Добрянский районный суд (Пермский край) · О защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском (с учетом уточнения) к ответчику ИП <ФИО> С.А. о защите прав потребителя, взыскании денежных средств в размере 310000 руб., неустойки в размере 558000 руб., компенсации морального вреда...
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании настаивала на удовлетворении уточненных исковых требований, представила письменные возражения на отзыв ответчика (л.д.106-107, 113-149). Пояснила, что согласно п.3.1.1...
Мотивировочная часть
По условиям п.3.2.2 договора заказчик обязан внести Платеж №1 в течение пяти рабочих дней после подписания договора, но не позднее семи от даты составления договора.По условиям п.3.2.3 согласно «Приложению №» внести Платеж № в день отправки...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к индивидуальному предпринимателю <ФИО> о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, - удовлетворить частично
Всеволожский городской суд (Ленинградская область) · О защите прав потребителя, по встречному исковому заявлению ИП <ФИО> к <ФИО> о признании договора недействительным
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ИП <ФИО> о взыскании денежных средств по договору № Ш-Д-1-1-281 от <дата> в размере 114 750 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 150 000 руб., штрафа...
Описательная часть
Из материалов дела усматривается, что <дата> между <ФИО> и ИП <ФИО> в лице представителя <ФИО>, действующего на основании доверенности от <дата> № Д-ШИЮ-01-01-21 был заключен договор № Ш-Д-1-1-281...
Мотивировочная часть
Допустимых и относимых доказательств заключения договора № Ш-Д-1-1-281 именно ИП <ФИО> в материалах дела не имеется. Доказательства получения денежных средств в размере 114 750 руб. ИП <ФИО> отсутствуют. Оценив представленные...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к индивидуальному предпринимателю <ФИО> о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, компенсации морального вреда, неустойки, штрафа отказать
Майкопский городской суд (Республика Адыгея) · О защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к СПАО «Ингосстрах» о защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения. В обоснование исковых требований указала, что <дата> произошло дорожно-транспортное происшествие...
Описательная часть
Представитель истицы <ФИО> в судебном заседании просил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика СПАО «Ингосстрах» <ФИО> в судебном заседании просила отказать...
Мотивировочная часть
На основании вышеуказанных положений законодательства, с учетом срока просрочки выплаты страхового возмещения в полном объеме – 1824 дня, с учетом фактических обстоятельств дела, а также с учетом соблюдения прав истицы на получение...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к СПАО «Ингосстрах» о защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения, удовлетворить частично
Исилькульский городской суд (Омская область) · О защите прав потребителя, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с указанным иском в обоснование требований указала, что <дата>. между ней и <ФИО> был заключен устный договор на проведение капитального ремонта дома расположенного по адресу: <адрес>...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, просила их удовлетворить, указав, что денежные средства за работу в размере 140000 рублей передала за работу в полном...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в порядке ст. 233-235 ГПК РФ в отсутствии ответчика в порядке заочного судопроизводства. При указанных обстоятельствах подлежит взысканию с ответчика сумма в размере...
Междуреченский городской суд (Кемеровская область) · О защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения
Вводная часть
<ФИО> обратился с иском в суд к АО "Группа Ренессанс Страхование" о защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения, и просит взыскать с ответчика, с учетом уточнения требований в порядке ст. 39 ГПК РФ страховое...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> действующий на основании доверенности от 25.08.2021 на уточненных требованиях настаивал в полном объеме. Как следует из материалов дела и установлено судом, что...
Мотивировочная часть
Исходя из изложенного, считает, что с АО «Группа Ренессанс Страхование» в пользу <ФИО> необходимо взыскать неустойку (пеню) в размере 350 029,00 рублей (400 000,00 - 49 971,00 рублей) (выплата неустойки по претензии...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Акционерному обществу "Группа Ренессанс Страхование" о защите прав потребителей и взыскании страхового возмещения, удовлетворить частично
Советский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область) · О защите прав потребителя, встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Мебельный салон "Ваш стиль" к <ФИО> о взыскании денежных средств
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств, указав в обоснование следующее
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержал, просил их удовлетворить, во встречных отказать. Представитель ответчика <ФИО> в судебном заседании с заявленными требованиями...
Мотивировочная часть
Принимая во внимание, что набор мебели "Консул 2020" был выбран истцом на сайте производителя и изготавливался производителем непосредственно для истца с учетом его пожеланий по цвету отделки из имеющихся у продавца вариантов...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью Мебельный салон "Ваш стиль" о защите прав потребителя удовлетворить частично
Вологодский районный суд (Вологодская область) · О защите прав потребителя, взыскании убытков
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «АМС-Транс» о взыскании неустойки на основании ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», в обоснование заявленных требований указав, что обращался в Вологодский районный суд с иском к ООО...
Описательная часть
В судебном заседании представитель <ФИО> по доверенности <ФИО> исковые требования с учетом их увеличения поддержал, суду пояснил, что с момента привлечения ООО «АМС-Транс» к участию в деле № 2-15/2022, никаких...
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика неустойки в связи с неудовлетворением в установленный Законом о защите прав потребителей срок требований истца об устранении недостатков...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к обществу с ограниченной ответственностью «АМС-Транс» удовлетворить частично
Заводской районный суд г. Новокузнецка (Кемеровская область) · О защите прав потребителей и возмещении ущерба
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчика АО «Тинькофф Страхование»
Описательная часть
АО «Тинькофф Страхование» в нарушение требований Закона об ОСАГО не исполнило надлежащим образом свое обязательство по организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, в связи с чем, должно...
Мотивировочная часть
Кроме того, суд считает, что АО «Тинькофф Страхование» исполнило надлежащим образом свое обязательство перед истцом, признало дорожно-транспортное происшествие страховым случаем и ... осуществила выплату страхового возмещения...
Нагатинский районный суд (Город Москва) · О защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд к ответчику ООО «Триумфатор» с иском о защите прав потребителя, указав в обоснование иска, что 17 декабря 2020 года между ООО «Триумфатор» и <ФИО> был заключен Договор № 17/Ф розничной купли-продажи...
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, что 17 декабря 2020 года между ООО «Триумфатор» и <ФИО> был заключен Договор № 17/Ф розничной купли-продажи блоков оконных (дверных) деревянных (с...
Мотивировочная часть
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, учитывая наличие заявления ответчика о снижении...
Муромский городской суд (Владимирская область) · О защите прав потребителя, суд
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> и, поддержав в судебном заседании исковые требования, просит расторгнуть договор на строительные работы от (дата) г., заключенный с ответчиком; взыскать с ответчика денежные средства...
Описательная часть
В судебном заседании установлено, что (дата) г. между <ФИО> и <ФИО> заключен договор на строительные работы, предметом которого является выполнение работ по строительству дома из блоков по адресу: ...., размером 5x8...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, из содержания искового заявления и объяснений истца в настоящем судебном заседании следует, что к строительным работам, предусмотренным договором от г., ответчик не приступил до настоящего времени...
Измайловский районный суд (Город Москва) · О защите прав потребителей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
П..., В... обратились в суд с вышеуказанным иском к ОО...», ссылаясь на то, что 30 декабря 2018 г. между сторонами был заключен Договор участия в долевом строительстве №11-5а(кв)-14/5/2(2) (АК), по условиям которого ответчик обязался...
Описательная часть
Между тем, объект долевого строительства передан истцам ответчиком по передаточному акту только 09 апреля 2021 г., что подтверждается материалами дела. Доказательств же заключения между сторонами дополнительных соглашений...
Мотивировочная часть
Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд полагает необходимым рассмотреть дело при данной явке. Оценивая представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, поскольку по условиям договора участия...
