком обязательства надлежащим образом не исполнены, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по договору поручительства № 1 от 09.08.2021...
Резолютивная часть
Исковые требования ООО «А101» к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору поручительства, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, – удовлетворить
Советский районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) · О взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с ИП <ФИО> о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов В обоснование заявленных требований указал, что в мае...
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить. Судом установлено, что 07.06.2024г. между <ФИО> и ИП <ФИО> возникли правоотношения в результате...
Мотивировочная часть
Вместе с тем Истцом предпринимались попытки по возврату переведенных Ответчику денежных средств. 30.10.2024г. Ответчик вернул часть переведенной Истцом суммы в размере 50 000 рублей (квитанцию прилагаю), остальную сумму...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов – удовлетворить частично
Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) · О взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании уплаченной по договору суммы, пени, компенсации морального вреда, судебных расходов, ссылаясь на то, что (дата) между истцом и ответчиком был заключен договор...
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Представитель истца <ФИО>, действующий на основании ч.6 ст. 53 ГПК РФ, в судебном...
Мотивировочная часть
Выслушав пояснения истца и его представителя, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. Принимая во внимание положения вышеизложенных правовых норм, учитывая, что до настоящего времени, ответчик не выполнил...
Советский районный суд г.Томска (Томская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, понесенных по делу судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> <ФИО> обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю <ФИО> <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда в размере 73800 рублей, компенсации морального вреда в размере 50000 рублей
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> на удовлетворении заявленных требований настаивала по основаниям, изложенным в иске. Поясняла, что ответчик нанял её по договору подряда, заключенным устно, для осуществления работ...
Мотивировочная часть
Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и ухудшением состояния здоровья истца, суд приходит к выводу об отсутствии...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> <ФИО>, <дата> года рождения к ИП <ФИО> <ФИО> о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда, а также взыскании понесенных по делу судебных расходов –...
Люберецкий городской суд (Московская область) · О взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, штрафа, возмещении судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратилась к ООО «МИГ-СК»» с исковым заявлением о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, штрафа, возмещении судебных расходов. В обоснование исковых требований указала что, между...
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, между истцом <ФИО> и ответчиком ООО «МИГ-СК» был заключен Договор строительного подряда № МС-710 от 30.08.2022г. В соответствии с п.2.1, договора...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере 50 000 руб
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, к ООО «МИГ-СК», ИНН , удовлетворить частично
Ковровский городской суд (Владимирская область) · О взыскании денежных средств по договору подряда, материального ущерба, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском, уточненным в ходе судебного разбирательства, к <ФИО> о взыскании денежных средств, переданных в счет оплаты работ по договору подряда от <дата> в размере 50 000 руб., материального ущерба...
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала. Судом установлено, что в установленный договором срок ответчик свои обязательства не выполнил, ремонтные работы произведены частично
Мотивировочная часть
Выслушав истца, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований, исходя из следующего. Установив ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, суд приходит...
Каменский районный суд (Ростовская область) · О взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств, процентов, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «СК «Вековые Традиции» о взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств, процентов, компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что <дата> между ним и ООО «Строительная Компания...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> заявленные исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении, суду также пояснил, что помещение, расположенное по адресу: <адрес>, в котором должны...
Мотивировочная часть
В связи с этим, суд считает ответчика ООО «СК «Вековые Традиции» извещенным о времени и месте судебного заседания и считает возможным рассмотреть дело без участия представителя ответчика. Изучив материалы гражданского дела...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «СК «Вековые Традиции» о взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств, процентов, компенсации морального вреда, - удовлетворить частично
Суоярвский районный суд (Республика Карелия) · О взыскании денежных средств по договору подряда и компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с указанным исковым заявлением по тем основаниям, что 18.06.2022 с ООО «Система Строй» заключил договор на выполнение сварочных работ в здании МОУ «Найстенъярвская СОШ» в период с 18.06.2022 по 18.08.2022...
Описательная часть
В судебном заседании истец поддержал требования по основаниям, изложенным в иске. Дополнительно пояснил, что непосредственно с ним со стороны ответчика заключал договор подряда А.И., который и передал ему часть денежных средств...
Мотивировочная часть
Заслушав явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью «Система Строй» отказать
Среднеахтубинский районный суд (Волгоградская область) · О взыскании суммы неустойки по договору подряда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к ИП <ФИО> о взыскании суммы неустойки по договору подряда
Описательная часть
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору №№ от <дата> за период с <дата> по <дата> в размере 145 239 рублей 75 копеек...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, проанализировав письменные доказательства и дав всему этому оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, то есть по их относимости, допустимости, достоверности, как каждого в отдельности, так...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ИП <ФИО> о взыскании суммы неустойки по договору подряда – удовлетворить
Верхнепышминский городской суд (Свердловская область) · О взыскании суммы неустойки по договору подряда
Вводная часть
ООО «Промдекор» обратилось в суд с иском к ООО «УралРесурс», <ФИО> о взыскании суммы неустойки по договору строительного подряда № от 15.04.2022 в размере 5 588 229,31 рублей, с продолжением начисления процентов по день выполнения...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – <ФИО>, действующий на основании доверенности № от 10.01.2023, исковые требования ООО «Промдекор» поддержал в полном объеме, настаивая на их удовлетворении. По обстоятельствам...
Мотивировочная часть
Таким образом, поскольку имеющиеся в материалах дела адреса являлись единственным известным суду местом жительства ответчика <ФИО> и местом нахождения ООО «УралРесурс» (по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц...
Резолютивная часть
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ПромДекор» к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «УралРесурс», <ФИО> о взыскании суммы неустойки по договору подряда, удовлетворить частично
Октябрьский районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан) · О взыскании суммы аванса по договору подряда, неустойки, компенсацию морального вреда, штрафа, судебные расходы
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственности «Матур Хаус» (далее по тексту - ООО «Матур Хаус») о взыскании суммы аванса по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между <ФИО> (заказчиком) и ООО «Матур Хаус» (порядчиком) заключен договор подряда № на устройство свайно-ростверкового фундамента, согласно которому подрядчик обязуется в установленный...
Мотивировочная часть
Суд учитывает, что закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд, обязав суд извещать этих лиц о времени и месте рассмотрения дела. Изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к обществу с ограниченной ответственности «Матур Хаус» о взыскании суммы аванса по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, удовлетворить частично
Йошкар-Олинский городской суд (Республика Марий Эл) · О взыскании денежных средств по договору купли-продажи, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к <ФИО> и просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства в размере 2 575 525 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <дата> по <дата> в размере...
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, участие которой в судебном заседании обеспечено путем использования системы видеоконференц-связи на базе Ленинского районного суда г. Ульяновска, исковые требования поддержала, просила...
Мотивировочная часть
Учитывая установленные по делу обстоятельства и приведенные нормы права, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о взыскании с <ФИО> в пользу <ФИО> денежных средств в размере 2 575...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств в размере 2 575 525 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <дата> по <дата> в размере 845 971,76 руб...
Дзержинский районный суд г. Перми (Пермский край) · О взыскании денежных средств по договору купли-продажи, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов
Вводная часть
24.02.2025 истец обратился в суд с указанным иском, мотивируя требования тем, что Дата между сторонами заключен договор купли-продажи, по условиям которого истец приобрел у ответчика земельный участок площадью 41 993 м? с кадастровым...
Описательная часть
Кроме того, информация о слушании дела заблаговременно размещена на интернет-сайте Дзержинского районного суда г. Перми dzerjin.perm.sudrf.ru. С учетом изложенного, и поскольку участие в судебном заседании является правом...
Мотивировочная часть
Суд не усматривает отсутствие в действиях ответчика виновного поведения, исходя из следующего. При таких обстоятельствах, учитывая установленный факт получения ответчиком от истца суммы в размере 500 000 руб...
Резолютивная часть
Взыскать с <ФИО> ...) в пользу <ФИО> (...) денежные средства по договору купли-продажи от Дата в размере 500 000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2016 по 10.04.2025 в размере 405 994...
