Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила (Свердловская область) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ИП <ФИО> о возложении обязанности устранить недостатки выполненной работы по договору подряда от 09.06.2021 в течение 30 дней с момента вынесения судебного решения, взыскании с ответчика
Описательная часть
Как следует из доводов искового заявления, ответчик до настоящего момента недостатки выполненной работы не устранил, допустимых доказательств обратного суду не представлено. Относительно требований <ФИО> о признании
Мотивировочная часть
Вместе с тем, истцом обнаружены недостатки выполненных ответчиком работ, а именно: при открытии окна происходит выпадение створки; продувание по периметру стеклопакета; ручка на окне не до конца поворачивается в режиме
Резолютивная часть
Исковые требования иску <ФИО> к <ФИО> о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, удовлетворить частично
Центральный районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, указав в обоснование, что 08.02.2021 он заключил с ОАО «РЖД» типовой договор №31636-02-21/ДВОСТ технологического присоединения электроустановок к сетям ОАО «РЖД» по условиям
Описательная часть
Представитель ответчика по доверенности <ФИО> в судебном заседании исковые требования не признал, по основаниям, изложенным в письменных возражениях, согласно которым истечение сроков действия технических условий договор
Мотивировочная часть
Вместе с тем, представитель ответчика считает, что поскольку срок выполнения работ истек, то он не обязан в дальнейшем исполнять такие работы. Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено нарушение прав истца как потребителя
Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила (Свердловская область) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «АСМОТО Тагил» о защите прав потребителей, в котором просит: обязать ответчика безвозмездно устранить недостаток в работе автомобиля Lada Granta 219410, VIN , а именно, произвести ремонт
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> заявленные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить по доводам и основаниям, изложенным в иске. Дополнительно суду пояснила, что не известно принадлежит ли данная коробка
Мотивировочная часть
Вместе с тем, 23.04.2023 истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой указано на обнаружение существенных недостатков автомобиля, а именно при проведении работ по заказ-наряду №АТ 00058795 от 03.01.2021 и № АТ
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «АСМОТО Тагил», Акционерному обществу «АвтоВаз» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального
Центральный районный суд г. Твери (Тверская область) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» о возложении обязанности в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения в законную силу осуществить
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> заявленные исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении. Представитель ответчика по доверенности <ФИО> в судебном заседании
Мотивировочная часть
Представитель ответчика по доверенности <ФИО> в судебном заседании возражала против заявленных исковых требований. Поддержала доводы письменных возражений, согласно которым в соответствии с п. 16(6) Правил
Судакский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
В феврале 2025 года в Судакский городской суд Республики Крым через представителя по доверенности <ФИО> поступило заявление <ФИО>, которым он просил обязать ответчика исполнить договор № об осуществлении технологического
Описательная часть
Как установлено судом и следует из материалов дела, <ФИО> является собственником земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> (л.д.28-31). Доводы ответчика о том, что своевременно
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Вместе с тем согласно подпункту "б" пункта 16 Правил срок
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить
Керченский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
11.11.2024 <ФИО> обратился в суд с иском к Страховому акционерному обществу «Ресо-Гарантия» (далее: САО «Ресо-Гарантия»), в котором просил: возложить на ответчика обязанность в течении 30 рабочих дней с момента вступления решения суда
Описательная часть
Судом установлено и как следует из материалов дела, 20.05.2024 по адресу: <адрес> произошло ДТП, с участием двух автомобилей: Митсубиши П200, г.р.з. О662ТН150, под управлением <ФИО>, и Лада Приора, г.р.з. Е780АЕ164
Мотивировочная часть
Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе объяснения сторон, заявление в страховую компанию, суд приходит к выводу о том, что истцу не были предложены станции технического обслуживания для ремонта
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Страховому акционерному обществу «Ресо-Гарантия» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда - удовлетворить частично
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, компенсации морального вреда, взыскании неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго», в котором просит возложить на ГУП РК «Крымэнерго» обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – адвокат Миргородская Т.Б. настаивала на удовлетворении заявленных требований, вопрос о судебных расходах просила не рассматривать в данном судебном заседании. Судом
Мотивировочная часть
Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Согласно разъяснениям
Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) · О возложении обязанности совершить действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> предъявил к ООО «МеталлТрансСтрой» иск о возложении обязанности устранить недостатки, связанные с промерзанием стен, углов, пола в <адрес> <адрес> в <адрес>, установленные в отчете о тепловизионном обследовании
Описательная часть
В судебном заседании представители истца <ФИО>, <ФИО>, Ю. и <ФИО> исковые требования поддержали. Судом установлено, что ООО «МеталлТрансСтрой», продавцом, и <ФИО>, покупателем, заключен
