О возложении обязанности осуществить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда

<ФИО> обратилась в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении к совершению определенных действий, в котором просит: обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение двух месяцев еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых просил суд предоставить срок в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу для осуществления технологического присоединения. В части еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> удовлетворить частично

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с вышеуказанным иском, в котором просит: обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение тридцати дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых просил суд предоставить срок в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу для осуществления технологического присоединения. В части еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

Истец обратилась в суд с иском к Администрации городского округа Первоуральск, Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск о возложении обязанности совершить определённые действий, взыскании еще...

В ходе судебного разбирательства истец представитель истца <ФИО> исковые требования, а также позицию истца поддержал по доводам искового заявления, пояснив дополнительно, что тротуар находится в ужасном состоянии, суду представлены еще...

Суд считает возможным рассмотрение дела по существу исковых требований при данной явке лиц в судебное заседание в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ. Вместе с тем, ст. 7 Конституции еще...

Исковые требования <ФИО> к Администрации городского округа Первоуральск, Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск о возложении обязанности совершить определённые действий, взыскании еще...

В Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым поступило исковое заявление <ФИО> к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной еще...

Судом установлено, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств еще...

Исследовав материалы дела и, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт ненадлежащего еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском о возложении обязанности на ГУП РК «Крымэнерго» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить присоединение еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых просил суд предоставить трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки, штрафа еще...

<ФИО> обратилась в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск. Судом установлено, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Учитывая, что факт еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов еще...

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых указал, что <дата> мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организации были выполнены в полном объеме. Относительно исковых еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. По смыслу еще...

Исковые требования <ФИО>, к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго») о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки еще...

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. В судебном заседании представитель ответчика предоставила письменные возражения на иск еще...

Выслушав доводы представителя истца, возражения представителя ответчика, исследовав материалы дела и, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго»), в котором просит суд: понудить ответчика еще...

В судебном заседании представитель истца поддерживал исковые требования, просил их удовлетворить. Судом установлено, что <ФИО> и <ФИО> являются собственниками земельного участка, расположенного еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО>, действующая на основании доверенности от имени <ФИО>, обратилась в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности в течение 15 дней со дня вступления решения еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых просил суд предоставить трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО>, действующей на основании доверенности от имени <ФИО> , к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании еще...

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском к ГУП РК «Крымэнерго», в котором просит: обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить еще...

Представитель ответчика представил возражения на иск, в которых просил суд предоставить срок в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу для осуществления технологического присоединения, в части еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковое заявление <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности осуществить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично

<ФИО> обратился в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым с иском к ГУП РК «Крымэнерго», в котором просит: обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу на основании заявки еще...

Представитель ответчика представил письменные возражения на иск. В подтверждение обеспечения сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям представил соответствующее уведомление от <дата>, а также еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требований <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности осуществить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в Киевский районный суд г. Симферополя в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») и просит суд: понудить ответчика выполнить еще...

Представитель ответчика представил письменные возражения на иск. В части неустойки просила применить правовые последствия, предусмотренные статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судом установлено еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> (ранее – <ФИО>) А.И. обратился в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к <ФИО>, в котором просил обязать ответчика возвратить истцу следующие документы: свидетельство о праве собственности на квартиру еще...

Из материалов дела усматривается, что ответчик <ФИО> приходится дочерью истцу <ФИО> При этом, при рассмотрении настоящего спора, стороной истца в судебном заседании <дата> не оспаривался факт еще...

Вместе с тем, совокупность юридически значимых обстоятельств по делу, истцом в ходе рассмотрения дела доказана не была. Таким образом, разрешая заявленные требования, на основании объяснений лиц, участвующих в деле, анализа еще...

В удовлетворении исковых требований <ФИО>, - отказать в полном объеме

<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата> между истцом и ответчиком был заключен договор еще...

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования. Судом установлено, что <дата> между <ФИО> и ГУП заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим еще...

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Вместе с тем еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата> еще...

Судом установлено, что истец <ФИО> является собственником здания, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению еще...

Исследовав материалы дела и, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт ненадлежащего еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что еще...

Судом установлено, что истец <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств еще...

Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № еще...

Исковые требования <ФИО> удовлетворить частично

<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата> еще...

Судом установлено, что истец <ФИО> является собственником здания, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению еще...

Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> (далее истец) обратилась в Красногорский городской суд <адрес> с иском к МБУ «Красногорская городская служба» (далее ответчик) о проведении промывки с санитарной обработкой мусоропровода, восстановлении сломанной крышки еще...

Истец <ФИО> в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. Представитель ответчика МБУ «Красногорская городская служба» <ФИО> в судебном заседании еще...

Кроме того, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о возложении обязанности на ответчика по проведению работ по утеплению стены в общем помещении лифтовой зоны, которая является стеной кухни <адрес>..; еще...

Требования <ФИО> - удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата> еще...

Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № еще...

Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер № еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго») и просила суд: обязать ответчика еще...

Судом установлено, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №

Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая изложенное выше еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

<ФИО> обратился в суд с иском к ответчику, в котором просил обязать ответчика исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по техническим условиям № ТУ 9239 от <дата>, взыскать еще...

Согласно ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд обосновывает решение лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном еще...

Конституционный Суд РФ в своих судебных постановлениях неоднократно указывал, что из взаимосвязанных положений статей 46 (часть 1), 52, 53 и 120 Конституции РФ вытекает предназначение судебного контроля как способа разрешения правовых еще...

Иск удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО "Статус" и с учетом имеющихся уточнений и просит суд

Истец <ФИО> в судебное заседание не явилась, извещена судом, представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал. В судебном заседании установлено, что <ФИО> является еще...

В соответствии разъяснениями п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Разрешая вопрос еще...

Исковые требования <ФИО> /паспорт / к ООО «Статус» /ИНН / о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки – удовлетворить частично

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее КГИОП) обратился в суд с иском к ответчику, мотивируя тем, что ответчик является собственником нежилого помещения №Н по адресу: г. Санкт еще...

В судебном заседании представитель истца уточненные требования поддержала. Как установлено судом, здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> является предметом охраны как объект культурного еще...

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. При таких обстоятельствах, размещение еще...

Исковые требования Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры удовлетворить частично

Истец обратилась в суд с иском к ответчику, мотивируя тем, что ей на праве собственности принадлежит <адрес>, в которой по договору, заключенному ответчиком с ООО «УСМР-288 СПб» от 16.07.2015 производился ремонт системы еще...

Заявленные исковые требования поддержаны истцом в судебном заседании в полном объеме

Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав представленные доказательства и оценив их в совокупности, приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Ссылки ответчика еще...

Исковые требования <ФИО> удовлетворить частично