Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 60688 рублей71 копейки. Свои требования истец мотивировал тем, что 08.02.2022 года <ФИО>..;.
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 08.02.2022 года <ФИО> обратился в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 398288 рублей71 копейки. Свои требования истец мотивировал тем, что 03.02.2022 годаЕвграфов...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 03.02.2022 годаЕвграфов Р.В. обратился в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовавматериалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, чтозаготовленную древесину для собственных нужд ответчик использовал...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 343663 рублей 92 копейки. Свои требования истец мотивировал тем, что 26.01.2022 года...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 26.01.2022 года <ФИО> обратилась в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовавматериалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик использовал...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 266677 рублей 29 копеек. Свои требования истец мотивировал тем, что 03.02.2022 года <ФИО>..;.
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 03.02.2022 года <ФИО> К. обратилась в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 107356 рублей 40 копеек. Свои требования истец мотивировал тем, что 25.11.2020 года <ФИО>..;.
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 25.11.2020 года <ФИО> обратилась в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 166936 рублей 41 копейка. Свои требования истец мотивировал тем, что 10.08.2020 года...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 10.08.2020 года <ФИО> обратилась в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилых домов...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 402255,60 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что <дата> <ФИО> обратилась в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 18.03.2020 года <ФИО> выдана доверенность на имя Б.В.В. для представительства ее интересов в частности в ОГКУ «Чухломское лесничество» по всем вопросам, связанным с выделением участка...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Суд считает, что доказательств того, что заготовленную древесину для собственных нужд ответчик...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Любимский районный суд (Ярославская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Департамент лесного хозяйства Ярославской области обратился в Любимский районный суд с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В обоснование...
Описательная часть
Из материалов дела следует, что, между Департаментом лесного хозяйства Ярославской области и <ФИО> <дата> был заключен договор купли-продажи лесных насаждений гражданам для собственных нужд №. В судебном...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, ответчиком заявлена просьба о снижении размера подлежащей взысканию неустойки в связи с трудным материальным положением и несоразмерностью суммы неустойки последствиям нарушенного обязательства. Учитывая характер...
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента лесного хозяйства Ярославской области к <ФИО>, о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд удовлетворить в части, взыскав с ответчика в пользу Департамента...
Любимский районный суд (Ярославская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Департамент лесного хозяйства Ярославской области обратился в Любимский районный суд с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, обосновав свои требования...
Описательная часть
В нарушение ст. 49 ЛК РФ отчет об использовании лесных насаждений, заготовленных в лесном квартале №, лесотаксационном выделе №,10 лесосека № Павловского участкового лесничества ГКУ «Любимское лесничество», в объеме 99 кв.м...
Мотивировочная часть
Размер неустойки, представленный истцом, составлен в соответствии с ГК РФ, постановлением Правительства Ярославской области от 06.08.2007 г. № 318 - а «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой гражданами...
Резолютивная часть
Исковые требования департамента лесного хозяйства Ярославской области к <ФИО> о взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений гражданам для собственных нужд удовлетворить
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 166959,82 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 27.10.2021 года ответчик обратился в ОГКУ «Чухломское лесничество»...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 27.10.2021 года <ФИО> обратился в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилого дома...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 581313,40 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 29 августа 2020 года <ФИО>, обратился в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 07.02.2020 года <ФИО> выдана доверенность на имя Ш.А.А. для представительства его интересов в частности в ОГКУ «Чухломское лесничество» по всем вопросам, связанным с выделением участка...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 318335,60 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 29 августа 2020 года <ФИО> обратилась в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 04.08.2020 года <ФИО> выдана доверенность на имя Ш.А.А. для представительства его интересов в частности в ОГКУ «Чухломское лесничество» по всем вопросам, связанным с выделением участка...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 205026,20 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 29 августа 2020 года <ФИО>, обратилась в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 04.08.2020 года <ФИО> выдана доверенность на имя Ш.А.А. для представительства его интересов в частности в ОГКУ «Чухломское лесничество» по всем вопросам, связанным с выделением участка...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 98831,50 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 29 августа 2020 года <ФИО>, обратилась в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 04.08.2020 года <ФИО> выдана доверенность на имя Ш.А.А. для представительства его интересов в частности в ОГКУ «Чухломское лесничество» по всем вопросам, связанным с выделением участка...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Чухломский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к <ФИО> о взыскании с ответчика неустойки по договору в размере 334809,40 рублей. Свои требования истец мотивировал тем, что 14 августа 2020 года <ФИО>, обратился в ОГКУ «Чухломское...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 14.08.2020 года <ФИО> обратился в Департамент лесного хозяйства Костромской области с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства жилого дома...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Чухломское лесничество» удовлетворить частично
Куйбышевский районный суд (Новосибирская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Министерство природных ресурсов и экологии <адрес> обратилось в суд с иском к <ФИО>. о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В обоснование иска истец указывает, что...
Описательная часть
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд считает, что иск обоснован и подлежит удовлетворению в полном объеме
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд - удовлетворить
Алатырский районный суд (Чувашская Республика) · О взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее -Минприроды Чувашии) обратилось в суд с иском к <ФИО> о взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд...
Описательная часть
Судом установлено и следует из материалов дела, что <ФИО> на праве общей долевой собственности (1/4 доля в праве) по договору дарения от <дата> принадлежал на праве собственности жилой дом, площадью 21,9 кв.м...