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «МеталлТрансСтрой» о возложении обязанности совершить действия, взыскании неустойки – отказать
Алуштинский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки и компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республика Крым «Крымэнерго», в котором просит
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> заявил отказ от части исковых требований о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору. В остальной части исковые требования
Мотивировочная часть
Ввиду изложенного, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о возложении обязанности на ГУП РК «Крымэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Центральный районный суд г. Кемерово (Кемеровская область) · О возложении обязанности совершить действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кемеровская ремонтно-эксплуатационная компания» (далее по тексту – ООО «КемРЭК») о возложении обязанности совершить действия, взыскании неустойки
Описательная часть
Как следует из письменных материалов дела и установлено судом, <ФИО> является собственником квартиры в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ... (л.д.14)
Мотивировочная часть
При этом, суд не может согласиться с выводами эксперта в части того, что выполненный ремонт межпанельных швов влияет на внешний вид фасада, тем самым нарушает Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной
Ялтинский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определённые действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Описательная часть
Из материалов дела следует, что Государственным унитарным предприятием «Крымэнерго» 30 декабря 2022 выданы технические условия №<номер> для присоединения электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу:
Мотивировочная часть
Вместе с тем согласно абзацу 4 пункта 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену
Резолютивная часть
Иск <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определённые действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично
Алуштинский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определённые действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> и <ФИО> обратились в суд с исковым заявлением к <ФИО> о возложении обязанности
Описательная часть
В судебное заседание истцы не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом. Поданное <дата> истцами через приемную суда ходатайство об отложении дела, в связи с расторжением соглашения с адвокатом Репина И.С. и заключения
Мотивировочная часть
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется, поскольку осуществление строительных работ
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО>, <ФИО> к <ФИО> о возложении обязанности совершить определённые действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – оставить без удовлетворения
Октябрьский районный суд г. Саратова (Саратовская область) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании компенсации морального вреда, неустойки
Вводная часть
Заместитель прокурора Фрунзенского района г.Саратова обратился в суд в защиту интересов несовершеннолетней <ФИО> к Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области о возложении
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> исковые требования поддержала полностью по основаниям, изложенным в иске. Последний государственный контракт, в рамках которого ребенку-инвалиду выдавалось направление
Мотивировочная часть
Последний государственный контракт, в рамках которого ребенку-инвалиду выдавалось направление на получение кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной функцией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочной, был
Резолютивная часть
Исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Саратова в защиту прав и интересов несовершеннолетней <ФИО> удовлетворить частично
Гагаринский районный суд (город Севастополь) · О обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с исковыми требованиями к заявлению <ФИО> к Государственному унитарному предприятию г.Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» о обязании совершить определенные действия
Описательная часть
Представитель ответчика в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, указала, что ответчиком произведено подключение истца к сетям газоснабжения силами ответчика, при этом необходимого финансирования
Мотивировочная часть
Вместе с тем ответчиком допущено нарушение срока подключения, установленного договором. Учитывая, что заявленная ко взысканию неустойка имеет гражданско- правовую природу, и по своей сути является предусмотренной законом мерой
Московский районный суд (Город Санкт-Петербург) · Об обязании совершить определенные действия, о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском ООО «ДСК Мастер», в котором просил обязать ответчика в течение одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу произвести работы по устройству чернового межэтажного перекрытия, возвести
Описательная часть
Из материалов дела следует, что <дата> между сторонами был заключен договор строительного подряда № (л.д.11-20), в соответствии с п.1.1 которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить сборку сруба сторожки
Мотивировочная часть
Выслушав и оценив доводы и возражения истца, его представителя, представителей ответчиков, третьего лица, изучив представленные доказательства, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого из представленных доказательств
Гатчинский городской суд (Ленинградская область) · Об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что 12.09.2023 между ним и ответчиком заключен договор №Ф об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: ***
Описательная часть
Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям, а также с учетом письменной правовой позиции (л.д. 78-80). Судом установлено, что 12.09.2023 между АО «ЛОЭСК»
