Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, морального вреда, неустойки, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» обратилась в суд в интересах <ФИО>, <ФИО> с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик...
Описательная часть
Представитель МОО ЗПП «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» в судебном заседании участия не принимал, извещен. Представитель ответчика ООО «АвенюИнвест» в судебном заседании не участвовал, извещен. Представлен письменный...
Мотивировочная часть
С учетом установленных обстоятельств и приведенных норм права, учитывая, что выявленные в квартире истца недостатки явились следствием ненадлежащего качества выполнения строительных работ, претензия истца о выплате стоимости расходов...
Резолютивная часть
Исковые требования Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» в интересах <ФИО> , <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест»...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, морального вреда, неустойки, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» обратилась в суд в интересах <ФИО>, <ФИО> с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити»...
Описательная часть
Представитель МОО ЗПП «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» в судебном заседании участия не принимал, извещен. Представитель ответчика ООО «ЭкоСити» в судебном заседании не участвовал, извещен. Представлен письменный отзыв...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, принимая во внимание оплату ответчиком 30.08.2023 в счет устранения недостатков суммы в размере 178 514 руб. с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов...
Резолютивная часть
Исковые требования Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» в интересах <ФИО> , <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити»...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором просит взыскать с ответчика в счет соразмерного цены договора № (стр.) - Вишневая...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
Разрешая требования истца о взыскании неустойки (в связи невыплатой денежных средств счет соразмерного цены договора участия в деловом строительстве) в размере 2 431 руб. за каждый день просрочки, начиная с <дата> и по день...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, судебных расходов, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором просит взыскать с ответчика в счет соразмерного цены договора № (стр) – Вишневая...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
Разрешая требования истца о взыскании неустойки (в связи невыплатой денежных средств счет соразмерного цены договора участия в деловом строительстве) в размере 2 093 руб. за каждый день просрочки, начиная с <дата> и по день...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, штрафа, морального вреда, судебных расходов
Вводная часть
<ФИО>, <ФИО> обратились в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Атлант-Строй» (далее – ООО «Атлант-Строй»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> не приняли участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд...
Мотивировочная часть
Определяя размер компенсации морального вреда вследствие нарушений ответчиком прав истцов как потребителей, суд считает разумным и справедливым взыскать с ответчика в пользу каждого истца по 3 000 руб. Разрешая требования...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО>, Нехороших Е.А. обратились в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, Нехороших Е.А. не приняли участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просил дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, Нехороших Е.А. удовлетворить в части
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО>, <ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов в равных...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> не приняли участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просил дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> удовлетворить в части
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО>, <ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов (в равных...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> не приняли участие в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> удовлетворить в части
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО>, <ФИО> обратились в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов (в равных...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> не приняли участие в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили дело рассмотреть без своего участия
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> удовлетворить в части
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» (далее – ООО «АвенюИнвест»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Из материалов дела суд установил, что <ФИО> является собственником квартиры по адресу: <адрес> на основании договора №-Вишневая горка участия в долевом строительстве от <дата>, заключенного с застройщиком ООО...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» (далее – ООО «АвенюИнвест»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Из материалов дела суд установил, что <ФИО> является собственником квартиры по <адрес> аллея, <адрес> на основании договора №-Вишневая горка участия в долевом строительстве от <дата>, заключенного...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО>, <ФИО> обратились в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просят взыскать с ответчика в пользу истцов (в равных...
Описательная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> не приняли участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> удовлетворить в части
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Из материалов дела суд установил, что <ФИО> является собственником квартиры по <адрес> на основании договора участия в долевом строительстве № (стр) – Вишневая горка, заключенного с застройщиком ООО «ЭкоСити»...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
Сосновский районный суд (Челябинская область) · О взыскании стоимости работ и материалов для устранения недостатков, неустойки, морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЭкоСити» (далее – ООО «ЭкоСити»), в котором с учетом уточнений просит взыскать с ответчика стоимость работ и материалов...
Описательная часть
Истец <ФИО> не приняла участия в судебном заседании, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть без своего участия. Из материалов дела суд установил, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах судом с ответчика подлежат взысканию денежные средства в счет возмещения расходов на устранение недостатков, необходимых для устранения всех строительных недостатков, являющихся нарушениями требований...