Резолютивная часть
Исковые требования П... и В... к ОО...» о защите прав потребителей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Нахимовский районный суд (город Севастополь) · О защите прав потребителя, взыскании убытков
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью «Современные технологии» (далее по тексту ООО «Современные технологии»), Открытому акционерному обществу Авиакомпании «Уральские...
Описательная часть
Материалами дела подтверждается, что судом в полной мере выполнены предусмотренные ст.113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации требования по направлению ответчикам судебных извещений. Судом...
Мотивировочная часть
Поскольку доказательств опоздания авиатранспорта вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил перевозки не представлено, суд полагает, что указанная сумма убытков в размере 40758,00 рублей...
Резолютивная часть
Исковые требования Оначишича <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «Современные технологии», Открытому акционерному обществу Авиакомпании «Уральские авиалинии», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований...
Черемушкинский районный суд (Город Москва) · О защите прав потребителей, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Техстандарт» о защите прав потребителей, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морально вреда, мотивируя требования тем, что между ней и ответчиком был заключен Договор № б/н...
Описательная часть
Судом установлено, что 07.06.2022 г. между истцом <ФИО> и ответчиком ООО «ТехСтандарт» был заключен Договор № б/н об оказании услуг страхования транспортного средства. Каких-либо доказательств нарушения условий договора...
Мотивировочная часть
Поскольку материалами дела подтверждается, что услуги по заключению договора страхования были оказаны ООО «ТехСтандарт» правомерно и в полном объеме, вознаграждение за их оказание исполнителем получено, акт-сдачи приемки...
Резолютивная часть
В удовлетворении иска <ФИО> к ООО «ТехСтандарт» о защите прав потребителей, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда - отказать
Домодедовский городской суд (Московская область) · О защите прав потребителя, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств, внесенных в качестве предоплаты по договору на оказание услуг по обшивке металлокаркаса лестницы № от <дата>, в размере 130 000 руб., неустойки за период...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО>, действующий по доверенности, исковые требования поддержал по основаниям, указанным в исковом заявлении, ссылаясь на изложенные в нем обстоятельства, приложенные к нему...
Мотивировочная часть
Поскольку ответчик осуществлял самостоятельную деятельность на постоянной основе, направленную на систематическое получение прибыли от выполнения строительных работ, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность без образования...
Таганрогский городской суд (Ростовская область) · О защите прав потребителей, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в Таганрогский городской суд с настоящим исковым заявлением к ответчикам в обоснование иска указал, что <дата> он ехал в автобусе маршрута № на работу ( со стороны <адрес> в сторону <адрес>)...
Описательная часть
В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования, ссылаясь на доводы указанные в иске. Уточнил, что в просительной части иска у него допущена опечатка, просил считать правильным вместо указания...
Мотивировочная часть
Учитывая вышеизложенное, суд не усматривает оснований для компенсации истцу морального вреда, поскольку водитель <ФИО> осуществлял перевозку пассажиров по регулярному городскому маршруту №, на котором установлена...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Автолайн-Ко», Администрации г.Таганрога о защите прав потребителей, компенсации морального вреда-оставить без удовлетворения в полном объеме
Бежицкий районный суд г. Брянска (Брянская область) · О защите прав потребителя, по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя <ФИО> к <ФИО> о взыскании денежных средств за переданный товар, процентов...
Вводная часть
ОО «БРОЗПП» обратилась в Бежицкий районный суд г.Брянска в защиту интересов <ФИО> с указанным иском, ссылаясь на то, что <дата> между <ФИО> и индивидуальным предпринимателем <ФИО> заключен договор, по условиям...
Описательная часть
В судебном заседании его представители <ФИО>, <ФИО> исковые требования поддержали, просили удовлетворить их в полном объеме. В удовлетворении встречного иска просили отказать. Суду пояснили, что обратились...
Мотивировочная часть
Оценивая характер правоотношений сторон, суд приходит к выводу о заключении сторонами договора бытового подряда. Ввиду изложенного суд приходит к выводу о том, что качество изготовленного кухонного гарнитура...