Мотивировочная часть
Соответственно, с учетом даты уведомления о выполнении технических условий, ответчиком должна быть осуществлена проверка энергопринимающих устройств на участке истца в срок не позднее 21.01.2025, однако, каких-либо действий в этой части
Резолютивная часть
Обязать АО «ЛОЭСК» в срок не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: ***, кадастровый номер
Керченский городской суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, суд
Вводная часть
Наринян обратился в суд с иском к ООО Страховая Компания «Гелиос», 3-тьи лица АО « Боровицкое страховое общество»,<ФИО>, Финансовый уполномоченный по правам потребителя финансовых услуг в сферах страхования, кредитной кооперации
Описательная часть
Судом установлено и как следует из материалов дела, согласно извещения о дорожно- транспортном происшествии 18 мая 2024 года на ул. Гайдара, 9 произошло ДТП, в результате ДТП, имевшего место 18 мая 2024 года, на ул. Гайдара, 9
Мотивировочная часть
Оценивая представленные по делу доказательства, в том числе объяснения сторон, заявление в страховую компанию, суд приходит к выводу о том, что истцу не были предложены станции технического обслуживания для ремонта
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО Страховая Компания «Гелиос», 3-тьи лица <ФИО>, АО « Боровицкое страховое общество», Финансовый уполномоченный по правам потребителя финансовых услуг в сферах страхования, кредитной кооперации
Калининский районный суд (Город Санкт-Петербург) · Об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> обратились в суд с иском к филиалу АО «ЛОЭСК» «Пригородные
Описательная часть
Истец <ФИО>, в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме. Представитель истцов <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>..;
Мотивировочная часть
В соответствии с заявленными требованиями, истцы указывают, что являются собственниками вышеуказанных земельных участков. СНТ «Октябрь» и Акционерное общество «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> к филиалу АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» об обязании совершить
Аскизский районный суд (Республика Хакасия) · Об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к публичному акционерное обществу «» (далее – ПАО «», Общество) об обязании в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
Описательная часть
Как следует из материалов дела, <дата> между ПАО «» (сетевая организация) и <ФИО> заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация
Мотивировочная часть
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Красногорский городской суд (Московская область) · Об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к ООО «РВБ» об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, указав в обоснование иска, что <дата> <ФИО> на общедоступном сайте интернет
Описательная часть
Как следует из материалов дела и установлено судом, <дата> <ФИО> на общедоступном сайте интернет-магазина WILDBERRIES, дистанционным путем приобрел товар – чернила для принтера canon pixma mg3640
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку размещение запрашиваемых истцом сведений ответчик должен был предоставить в силу вышеуказанных положений закона
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «РВБ» - удовлетворить частично
Симферопольский районный суд (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа и морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») о возложении обязанности в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда
Описательная часть
Истец <ФИО> и ее представитель <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме и просили иск удовлетворить. Представитель ГУП РК «Крымэнерго» <ФИО> в судебном заседании
Мотивировочная часть
Выслушав пояснения истца и его представителя, представителя ответчика, изучив материалы дела, суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Вместе с тем, ответчик
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа и морального вреда – удовлетворить частично
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, компенсации морального вреда, взыскании неустойки, штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата>
Описательная часть
В судебном заседании истец заявленные исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить. В судебном заседании представитель ответчика возражала против удовлетворения заявленных требований в части, просила
Мотивировочная часть
Выслушав доводы истца, возражения представителя ответчика, исследовав материалы дела и, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее ГУП РК «Крымэнерго») о понуждении к совершению определенных действий, которое мотивировано тем, что <дата>
Описательная часть
Судом установлено, что согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости правообладателем земельного участка, находящегося
Мотивировочная часть
Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. При этом, судом
Резолютивная часть
В удовлетворении иска <ФИО> к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказать
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») о возложении обязанности на ответчика осуществить фактическое технологическое присоединение
Описательная часть
Судом установлено, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению
Мотивировочная часть
Изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О возложении обязанности совершить определенные действия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») о возложении обязанности на ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
Описательная часть
Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требований, просила иск удовлетворить. Судом установлено, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: . Учитывая
Мотивировочная часть
Выслушав доводы представителя истца, возражения представителя ответчика, изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном
