Решение по делу № 2-16965/2024
от 29.01.2025
Гражданское
Удовлетворено частично
Красногорский городской суд (Московская область) · О взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> (далее истец) обратилась в Красногорский городской суд <адрес> с иском к ООО «СЗ «Опалиха-Сити» (далее ответчик), в котором просит признать недействительными абзац 4, абзац 5 пункта 4.1. договора, взыскать с ответчика
Описательная часть
Судом установлено, <дата> сторонами заключен договор долевого участия в строительстве № СРБ-291/ИД, по условиям которого застройщик обязуется в срок, указанный в п. 4.1 договора, передать участнику объект долевого
Мотивировочная часть
Суд полагает указанный пункт договора в части права ООО «СЗ «Опалиха-Сити» на одностороннее изменение (продление) срока передачи объекта долевого строительства участнику, без заключения сторонами дополнительного соглашения
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично