Дзержинский районный суд г. Волгограда (Волгоградская область) · О расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился с иском к ИП <ФИО> о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, указывая, что 02 октября 2024 года заключил с ответчиком названного вида соглашение № 000011...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> поддержал заявленные требования и настаивал на их удовлетворении. Как установлено судом и следует из материалов дела, 02 октября 2024 года между истцом и ответчиком заключен...
Мотивировочная часть
В этой связи, разрешая настоящий спор и оценивая установленные по делу обстоятельства, безусловно свидетельствующие о том, что ответчик к исполнению договора подряда своевременно и до настоящего времени не приступила, ввиду чего...
Резолютивная часть
Иск <ФИО> к ИП <ФИО> о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Большесосновский районный суд (Пермский край) · О расторжении кредитных соглашений, взыскании задолженности
Вводная часть
Банк ВТБ (ПАО) (далее по тексту – Банк) обратился в суд с иском к <ФИО>, просит расторгнуть кредитное соглашение № ЭКР/182022-002319 от 27 декабря 2022 г., взыскать с ответчика задолженность по кредитному соглашению №...
Описательная часть
В судебном заседании установлено, что <ФИО> в период с 29 апреля 2005 г. по 16 ноября 2023 г. являлся индивидуальным предпринимателем, что подтверждается выпиской из ЕГРИП (л.д. 44). Судом установлено, что...
Мотивировочная часть
В силу ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ при отсутствии возражений истца суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства. Оснований для снижения неустойки в соответствии с положениями...
Резолютивная часть
Расторгнуть кредитные соглашения № ЭКР/182022-002319 от 27 декабря 2022 г. и № ЭКР/182023-005553 от 27 июля 2023 г. заключенные между <ФИО> и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)
Черемушкинский районный суд (Город Москва) · О расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Арт Сервис» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, в котором истец просит суд взыскать с ответчика денежные...
Описательная часть
Судом установлено, что 18.05.2024 года между <ФИО> и ООО «Автополе Н» был заключен договор купли-продажи автомобиля
Мотивировочная часть
С учетом названных выше требований закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации суд полагает возможным признать за истцом право в соответствии с положениями пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса...
Резолютивная часть
Расторгнуть договор № JFIGP3LC5CG034924 от 18.05.2024 г., заключенный между <ФИО> и ООО «Арт Сервис»
Савеловский районный суд (Город Москва) · О расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в суд с иском к ООО «Гарант+», в котором просит расторгнуть договоры оказания юридических услуг № Д1113 от 31.10.2023 и № 839 от 17.06.2023 г., взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства в размере...
Описательная часть
Судом установлено, что между ООО «Гарант+» и <ФИО> были заключены договоры № Д1113 от 31.10.2023 и № 839 от 17.06.2023 г. на оказание правовых (юридических) услуг
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу. Руководствуясь вышеуказанными нормами права, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ООО «Гарант+» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов - удовлетворить частично
Пий-Хемский районный суд (Республика Тыва) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Публичное акционерное общество Сбербанк в лице филиала – Сибирский Банк ПАО Сбербанк (далее ПАО "Сбербанк России") обратилось в суд с иском к <ФИО> В обоснование требований указано, что по кредитному договору №...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между ПАО "Сбербанк России" и заемщиком <ФИО> заключен кредитный договор № на сумму 5 033 700 рублей на срок 300 месяцев под 18,5% годовых на приобретение земельного участка...
Мотивировочная часть
Рассмотрев исковое заявление, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Рассматривая требования истца об обращении взыскания на заложенное имущество, суд приходит к следующим выводам. Принимая во...
Резолютивная часть
Исковые требования публичного акционерного общества "Сбербанк России" в лице филиала – Сибирский Банк ПАО Сбербанк к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении...
Магарамкентский районный суд (Республика Дагестан) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога
Вводная часть
Представитель ПАО Сбербанк <ФИО> обратилась в суд с иском к ФИО1г. о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога, мотивируя тем, что Публичное акционерное...
Описательная часть
В нарушение вышеуказанных условий Кредитного договора Заёмщиком ежемесячные платежи в счет погашения кредита и начисленных процентов за пользование кредитными средствами не производятся. Судом установлено, что...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, исковые требования ПАО «Сбербанк» о взыскании с ФИО1к. в его пользу сумму задолженности по кредитному договору в размере 493030,15рублей подлежат удовлетворению. При таких...
Резолютивная часть
Иск публичного акционерного общества Сбербанк удовлетворить
Заводской районный суд г. Саратова (Саратовская область) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России», банк, взыскатель) обратилось в суд с иском к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении...
Описательная часть
В судебном заседании установлено, что <Дата> между Банком и <ФИО> заключен кредитный договор по условиям которого Банк предоставил заемщику «нецелевой кредит под залог недвижимости» в размере 2 500 000 рублей...
Мотивировочная часть
Согласно Определению Конституционного Суда РФ от <Дата> -О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Б.А., Б.И. и Б.С. на нарушение их конституционных прав статьей 333 ГК РФ" следует, что гражданское...
Резолютивная часть
Исковые требования Публичного акционерного общества «Сбербанк России» к <ФИО> о расторжении кредитного договора от <Дата>, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество...
Железнодорожный районный суд г. Читы (Забайкальский край) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Банк ВТБ (ПАО) (далее – Истец, Банк) обратился в суд с вышеназванным иском, указав в обоснование следующее. 16.08.2023 ВТБ (ПАО) и <ФИО> Гызы (далее – Ответчик/Заемщик) заключили кредитный договор № V623/0540-0000733, в соответствии...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 16 августа 2023 года между Банком ВТБ (ПАО) и <ФИО> Гызы заключен кредитный договор № V623/0540-0000733, по условиям которого Банк предоставил Ответчику кредит в сумме 5 981 946,72 рублей...
Мотивировочная часть
Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для расторжения договора и взыскании задолженности по кредитному договору, поскольку ответчиком допущены...
Резолютивная часть
Исковые требования Банка ВТБ (ПАО) к <ФИО> Гызы о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество - удовлетворить
Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · О расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, мотивировав требования тем, что по кредитному договору ответчику были выданы...
Описательная часть
Судом установлено, что публичное акционерное общество «Сбербанк России» на основании кредитного договора № от <дата> выдало <ФИО> кредит в сумме 2 500 000 рублей на срок 300 месяцев под 9,1 % годовых
Мотивировочная часть
Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении требований ПАО Сбербанк по следующим основаниям. Суд считает возможным принять расчет задолженности...
Резолютивная часть
Исковые требования публичного акционерного общества Сбербанк России к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании кредитной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество – удовлетворить
Аксайский районный суд (Ростовская область) · О расторжении, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога (ипотеки)
Вводная часть
Истец ПАО Сбербанк обратился в суд с иском к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога (ипотеки). В обоснование требований указано, что...
Описательная часть
Судом установлено, что ... между ПАО «Сбербанк России» и <ФИО> был заключен кредитный договор ...-НКЛ на сумму 5992500,00 рублей на срок 360 мес. под 16,5%. Из материалов дела следует, что Банк надлежащим...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая, что неисполнение обязательств ответчиком по кредитному договору подтверждается материалами дела, расчет задолженности, представленный истцом, ответчиком не опровергнут, суд...
Резолютивная часть
Исковые требования ПАО Сбербанк к <ФИО>, третье лицо Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области о расторжении, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении...
Мещанский районный суд (Город Москва) · О расторжении договора, взыскании задолженности, расходов по оплате государственной пошлины
Вводная часть
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в лице филиала - Московский банк ПАО Сбербанк обратилось в суд с иском к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в адрес о расторжении...
Описательная часть
В нарушение Кредитного договора обязательства по кредиту в настоящий момент не исполняются, погашения не поступают. По состоянию на 19.04.2024 года задолженность по кредитному договору составляет сумма, из которых просроченный...
Мотивировочная часть
В нарушение Кредитного договора обязательства по кредиту в настоящий момент не исполняются, погашения не поступают. По состоянию на 19.04.2024 года задолженность по кредитному договору составляет сумма, из которых просроченный...
Резолютивная часть
Исковые требования публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице филиала - Московский банк ПАО Сбербанк - удовлетворить частично
Псковский городской суд (Псковская область) · О расторжении договора займа, взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
ООО МФК «Кэшдрайв» обратилось в суд с иском, уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ в ходе рассмотрения дела по существу, к Е.В.В. о расторжении договора займа, взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между ООО МФК «Кэшдрайв» и Е.В.В. заключен договор дистанционного потребительского займа № №, по условиям которого истец предоставил ответчику денежные средства в размере 820 000 руб. под 65...
Мотивировочная часть
Проанализировав представленные доказательства, руководствуясь вышеуказанными положениями закона, установив ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по возврату займа и уплате процентов за пользование займом, суд приходит...
Резолютивная часть
Исковые требования ООО МФК «Кэшдрайв» к Е.В.В. о расторжении договора займа, взыскании задолженности по договору займа, обращении взыскания на заложенное имущество, удовлетворить частично
Никулинский районный суд (Город Москва) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Адрес обратился в суд с иском к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. В обоснование своих требований истец указал, что 18...
Описательная часть
Как следует из материалов дела,18 июня 2020 года между адрес и <ФИО> заключен кредитный договор , в соответствии с которым истец предоставил ответчику кредит в сумме сумма на срок по 28 мая 2050 года под 8,5 % годовых...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик свои обязательства по кредитному договору исполняла ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в указанном выше размере, которая до настоящего времени...
Резолютивная часть
Расторгнуть кредитный договор №05241-ИП/20 от 18 июня 2020 года, заключенный между адрес и <ФИО>
Баксанский районный суд (Кабардино-Балкарская Республика) · О расторжении брака и взыскании алиментов
Вводная часть
<дата> <ФИО> обратилась в Баксанский районный суд КБР с исковым заявлением к <ФИО>, в котором просит расторгнуть брак, заключенный между ней и ответчиком, взыскать с ответчика в её пользу алименты на содержание...
Описательная часть
В судебном заседании, назначенном на 10 часов 30 минут <дата>, ответчик <ФИО> просил суд отложить рассмотрение дела для подготовки и направления в суд встречного искового заявления о расторжении брака и определения...
Мотивировочная часть
С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание то обстоятельство, что сведения о времени и месте проведения судебных заседаний размещаются на официальном сайте Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики, который...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о расторжении брака и взыскании алиментов удовлетворить
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Обращаясь в суд, Банк просит расторгнуть кредитный договор №, заключенный между истцом и ответчиком, а также взыскать с <ФИО> сумму задолженности по кредитному договору в размере 2005062,09 рублей, государственную пошлину в размере...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между Банком и Ответчиком <ФИО> заключен кредитный договор №, по условиям которого Банк предоставил Ответчику кредит в сумме 2141999 рублей под 16,99 % годовых, сроком на 120 месяцев...
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требования истца о расторжении кредитного...
Резолютивная часть
Исковые требования ПАО «Совкомбанк» к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить
Гайнский районный суд (Пермский край) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
ПАО «Сбербанк России» в лице Волго-Вятского Банка филиала – Пермское отделение № 6984 обратилось в суд с иском к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания...
Описательная часть
По смыслу ст.ст. 35 и 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации личное участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью стороны. В судебном заседании установлено, что на основании...
Мотивировочная часть
Руководствуясь ст.ст. 6.1, 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия истца суд считает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика, на основании доказательств, имеющихся...
Резолютивная часть
Исковые требования Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в лице Волго-Вятского Банка филиала – Пермское отделение № 6984 к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору...
Ленинский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область) · О признании трудового договора расторгнутым, внесении в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Сиб Дисплей» о признании трудового договора расторгнутым, внесении в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора (л.д. 3-4), указав в обоснование своих требований, что <дата>...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержала в полном объеме, просила иск удовлетворить. В судебном заседании установлено, что <дата> <ФИО> была принята на должность слесаря...
Мотивировочная часть
Ответчиком, в нарушение данных положений, возражений представлено не было, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что исковые требования <ФИО> подлежат удовлетворению, судом установлен факт прекращения...
Ревдинский городской суд (Свердловская область) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Представитель истца Публичного акционерного общества «Сбербанк» в лице филиала – Уральский Банк ПАО Сбербанк обратился в суд с требованием к ответчикам <ФИО>, <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности...
Описательная часть
Судом установлено и следует из материалов дела, что <дата> между ПАО Сбербанк и <ФИО> заключен кредитный договор , по условиям которого Банк предоставил Заемщику кредит в размере 6 000 000 руб. сроком на 264 месяца...
Мотивировочная часть
Суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствии представителя истца, так как он надлежащим образом извещен о времени рассмотрения дела. Таким образом, суд считает возможным с согласия представителя...
Резолютивная часть
Исковые требования Публичного акционерного общества Сбербанк в лице Уральского Банка ПАО Сбербанк к <ФИО>, <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания...
