Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа - Академическое» о взыскании расходов на устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных...
Описательная часть
В судебном заседании 03.03.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «ОСЗ», ООО «Аркос-строй». Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 14.10.2021 между истцом и <ФИО>3...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения, поскольку оно проведено экспертом, имеющим...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истцы обратились в суд с иском к ответчику, в котором просят суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за период с 30.10.2021 по 28.03.2023 и с 01.07.2023 по 22.08.2023 в размере сумма, компенсацию морального вреда...
Описательная часть
Судом установлено, что 30.11.2019 между истцами и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № Сал-27(кв)-6/7/2(3) (АК), согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, требования истцов о взыскании штрафа подлежат отклонению в силу следующего. Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истцов расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, почтовые...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Тирон» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа - Академическое» о взыскании расходов на устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных...
Описательная часть
В судебном заседании 28.03.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «Объединенная служба заказчика», ООО «ГК «Монолитное домостроение». Судом установлено и не оспаривается сторонами, что...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения, поскольку оно проведено экспертом, имеющим...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать расходы на устранение недостатков в размере сумма, неустойку за нарушение срока удовлетворения требования об устранении недостатков в размере сумма и 1% за каждый день...
Описательная часть
Представитель ответчика предоставил отзыв на исковое заявление в судебном заседании, просил о снижении неустойки, штрафа, морального вреда, расходов на представителя. Также просил об отсрочке до 30.06.2023 г. В судебном...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате юридических услуг с учетом принципа разумности и справедливости в размере сумма, почтовых расходов и расходов по оформлению доверенности в размере...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «СЗ СР-Групп» о взыскании стоимости устранения недостатков объекта долевого строительства, штрафа и иных расходов - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать расходы на устранение недостатков в размере сумма, неустойку за нарушение срока удовлетворения требования об устранении недостатков в размере сумма и 1% за каждый день...
Описательная часть
Представитель ответчика предоставил отзыв на исковое заявление в судебном заседании, просил о снижении неустойки, штрафа, морального вреда. В судебном заседании установлено, что между сторонами заключен договор...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах суд полагает, что с ответчика ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» подлежит взысканию в доход государства государственная пошлина в размере сумма
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «СЗ СР-Групп» о взыскании стоимости устранения недостатков объекта долевого строительства, штрафа и иных расходов - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать компенсацию стоимости выявленных недостатков в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате экспертизы...
Описательная часть
Истец судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, обеспечила явку своего представителя по доверенности <ФИО>, которая в судебном заседании требования иска поддержала. Судом установлено, что...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате экспертизы в размере сумма, расходы по оплате услуг представителя с учетом принципа разумности и справедливости в размере сумма, расходы по оформлению...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Тирон» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа - Академическое» о взыскании расходов на устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных...
Описательная часть
В судебном заседании 03.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «ОСЗ», ООО «Аркос-строй». Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 22.07.2021 между истцом <ФИО> и <ФИО>3...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения, поскольку оно проведено экспертом, имеющим...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа - Академическое» о взыскании расходов на устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных...
Описательная часть
В судебном заседании 03.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «ОСЗ», ООО «Аркос-строй». Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 06.12.2021 между истцом <ФИО> и <ФИО>..;.
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы данного заключения, поскольку исследование проведено...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратилась в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать расходы на устранение недостатков в размере 737.683,сумма, неустойку за нарушение сроков устранения недостатков за период с 26.02.2023 и до фактического исполнения...
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 05.10.2018 между истцом и ответчиком был заключен Договор участия в долевом строительстве № БунЛуг-1.16/1(кв)-1/5/6(3), согласно условий которого ответчик...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков с 26.02.2023 по 30.06.2023 подлежат отклонению, поскольку пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 «Об...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ПАО «Группа Компаний ПИК» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа – удовлетворить
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истцы обратились в суд с иском к ответчику, в котором просят суд с учетом уточнений взыскать в равных долях в счет расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства 558.009,сумма, штраф, расходы по оплате услуг эксперта...
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 30.07.2022 г. между истцами и ответчиком был заключен Договор участия в долевом строительстве № ТОМ-3/19/466-403008401И, согласно условиям которого...
Мотивировочная часть
Суд не усматривает оснований ставить под сомнение достоверность заключения проведенной по делу судебной строительно-технической экспертизы. Выводы экспертов основаны на анализе материалов гражданского дела, наружном осмотре...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа – удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд с учетом уточненного искового заявления взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойки за нарушение срока устранения недостатков и по дату фактического исполнения...
Описательная часть
Судом установлено, что ... года между истцом и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № ..., согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику долевого строительства...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, в нарушение условий договора квартира в установленные сроки передана не была. При этом, суд не находит оснований для взыскания неустойки с 05.08.2023 по день фактического исполнения...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> ... к ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Алхимово» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта, стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных...
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд с учетом уточненного искового заявления взыскать в счет устранения недостатков 999 000 руб., неустойки в размере 257 547, 50 руб. и по день исполнения решения суда, штраф...
Описательная часть
Судом установлено, что 11.01.2023 между истцом и <ФИО> было заключено Соглашение об уступке прав требования по Договору долевого участия строительстве многоквартирного дома № АЛХ-1/2/95-332И от 31.01.2020, заключенного...
Мотивировочная часть
При этом, суд не находит оснований для взыскания неустойки с 05.08.2023 по день фактического исполнения обязательства, поскольку данное требование не соответствует положению ст. 198 ГПК РФ, и является неисполнимым, так как...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Алхимово» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать компенсацию стоимости выявленных недостатков в размере сумма, неустойку за период с 01.07.2023 по дату фактического исполнения обязательства, расходы по оплате...
