Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О понуждении совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, указав в обоснование мотивов иска, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Описательная часть
Со стороны истца обязательства по договору исполнены, работы подлежащие выполнению ответчиком оплачены. Ответчиком, в нарушение условий договора объект в указанный в договоре шестимесячный срок подключен к энергоносителям
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела и оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит
Резолютивная часть
Иск <ФИО> к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – удовлетворить частично
Останкинский районный суд (Город Москва) · Об обязании обеспечить соблюдение обязательных требований
Вводная часть
Истец – территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЗАО г. Москвы обратился в суд с иском к ООО «СервисГрад», ООО «УК «Фемели лайф» об обязании
Описательная часть
Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ООО «УК «Фемели лайф» является управляющей компанией, осуществляющей управление многоквартирным домом по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 619
Мотивировочная часть
Рассмотрев ходатайство истца суд находит его подлежащим удовлетворению, поскольку отказ от исковых требований к ООО «СервисГрад» не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, форма заявления соблюдена, в связи
Резолютивная часть
Принять отказ от исковых требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в ЗАО к Обществу с ограниченной ответственностью «СервисГрад» об обязании обеспечить
Октябрьский районный суд г. Краснодара (Краснодарский край) · О понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований указано, что <дата>..;
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – по доверенности <ФИО> требования иска уточнила, в окончательной редакции просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную
Мотивировочная часть
Выслушав присутствующих в судебном заседании лиц, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям. Исходя из того, что истцом был заключен
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда - удовлетворить частично
Горячеключевской городской суд (Краснодарский край) · О понуждении к соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения
Вводная часть
Прокурор г. Горячий Ключ в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации муниципального образования город Горячий Ключ о понуждении к соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного
Описательная часть
Так, проверкой установлено, что на прилегающей территории образовательного учреждения МБОУ СОШ № 9 им. Героя Советского Союза <ФИО>, расположенного по адресу: г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Ленина, д. 35, в
Мотивировочная часть
Анализируя вышеизложенные обстоятельства и факты в их совокупности, суд приходит к выводу, что выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения, выразившиеся в несоответствии состояния дорог при их содержании
Октябрьский районный суд г. Краснодара (Краснодарский край) · О понуждении к действию, взыскании неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к действию, взыскании неустойки, указав, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, х. им. Ленина
Описательная часть
В судебном заседании <ФИО> исковые требования поддержала, просила суд удовлетворить. В судебном заседании установлено, что <дата> между <ФИО> и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор №-Т.П.(т)
Мотивировочная часть
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства и иные материалы дела, суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям. Поскольку сведений об исполнении условий договора
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к действию, взыскании неустойки удовлетворить частично
Арзамасский городской суд (Нижегородская область) · О понуждении к действию, взыскании неустойки
Вводная часть
ООО «Агрофирма «Металлург» обратилось в суд с иском к <ФИО> о понуждении к действию, взыскании неустойки. В обоснование иска указано, что между ООО «Агрофирма «Металлург» и главой фермерского хозяйства <ФИО> 01.03.2021 года
Описательная часть
Мотивировочная часть
Проверив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Принимая во внимание, что работы по договору подряда ответчиком не выполнены, сроки выполнения работ истекли, суд
Резолютивная часть
Исковые требования ООО «Агрофирма «Металлург» к <ФИО> о понуждении к действию, взыскании неустойки - удовлетворить
Медведевский районный суд (Республика Марий Эл) · О возложении обязанности устранить нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Вводная часть
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (далее - Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл) обратилось в суд с иском в защиту прав, свобод и законных
Описательная часть
Руководствуясь ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть дело без участия представителя ответчика, воспользовавшегося правом на участие в судебном
Мотивировочная часть
Руководствуясь ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть дело без участия представителя ответчика, воспользовавшегося правом на участие в судебном
Резолютивная часть
Исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Килемарского
Медведевский районный суд (Республика Марий Эл) · О возложении обязанности устранить нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Вводная часть
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл обратилось в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Килемарская районная больница» /далее - ГБУ РМЭ «Килемарская РБ»
Описательная часть
Руководствуясь ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации /далее - ГПК РФ/, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон, воспользовавшихся правом на участие в судебном
Мотивировочная часть
Руководствуясь ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации /далее - ГПК РФ/, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон, воспользовавшихся правом на участие в
Резолютивная часть
Исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Килемарская районная больница» о возложении обязанности устранить
Советский районный суд г. Челябинска (Челябинская область) · О понуждении к доступу в жилое помещение для осмотра и устранения причины затопления помещения
Вводная часть
ООО УК «На Кузнецова» обратилось в суд с иском к <ФИО> о понуждении к доступу в жилое помещение по адресу: г<адрес> для установления и устранения причины затопления квартиры № В обоснование указало, что истец
Описательная часть
Судом установлено, что ответчик <ФИО> является собственником квартиры по адресу
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании « На Кузнецова» удовлетворить
Новодвинский городской суд (Архангельская область) · О возложении обязанности исполнить обязательства по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратился с исковым заявлением к ПАО «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнить условия договора № АРХ-04144-Э-А/22, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки. В обоснование требований