Мотивировочная часть
Акт от <дата> о результатах осмотра мест строительства и (или) ремонта жилых домов, садовых домов, хозяйственных строений и сооружений по месту регистрации ответчика <ФИО> по адресу: Чувашская Республика, <адрес>...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики о взыскании с <ФИО> овича суммы неустойки, причиненной вследствие нарушения лесного законодательства, в размере 74325 рублей, отказать
Алатырский районный суд (Чувашская Республика) · О взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее также Минприроды Чувашии) обратилось в суд с иском к <ФИО> о взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных...
Описательная часть
Судом установлено и следует из материалов дела, что <ФИО> является собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Чувашская Республика, <адрес> (копии свидетельств о государственной...
Мотивировочная часть
Принимая во внимание представленные представителем истца в ходе рассмотрения дела письменные пояснения и фотоотчет, согласно которым факт нецелевого использования ответчиком полученных по договору лесных насаждений в установленном объеме...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики о взыскании с <ФИО>, <дата> года рождения, уроженца <адрес> Республики , суммы неустойки, причиненной вследствие нарушения...
Боровичский районный суд (Новгородская область) · О взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Вводная часть
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в лице ГОКУ «Любытинское лесничество» обратилось в суд с иском к <ФИО> Марине Сергеевне, в обоснование требований указало, что между Министерством...
Описательная часть
Представитель истца Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в лице ГОКУ «Любытинское лесничество» <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объёме...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, требования истца о применении предусмотренной договором санкции в виде неустойки является обоснованным. Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, имеющие значение при оценке соразмерности...
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в лице государственного областного казенного учреждения «Любытинское лесничество» к <ФИО> Марине Сергеевне (паспорт гражданина РФ...
Алатырский районный суд (Чувашская Республика) · О взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных...
Вводная часть
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее также Минприроды Чувашии) обратилось в суд с иском к <ФИО> о взыскании неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных...
Описательная часть
Ответчик <ФИО> в судебном заседании исковые требования не признал, суду пояснил, что в 2019 г. он заключил договор купли-продажи лесных насаждений. На момент заключения договора купли-продажи он был зарегистрирован...
Мотивировочная часть
Принимая во внимание представленные представителем истца в ходе рассмотрения дела письменные пояснения и фотоотчет, согласно которым факт нецелевого использования ответчиком полученных по договору лесных насаждений в установленном объеме...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики о взыскании с <ФИО>, <дата> года рождения, уроженца <адрес> , суммы неустойки, причиненной вследствие нарушения лесного...
Макарьевский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений № от <дата>
Вводная часть
Областное государственное казенное учреждение «Макарьевское лесничество» обратилось в Макарьевский районный суд Костромской области с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений №...
Описательная часть
Представитель истца ОГКУ «Макарьевское лесничество» по доверенности <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, не возражал против рассмотрения...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд, с учетом согласия представителя истца, положений ст.ст. 167, 233 ГПК РФ, посчитал возможным рассмотреть гражданское дело в порядке заочного производства. Поскольку достоверных и допустимых...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Макарьевское лесничество» удовлетворить
Макарьевский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений № от <дата>
Вводная часть
Областное государственное казенное учреждение «Макарьевское лесничество» обратилось в Макарьевский районный суд Костромской области с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений №...
Описательная часть
В судебном заседании представитель ОГКУ «Макарьевское лесничество» по доверенности <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Судом установлено, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд, с учетом согласия представителя истца, положений ст.ст. 167, 233 ГПК РФ, посчитал возможным рассмотреть гражданское дело в порядке заочного производства. Поскольку достоверных и допустимых...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Макарьевское лесничество» к <ФИО> удовлетворить
Макарьевский районный суд (Костромская область) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений № от <дата>
Вводная часть
Областное государственное казенное учреждение «Макарьевское лесничество» обратилось в Макарьевский районный суд Костромской области с исковым заявлением к <ФИО> о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений №...
Описательная часть
В судебном заседание представитель ОГКУ «Макарьевское лесничество» по доверенности <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме и просил суд их удовлетворить. Пояснил, что доказательств использования древесины...
Мотивировочная часть
Поскольку достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих использование заготовленной древесины на цели, определенные договором, ответчиком <ФИО> не представлено, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта...
Резолютивная часть
Исковые требования ОГКУ «Макарьевское лесничество» удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании неустойки по договору купли-продажи будущего недвижимого имущества, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованиями о взыскании неустойки в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» за период с 24.06.2021 по 09.12.2021 – сумма, штрафа за несоблюдение...
Описательная часть
Как усматривается из материалов дела, ... между сторонами по делу заключен договор купли-продажи будущего недвижимого имущества № ..., по условиям которого ответчик принял на себя обязательства не позднее 23.06.2021 (п.п...
Мотивировочная часть
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным факт нарушения ответчиком срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю по договору купли-продажи будущего недвижимого...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «А101 Девелопмент» о взыскании неустойки по договору купли-продажи будущего недвижимого имущества, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, удовлетворить частично
Набережночелнинский городской суд (Республика Татарстан) · О взыскании неустойки за нарушение обязанности по договору купли-продажи жилого помещения
Вводная часть
Общество с ограниченной ответственностью «Санрайс Капитал» (далее ООО «Санрайс Капитал», истец) обратилось в суд с иском к <ФИО> (далее ответчик) о взыскании неустойки за нарушение обязанности по договору купли-продажи жилого...
Описательная часть
Мотивировочная часть
Проверяя расчет, произведенный истцом, суд полагает его не вполне справедливым, и подлежащим уменьшению на основании статьи 333 Гражданского кодекса российской Федерации. Вместе с тем, по условиям договора...
Резолютивная часть
Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Санрайс Капитал» к <ФИО> о взыскании неустойки за нарушение обязанности по договору купли-продажи жилого помещения – удовлетворить частично
