Эта категория охватывает судебные споры, связанные с тем, когда одна сторона требует от другой выполнить то, что было оговорено в договоре или ином соглашении. Здесь рассматриваются вопросы принудительного исполнения обязательств, включая требование совершить определенные действия, передать имущество или возместить ущерб, если обязательство не было выполнено добровольно.
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить их в полном объеме. Представитель
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить условия договора № 20.1900.13134.24 от 12.12.2024, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить их в полном объеме. Как
Мотивировочная часть
Вместе с тем, обязательства по вышеуказанном договору технологического присоединения до настоящего времени не выполнены ответчиком, что не оспаривалось его представителем в отзыве на иск. При этом доказательств, которые
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующая на основании доверенности, в судебном заседании поддержала исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просила удовлетворить их в полном объеме. Как
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить условия договора № 20.1900.2939.23 от 06.09.2023, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального
Описательная часть
В судебном заседании представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» <ФИО>, действующая на основании доверенности, не явилась, согласно представленному письменному отзыву на исковое заявление, пояснила, что установленные
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд полагает правомерным обязать ответчика исполнить условия договора №.1900.713.24 от <дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств
Резолютивная часть
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения будущего объекта недвижимости, находящихся по адресу: <адрес>, д. Кайбалы, <адрес>
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал исковые требования с учетом уточнения по доводам и основаниям, изложенным в иске и в уточнениях к нему, просил удовлетворить
Мотивировочная часть
В письменном отзыве на иск и в дополнении к нему представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» <ФИО>, действующая на основании доверенности, указала, что Сетевая организация не может отказаться от заключения договора на осуществление
Тулунский городской суд (Иркутская область) · О понуждении к исполнению обязательства
Вводная часть
Истец МУ «Администрация города Тулуна» обратилась в суд с иском к ответчикам <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> о понуждении к исполнению обязательства, указывая в обоснование, что ответчики являются
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца - МУ «Администрация города Тулуна» <ФИО>, действующей по доверенности № 48 от 04.08.2025, сроком действия по 31.12.2025 без права передоверия, требования иска, по доводам
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, при этом суд исходит из следующего. В силу ст. ст. 56, 59, 67 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют
Резолютивная часть
Исковые требования муниципального учреждения «Администрация городского округа муниципального образования - «город Тулун» - удовлетворить
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить их в полном объеме, уточнив, что
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить условия договора № 20.1900.2955.23 от 08.09.2023, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком
Описательная часть
Как следует из материалов дела, <ФИО> принадлежит земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый №, что подтверждается выпиской из ЕГРН от <дата>. С учетом установленного, суд
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, возражения на исковое заявление, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Согласно требованиям вышеуказанных нормативных правовых актов
Резолютивная часть
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, кадастровый № в соответствии с условиями
Кинельский районный суд (Самарская область) · О понуждении к исполнению обязательств по договору
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Алексеевское» об обязании переступить закрепленные за объектом недвижимости, расположенном по адресу<адрес>, установленные электрические мощности в размере 100 кВт. В
Описательная часть
Истец <ФИО> и её представитель по доверенности <ФИО> в судебном заседании свои исковые требования поддержали в полном объеме, просили удовлетворить, не возражали против вынесения решения в порядке заочного
Мотивировочная часть
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца понесенные им судебные расходы в виде уплаты госпошлины
Резолютивная часть
Иск <ФИО> к ООО «Алексеевское» о понуждении к исполнению обязательств по договору - удовлетворить
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддержал исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить их в полном объеме. Как
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить условия договора № 20.1900.1186.25 от 05.02.2025, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> поддержала исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просила удовлетворить их в полном объеме. Как установлено в судебном заседании и подтверждается
Мотивировочная часть
С учетом изложенного, суд считает необходимым обязать ответчика исполнить условия договора № 20.1900.2894.24 от 09.07.2024, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта
Индустриальный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) · О понуждении к исполнению обязательства
Вводная часть
БВВ обратилась в суд с иском к СВА о понуждении к исполнению обязательства. В обоснование требований указано, что <дата> между БВВ (займодавцем) и СВА (заемщиком) заключен договор беспроцентного займа на сумму 100 000
Описательная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Согласно ч.ч. 1-2 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск
Мотивировочная часть
В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) суд полагает возможным рассмотреть дело при указанной явке. Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Согласно ч.ч. 1-2 ст. 39 ГПК
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
А. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», о понуждении осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, свои требования мотивировал тем обстоятельством, что
Описательная часть
Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли из договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного <дата> между А. и ответчиком. Таким образом, в
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, в судебном заседании нашло подтверждение того, что ответчиком, принятые
Одинцовский городской суд (Московская область) · О понуждении к исполнению обязательств по договору
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с исковым заявлением к АО «Мособлгаз», в котором просит обязать ответчика исполнить обязательства по договору в срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу решения суда, взыскать
Описательная часть
Представитель ответчика АО «Мособлгаз» <ФИО> в судебном заседании просила отказать в удовлетворении требований истца в полном объеме по доводам представленных в материалы дела письменных возражений. Как установлено
Мотивировочная часть
Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требования истца об обязании АО «Мособлгаз» исполнить условия договора № от <дата> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к АО «Мособлгаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору – оставить без удовлетворения
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком
Описательная часть
Как следует из материалов дела, <дата> между ПАО «Россети Сибирь» (Сетевая организация) и <ФИО> (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Из
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, возражения на исковое заявление, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Согласно требованиям вышеуказанных нормативных правовых актов
Резолютивная часть
Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> в соответствии с условиями договора №.№
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
Н. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», о понуждении осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, свои требования мотивировал тем обстоятельством, что
Описательная часть
Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли из договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного <дата> между истцом и ответчиком. Таким образом, в
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, в судебном заседании нашло подтверждение того, что ответчиком, принятые
Ленинский районный суд г. Иваново (Ивановская область) · О понуждении к исполнению обязательств по договору
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении к исполнению обязательств по договору. Исковые требования мотивированы тем, что <дата> между <ФИО> и филиалом ПАО «Россети Центр
Описательная часть
В судебном заседании представители истца по доверенности <ФИО> заявленные требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, дополнительно пояснила, что до настоящего времени работы по технологическому присоединению
Мотивировочная часть
Вместе с тем, вышеуказанные доводы, приведенные ответчиком в обоснование имеющихся у него возражений на иск, не могут быть приняты судом во внимание в связи с их несостоятельностью, исходя из следующего. При установлении срока
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении к исполнению обязательств по договору удовлетворить частично
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
Е. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», о понуждении осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, свои требования мотивировал тем обстоятельством, что
Описательная часть
Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли из договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного <дата> между истцом и ответчиком. Таким образом, в
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, в судебном заседании нашло подтверждение того, что ответчиком, принятые
Аскизский районный суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь») о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим
Описательная часть
Как следует из материалов дела, <ФИО> является собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью кв.м., расположенного по адресу: <адрес> (договор купли-продажи от 21.03.2024, выписки из Единого
Мотивировочная часть
При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Усть-Илимский городской суд (Иркутская область) · О понуждении к исполнению обязательства в натуре
Вводная часть
В обоснование заявленного иска указано, что в соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, Федеральная служба
Описательная часть
Ответчик <ФИО> в судебном заседании исковые требования не признала. Суду пояснила, что в личном подсобном хозяйстве имеет 2-х козочек, молоко от которых используют для своей семьи, на продажу не реализуют. От вакцинации
Мотивировочная часть
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ответчик уклоняется от обязанности по осуществлению ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении находящихся в личном подсобном хозяйстве
Резолютивная часть
Исковые требования Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия удовлетворить
Невинномысский городской суд (Ставропольский край) · О понуждении к исполнению обязательства в натуре
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском и потребовал понудить ИП <ФИО> к исполнению обязательств в натуре по договору подряда , обязав его завершить строительство индивидуального жилого дома в полном соответствии с условиями договора
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> и его представитель <ФИО> исковые требования поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить. Как усматривается из материалов дела, <дата> между истцом и ИП
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования истца о понуждении к исполнению обязательства в натуре не подлежат удовлетворению. Также суд оставляет без удовлетворения и требования о взыскании судебной
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> () к ИП <ФИО> о понуждении к исполнению обязательств в натуре по договору подряда ., возложении обязанности завершить строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>
Усть-Илимский городской суд (Иркутская область) · О понуждении к исполнению обязательства в натуре
Вводная часть
В обоснование заявленного иска указано, что в соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, Федеральная служба
Описательная часть
В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» - <ФИО>, действующая на основании прав
Мотивировочная часть
В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» - <ФИО>, действующая на основании прав
Резолютивная часть
Исковые требования Управления Росседьхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия удовлетворить
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующая на основании доверенности, в судебном заседании поддержала исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в иске, просила удовлетворить их в полном объеме. Как
Мотивировочная часть
20.02.2024 <ФИО> оплатил <ФИО> организации 89 016,17 руб., которые поступили на счет ответчика 22.02.2024, что подтверждается чеком по операции от 20.02.2024 и скриншотом с личного кабинета истца на сайте ПАО «Россети Сибирь»
Советский районный суд г. Краснодара (Краснодарский край) · О понуждении к исполнению обязательства в натуре
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз», в котором просит обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение 15 дней с момента вступления судебного решения в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение)
Описательная часть
Представитель ответчика АО «Краснодаргоргаз» – <ФИО>, в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, пояснив, что согласно акту № 143063-Т.П.(т) от 16.06.2025 года о подключении
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательства в натуре – отказать
Абаканский городской суд (Республика Хакасия) · О понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Вводная часть
К. обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго», о понуждении осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, свои требования мотивировал тем обстоятельством, что
Описательная часть
Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли из договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного <дата> между истцом и ответчиком. Таким образом, в
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, в судебном заседании нашло подтверждение того, что ответчиком, принятые