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 15.11.2022 между истцом и ответчиком заключен типовой договор №АРХ-04144-Э-А/22об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического
Мотивировочная часть
Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств невозможности осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнитель обязательства по договору, компенсации морального вреда, судебной неустойки, удовлетворить
Кимрский городской суд (Тверская область) · О возложении обязанностей по исполнению обязательств предусмотренных договором, взыскании неустойки, штрафа и причиненного морального вреда
Вводная часть
<ФИО> и <ФИО> (далее – истцы) обратилась в Кимрский городской суд Тверской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Центр», в лице филиала ПАО Россети Центр –«Тверьэнерго» (далее – ответчик)
Описательная часть
Вместе с этим ответчик в нарушение условий договора, до настоящего времени не выполнил взятых на себя обязательств по проектированию, реконструкции и строительству электросетевого хозяйства, осмотру и обследованию
Мотивировочная часть
В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиям: нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими принадлежащие гражданину нематериальные блага
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> и <ФИО> к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» о возложении обязанностей по исполнению обязательств предусмотренных договором, взыскании неустойки, штрафа и причиненного морального вреда
Кировский районный суд г. Ярославля (Ярославская область) · О понуждении к исполнению обязательств в области сохранности, популяризации и охраны объекта культурного наследия
Вводная часть
Решением Яроблисполкома от 20.12.1990 № 401, постановлением Администрации Ярославской области от 03.09.2004 № 148 «Об утверждении перечня объектов историко-культурного наследия Ярославской области, и о признании утратившими силу отдельных
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца по доверенности <ФИО>, исковые требования поддержал в полном объеме
Мотивировочная часть
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Собственниками помещений, расположенных в указанном здании, являются ответчики
Резолютивная часть
Исковые требования департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области к <ФИО> , <ФИО> , <ФИО> о понуждении к исполнению обязательств в области сохранности, популяризации и охраны объекта культурного
Приморско-Ахтарский районный суд (Краснодарский край) · О высвобождении земельного участка
Вводная часть
Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района обратилась в Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к <ФИО> о высвобождении земельного участка. Исковые
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района – <ФИО> заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, и просил суд их
Мотивировочная часть
Таким образом, учитывая преюдициальное значение решения Приморско-Ахтарского районного суда по административному делу № 2а-971/2023 от 28 сентября 2023 года, вступившего в законную силу, по отношению к гражданскому делу № 2-378/2023
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района к <ФИО> о высвобождении земельного участка, обязании <ФИО> привести земельный участок с кадастровым номером
Елизовский районный суд (Камчатский край) · О возложении обязанности обеспечить выполнение обязательных санитарно-эпидемиологических требований
Вводная часть
Истец – главный государственный санитарный врач по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районах и городе Вилючинске начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. Законный представитель ответчика директор МБОУ "Начикинская средняя школа"..;
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Иск главного государственного санитарного врача в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском районах и городе Вилючинске удовлетворить
Калининский районный суд (Краснодарский край) · О понуждении к приобретению лекарственных средств
Вводная часть
Прокурор Калининского района Краснодарского края обратился в интересах <ФИО> здравоохранения Краснодарского края о понуждении к приобретению лекарственных средств
Описательная часть
Вместе с тем, в нарушение указанных требований закона в настоящее время <ФИО> не обеспечена лекарственными препаратами в установленном объеме. В судебном заседании помощник прокурора Ивашков К.Г. поддержал
Мотивировочная часть
Вместе с тем, в нарушение указанных требований закона в настоящее время <ФИО> не обеспечена лекарственными препаратами в установленном объеме. В судебное заседание <ФИО>, привлеченная к участию в деле
Резолютивная часть
Обязать Министерство здравоохранения Краснодарского края принять меры по организации обеспечения <ФИО>, <дата> г.р., лекарственным препаратом Миглустаг (Завеска) по жизненным показаниям в объеме, установленном в соответствии
Центральный районный суд г.Тулы (Тульская область) · О возложении обязанности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в натуре
Вводная часть
Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия (далее по тексту также Инспекция) обратилась в суд с исковым заявлением к <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> о возложении обязанности
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия по доверенности <ФИО> поддержал исковые требования в части заявленных требований к ответчикам
Мотивировочная часть
Таким образом, суд приходит к выводу, что правообладатели (законные владельцы) помещений, расположенных в здании, которое признано в установленном законом порядке объектом культурного наследия регионального значения
Резолютивная часть
Исковые требования Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия удовлетворить
Симферопольский районный суд (Республика Крым) · О понуждении совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа, морального вреда
Вводная часть
В апреле 2021 года <ФИО> обратилась в Железнодорожный районный суд города Симферополя с исковым заявлением, которое было уточнено 06 июля 2021 года, к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Столичная
Описательная часть
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с данным иском в суд. В судебном заседании представитель истца по доверенности <ФИО> требования искового заявления с учетом уточнений, поддержал
Мотивировочная часть
Суд считает возможным в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассматривать дело в отсутствии неявившихся участников процесса на основании представленных доказательств. Выслушав
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Столичная коммерческая группа», третье лицо Межрегиональное управление Роспотребнадзора о понуждении совершить определенные действия
Белокалитвинский городской суд (Ростовская область) · Об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения
Вводная часть
Белокалитвинский городской прокурор Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ответчику, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в обоснование
Описательная часть
В судебное заседание представитель истца – помощник Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области Настоящий А.В., явился, заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд полагает, что заявленные Белокалитвинским городским прокурором Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, исковые требования об обязании исполнить требования к антитеррористической
Резолютивная часть
Исковые требования Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, удовлетворить в полном
Белокалитвинский городской суд (Ростовская область) · Об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения
Вводная часть
Белокалитвинский городской прокурор Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ответчику, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в обоснование
Описательная часть
В судебное заседание представитель истца – помощник Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области Настоящий А.В., явился, заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд полагает, что заявленные Белокалитвинским городским прокурором Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, исковые требования об обязании исполнить требования к антитеррористической
Резолютивная часть
Исковые требования Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, удовлетворить в полном
Белокалитвинский городской суд (Ростовская область) · Об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения
Вводная часть
Белокалитвинский городской прокурор Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ответчику, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в обоснование
Описательная часть
В судебное заседание представитель истца – помощник Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области Настоящий А.В., явился, заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд полагает, что заявленные Белокалитвинским городским прокурором Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, исковые требования об обязании исполнить требования к антитеррористической
Резолютивная часть
Исковые требования Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, удовлетворить в полном
Белокалитвинский городской суд (Ростовская область) · Об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения
Вводная часть
Белокалитвинский городской прокурор Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ответчику, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в обоснование
Описательная часть
В судебное заседание представитель истца – помощник Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области Настоящий А.В., явился, заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, суд полагает, что заявленные Белокалитвинским городским прокурором Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, исковые требования об обязании исполнить требования к антитеррористической
Резолютивная часть
Исковые требования Белокалитвинского городского прокурора Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц, об обязании исполнить требования к антитеррористической защищенности образовательного учреждения, удовлетворить в полном
Заводской районный суд г. Саратова (Саратовская область) · Об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилось в суд с вышеуказанным иском к ПАО «Россети Волга» в котором просила возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства по договору в полном объеме в месячный срок с момента вынесения решения, уменьшить цену
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО>, её представитель <ФИО>, заявленные требования поддержали по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просили удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика <ФИО>..;
Мотивировочная часть
Вместе с тем, суд учитывает, что истцом также не были исполнены обязанности, установленные пунктом 11 технических условий для присоединения к электрическим сетям. При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к публичному акционерному обществу «Россети Волга» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Белгородский районный суд (Белгородская область) · О приведении самовольно перепланированного жилого помещения в первоначальное состояние
Вводная часть
(адрес обезличен) обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит возложить обязанность на <ФИО>, собственника нежилого помещения общей площадью (информация скрыта) кв.м с кадастровым номером , расположенного по адресу: (адрес
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца поддержал требования по основаниям, изложенным в иске. Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, <ФИО> является собственником нежилого
Мотивировочная часть
Заслушав объяснение представителя истца, исследовав материалы гражданского дела, суд считает требования истца законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Таким образом, поскольку в ходе
Резолютивная часть
Исковые требования администрации (адрес обезличен) ((информация скрыта)) к <ФИО> о приведении самовольно перепланированного жилого помещения в первоначальное состояние, удовлетворить
Кировский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) · О приведении самовольно перепланированного жилого помещения в первоначальное состояние
Вводная часть
Администрация Кировского района г. Красноярска обратилась в суд с иском (с учетом уточнений от 11.07.2023) к <ФИО> и <ФИО> о приведении самовольно перепланированного жилого помещения в первоначальное состояние. В обоснование
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – администрации Кировского района г.Красноярска <ФИО> уточнённые исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. Как установлено в судебном
Мотивировочная часть
Многоквартирный жилой дом по адресу<адрес>, имеет центральное газоснабжение, при этом указанное обстоятельство ответчиками не оспаривается и не опровергнуто
Резолютивная часть
Исковые требования администрации Кировского района г. Красноярска к <ФИО> и <ФИО> о приведении самовольно перепланированного жилого помещения в первоначальное состояние, удовлетворить
Падунский районный суд г. Братска (Иркутская область) · Об обязании совершить действия по обеспечению транспортной безопасности
Вводная часть
Братский транспортный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее по тексту - ОАО « в котором с учетом уточнений просит обязать ОАО «»
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца помощник транспортного прокурора <ФИО> исковые требования с учетом уточнения поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении. Представитель ответчика ОАО «» - <ФИО>..;
Мотивировочная часть
Вместе с тем, до настоящего времени подразделения обеспечения транспортной безопасности не сформировано и не привлечено. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской
Резолютивная часть
Исковые требования транспортного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» об обязании совершить действия по обеспечению транспортной безопасности