Резолютивная часть
Исковое заявление общественной организации «Брянское Региональное Общество Защиты Прав Потребителей» в интересах <ФИО> к индивидуальному предпринимателю <ФИО> о защите прав потребителя - удовлетворить частично
Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка (Кемеровская область) · О защите прав потребителей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ответчику Акционерному обществу «Русская Телефонная Компания» (далее АО «РТК») о защите прав потребителей, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Свои требования...
Описательная часть
Представитель ответчика АО «РТК» - <ФИО>, действующий на основании доверенности от .. .. ....г. (л.д.60-63), в судебном заседании требования в части возврата стоимости телефона в размере 108290 руб. признал, выводы...
Мотивировочная часть
Суд не усматривает со стороны истца недобросовестного поведения, как утверждает представитель ответчика. Действительно, истец не предоставила товар на экспертизу ответчику, однако, до потребителя не была донесена информация...
Резолютивная часть
Принять отказ от исполнения договора розничной купли-продажи товара - смартфона .. .. ....г., imei №... от .. .. ....г., заключенного между <ФИО> и Акционерным обществом «Русская телефонная компания»
Выборгский городской суд (Ленинградская область) · О защите прав потребителя, взыскании денежных средств по оплате туристского продукта, неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
Истец обратился с исковым заявлением индивидуальному предпринимателю <ФИО> - "Турагентство Вокруг света", обществу с ограниченной ответственностью "ТТ-Трэвел" о защите прав потребителя, взыскании денежных средств...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> заявленные требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в иске. Ответчик ИП <ФИО>- "Турагентство Вокруг света" в судебном заседании возражала...
Мотивировочная часть
В связи с изложенным выше, суд полагает, что требование истца о взыскании денежных средств в размере стоимости туристического продукта обосновано и подлежит удовлетворению в полном объеме. Поскольку требования истца подлежат...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к индивидуальному предпринимателю <ФИО>-"Турагентство Вокруг света" , обществу с ограниченной ответственностью "ТТ-Трэвел" о защите прав потребителя, взыскании денежных средств...
Наро-Фоминский городской суд (Московская область) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истец, с учетом имевших место уточненных требований, обратился в суд с вышеуказанным иском к ответчику, в котором просил соразмерного уменьшения цены договора на 349156,51 руб., компенсации морального вреда в размере 50000 руб., штрафа...
Описательная часть
Как установлено судом, <дата> между сторонами заключен договор купли-продажи жилого помещения: расположенного по адресу<адрес> стоимостью 7584828,51 руб. Из материалов дела следует, что <дата>..;.
Мотивировочная часть
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Оценивая вышеназванное заключение судебной экспертизы, суд считает данное заключение соответствующим требованиям относимости, допустимости...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> <ФИО> удовлетворить частично
Солнцевский районный суд (Город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> обратились в суд с иском к ООО «Специализированный застройщик «Прибрежный Парк» об уменьшении цены договора. В обоснование заявленных требований указано, что 30.11.2021 между сторонами заключен...
Описательная часть
Как установлено судом и усматривается из материалов дела, 30.11.2021 между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве № .... от 30.11.2021. Как следует из искового заявления, в ходе приемки квартиры...
Мотивировочная часть
Разрешая возникший спор и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд, применив нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения (ст. 7 Федерального закона № 214–ФЗ), суд приходит к выводу...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> к ООО «Специализированный застройщик «Прибрежный Парк» об уменьшении цены договора – удовлетворить частично
Бабушкинский районный суд (Город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
<ФИО> и ...<ФИО> обратились в суд с иском к А адрес «ЛЗСМИК» об уменьшении цены договора в сумме сумма, неустойку за период с 01.07.2025 по момент фактического исполнения обязательств в размере одной сто пятидесятой ставки...
Описательная часть
Ответчик в судебное заседание представителя не направил, извещен, о причинах неявки не сообщил, представил возражения на иск, в которых указал, что стоимость расходов на устранение недостатков определена судебной экспертизой...