Описательная часть
Судом установлено, что 23.12.2010 между истцом и ответчиком был заключен Договор участия в долевом строительстве № Сал-41(кв)-6/10/6(1), согласно условий которого ответчик обязался передать истцу квартиру, расположенную...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, требования истца о взыскании штрафа подлежат отклонению, поскольку пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), (штрафа, пени)...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Тирон» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к АО «А101 Девелопмент», в котором, с учетом уточнения требований, просит снизить цену договора № ДИ78К-9.1-131/4 участия в долевом строительстве от 30.03.2018 г. на 538.379,сумма, взыскать...
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, 30.03.2018 года между сторонами был заключен договор № ДИ78К-9.1-131/4 участия в долевом строительстве. Объектом договора является – жилое помещение...
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, подлежат удовлетворению и требования истца о компенсации морального вреда, размер компенсации суд полагает возможным определить в сумме сумма с учетом принципа разумности и справедливости, конкретных...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «А101 Девелопмент» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа – удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа - Академическое» о взыскании расходов на устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных...
Описательная часть
В судебном заседании 03.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «ОСЗ», ООО «Аркос-строй». Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 02.12.2019 между истцом <ФИО> и ответчиком...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения, поскольку оно проведено экспертом, имеющим...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных...
Описательная часть
Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 16.09.2021 между истцом <ФИО> и ответчиком АО Специализированный Застройщик «Региональная Строительная Группа - Академическое» был заключен договор купли-продажи жилого...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы данного заключения, поскольку исследование проведено...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истцы <ФИО>, действующие также в интересах своих несовершеннолетних детей А.А., Е.А., обратились в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости...
Описательная часть
Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 30.04.2020 между истцами и ответчиком АО Специализированный Застройщик «Региональная Строительная Группа - Академическое» был заключен договор купли-продажи жилого помещения...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения ИП <ФИО>, поскольку исследование...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО>, действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетних <ФИО>, <ФИО> к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения недостатков...
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за период с 01.07.2023 по 13.07.2023 в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате...
Описательная часть
Судом установлено, что 14.11.2021 между истцом и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № ДИ23К-13.3-782, согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику долевого...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, расходы по оплате услуг представителя с учетом принципа разумности и справедливости в размере сумма, расходы...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «А101» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за период с 01.07.2023 по дату вынесения решения суда и по дату фактического исполнения обязательства, компенсацию...
Описательная часть
Судом установлено, что 26.01.2021 между истцом и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № Сал-43(кв)-6/2/11(2) (АК), согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, расходы по оформлению доверенности в размере сумма, расходы по оплате юридических услуг с учетом принципа разумности...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Тирон» о взыскании стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за период с 01.07.2023 по дату вынесения решения суда и по дату фактического исполнения обязательства, компенсацию...
Описательная часть
Судом установлено, что 28.12.2020 между истцом и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № Сал-34(кв)-8/3/7(2) (АК), согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, расходы по оформлению доверенности в размере сумма
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Тирон» о взыскании стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «А101», в котором, с учетом уточнения требований, просит взыскать с ответчика компенсацию стоимости выявленных недостатков в размере сумма, неустойку за период с 11.01.2022 по 28.03.2022 года...
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебное заседание не явилась, представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования с учетом их уточнения поддержал, просил удовлетворить. Как установлено в судебном заседании...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, истцом неверно произведен расчет неустойки, поскольку исходя из ставки 8/5%, сумма неустойки составит 409.914,сумма (9.394.535 * 8/5% * 1/150 * 77) Наличие оснований для снижения и определение...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «А101» о взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа – удовлетворить частично
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истцы <ФИО>, действующие также в интересах несовершеннолетних <ФИО>, обратились в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга с иском к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения...
Описательная часть
Судом установлено и не оспаривается сторонами, что 13.01.2020 между истцами <ФИО>. действующими также в интересах несовершеннолетних <ФИО>, и <ФИО> был заключен договор купли-продажи жилого помещения...
Мотивировочная часть
В этой связи, суд полагает необходимым применить к данным спорным отношениям положения Закона «О защите прав потребителей». Суд принимает во внимание выводы заключения ООО «Техническая экспертиза и оценка»...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО>, действующих в своих интересах и в интересах несовершеннолетней <ФИО>, Кисель Едены Евгеньевны к АО «Региональная строительная группа – Академическое» о взыскании стоимости устранения...
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за нарушение сроков устранения недостатков в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы...
Описательная часть
Судом установлено, что 20.01.2020 между истцом и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № ОСТ-2/7/64-262И, согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику долевого...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, указанные требования подлежат отклонению, поскольку в силу пункта 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» о взыскании стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истец обратилась в суд с иском к ответчику, в котором просит суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку на будущее время, компенсацию морального вреда в размере сумма, расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма...
Описательная часть
Истец в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, обеспечила явку своего представителя, который в судебном заседании требования иска поддержал. Судом установлено, что 22.11.2020 между истцом...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, расходы по оплате услуг представителя с учетом принципа разумности и справедливости в размере сумма, расходы по оплате...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» о взыскании стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
Щербинский районный суд (город Москва) · О взыскании стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
Истцы обратились в суд с иском к ответчику, в котором просят суд взыскать в счет устранения недостатков сумма, неустойку за период с 01.07.2023 и по дату фактического исполнения обязательства, компенсацию морального вреда в размере сумма...
Описательная часть
Судом установлено, что 15.01.2021 между истцами и ответчиком был заключен Договор долевого участия строительстве многоквартирного дома № ОСТ-2/9/560-2051И, согласно условиям которого ответчик обязался передать участнику...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца <ФИО> расходы по оплате услуг эксперта в размере сумма, расходы по оплате услуг представителя с учетом принципа разумности и справедливости в размере сумма
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» о взыскании стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда, судебных расходов, штрафа - удовлетворить частично