Мотивировочная часть
Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 86 ГПК РФ, полное, ясное, сторонами не оспаривалось, принимается судом во внимание в совокупности с иными материалами дела, оценив которые в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит...
Резолютивная часть
Исковые требования ...ой ...и ...ны, ...а <ФИО> к адрес «ЛЗСМИК» об уменьшении цены договора – удовлетворить частично
Чертановский районный суд (Город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истцы обратились в суд с указанным иском и с учетом уточненных требований просят взыскать с ответчика денежные средства в равных долях в счет уменьшения цены договора сумму в размере сумма, неустойку за период с 02.08.2024 г. по день...
Описательная часть
Суд, выслушав явившихся лиц, изучив в открытом судебном заседании материалы дела, находит требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. В судебном заседании установлено, что 17.04.2023 г...
Мотивировочная часть
Достаточных оснований для взыскания с ответчика неустойки в размере 1% за каждый день просрочки исполнения обязательств за период с 15.11.2024 г. по день вынесения судом решения, за период со дня после вынесения судом решения по день...
Резолютивная часть
Взыскать с ООО «ГС-Саввино»-Спецзастройщик» ИНН в пользу <ФИО> паспортные данные, <ФИО> паспортные данные в равных долях в счет уменьшения цены договора сумму в размере сумма, расходы на проведение экспертизы в размере сумма...
Чертановский районный суд (Город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истцы обратились в суд с указанным иском к ответчику и с учетом уточненных исковых требований просят взыскать в равных долях денежные средства в счет уменьшения цены договора участия в долевом строительстве в размере сумма, расходы...
Описательная часть
Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав в открытом судебном заседании материалы дела, считает иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям. Судом установлено, что 16.03.2023 г. между истцами и ООО...
Мотивировочная часть
Кроме того, суд считает необходимым обязать Управление Судебного департамента в адрес перевести ООО «КЭТРО» денежные средства за проведение экспертизы в размере сумма, внесенные ответчиком по гражданскому делу № 2-6406/2024
Резолютивная часть
Взыскать с ООО «Главстрой-Столичный спецзастройщик» ИНН в пользу <ФИО> паспортные данные, <ФИО> паспортные данные в равных долях в счет уменьшения цены договора сумму в размере сумма, расходы на проведение экспертизы в размере...
Щербинский районный суд (город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истцы <ФИО>, <ФИО> обратились в суд с настоящим иском, в обоснование которого, указали следующее, 14.04.2023 г. между <ФИО>, <ФИО> и ООО «СЗ «Самолет-Алхимово» заключён договор участия в долевом строительстве №...
Описательная часть
Судом установлено, что 14.04.2023 г. между сторонами заключён договор участия в долевом строительстве № АЛX-3/7/414-410058404И от 10.08.2022 г., жилой многоквартирный дом № 7, расположенный по строительному адресу: адрес...
Мотивировочная часть
При передаче квартиры выявлена разница площадей объекта долевого строительства составляет 43,40 кв.м., в то время как, согласно условиям договора общая площадь объекта долевого строительства должна быть равна 43,72 кв.адрес образом, ООО «СЗ...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Алхимово» об уменьшении цены договора – удовлетворить частично
Тимирязевский районный суд (Город Москва) · Об уменьшении цены договора
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «СЗ «Авангард» об уменьшении цены договора, мотивируя свои требования тем, что 24.05.2023 г. между сторонами заключен договор № Бусиновский Парк-21.3(кв)-1/22/9(2) (АК) участия в долевом...
Описательная часть
В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что 24.05.2023 г. между сторонами заключен договор № Бусиновский Парк-21.3(кв)-1/22/9(2) (АК) участия в долевом строительстве, по условиям которого, застройщик...
Мотивировочная часть
Таким образом, руководствуясь вышеуказанными положениями закона, оценив представленные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, исходя из того, что факт наличия в жилом помещении недостатков, допущенных ответчиком...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «СЗ «Авангард» об уменьшении цены договора – удовлетворить частично