Ленинский районный суд г. Курска (Курская область) · О расторжении договора об оказании юридических услуг и взыскании денежных средств
Вводная часть
Истец <ФИО> обратилась в суд с иском к ИП <ФИО> о расторжении договора возмездного оказания услуг от <дата> №, заключенного между истцом и ответчиком; взыскании с ответчика в пользу истца суммы предоплаты по договору...
Описательная часть
Суд расценивает неявку ответчика в отделение связи за получением судебного извещения о слушании дела, направляемого заказным письмом, как отказ ответчика от получения судебной корреспонденции и умышленное уклонение ответчика от явки в суд...
Мотивировочная часть
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что, так как услуги, указанные в договоре об оказании юридических услуг № от <дата>, не были оказаны истцу исполнителем – ответчиком по делу, то заключенный таким образом...
Красноглинский районный суд г. Самары (Самарская область) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Публичное акционерное общество Банк ВТБ (далее по тексту – Банк ВТБ (ПАО), Банк) обратилось вКрасноглинский районный суд <адрес> с указанным исковым заявлением по тем основаниям, что на основании кредитного договора № от <дата>...
Описательная часть
Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит суд: В судебном заседании представитель истца Банк ВТБ (ПАО), надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не участвовал, просил...
Мотивировочная часть
Изучив исковое заявление и материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. На основании изложенного, руководствуясь указанными положениями Кредитного...
Резолютивная часть
Исковые требования Банк ВТБ (публичное акционерное общество) к <ФИО> о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество - удовлетворить
Ленинский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область) · О признании трудового договора расторгнутым, внесении в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «Сиб Дисплей» о признании трудового договора расторгнутым, внесении в трудовую книжку записи о прекращении трудового договора (л.д. 3-4), указав в обоснование своих требований, что <дата> он...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить. В судебном заседании установлено, что <дата> <ФИО> был принят на должность слесаря...
Мотивировочная часть
Ответчиком, в нарушение данных положений, возражений представлено не было, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что исковые требования <ФИО> подлежат удовлетворению, судом установлен факт прекращения...
Дзержинский районный суд г. Ярославля (Ярославская область) · О расторжении договора пожизненной ренты
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> о расторжении договора пожизненной ренты от <дата>, прекращении права собственности <ФИО> в отношении жилого помещения по адресу: <адрес>, кадастровый №, признании права...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО>, представитель истца по доверенности <ФИО> исковые требования поддержали, дали пояснения в пределах доводов заявленных исковых требований. Дополнительно пояснили, что ренту ответчик...
Мотивировочная часть
Учитывая, что нарушения, допущенные плательщиком ренты носят существенный характер, истец настаивает на расторжении договора, в связи с чем удовлетворение искового заявления влечет прекращение права собственности ответчика на квартиру...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к <ФИО> о расторжении договора пожизненной ренты удовлетворить
Таганский районный суд (Город Москва) · О расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Истец ************а М.В. предъявила к ООО «СК-Окна 2.0» иск о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, в котором просит расторгнуть Договор № ************-5 от 27 марта 2024 года...
Описательная часть
Истец ************а М.В., представитель истца <ФИО> в судебном заседании заявленные требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в иске. Представитель ответчика <ФИО> в судебном...
Мотивировочная часть
Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам
Резолютивная часть
В удовлетворении иска ************ой ** к ООО «СК-Окна 2.0» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа - отказать
Калининский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область) · О расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
Вводная часть
Банк ВТБ (ПАО) обратилось в суд с иском к <ФИО>, в котором просит взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору № V623/2024-0002397 от 18.10.2023г. по состоянию на 01.04.2023г. (включительно) в размере...
Описательная часть
Судом установлено, что 18.10.2023 года между Банком ВТБ (ПАО) и <ФИО> заключен кредитный договор № V623/2024-0002397, согласно которому кредитор предоставляет заемщику кредит в размере 1030890 рублей под 13,50% годовых...
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Грабовской <ФИО> - удовлетворить
Басманный районный суд (Город Москва) · О расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с указанным иском к ООО «АЙ СИ ЭС ГРУПП», ООО «ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, ссылаясь на следующие обстоятельства
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца исковые требования с учетом уточнений поддержал. Представитель ответчика ООО «Левел Путешествия» в судебном заседании исковые требования не признал. Указанные...
Мотивировочная часть
Рассматривая настоящее гражданское дело, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных истцом исковых требований, поскольку туристы на протяжении установленного договором срока пользовались услугами по проживанию...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований <ФИО> к ООО «АЙ СИ ЭС ГРУПП», ООО «ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказать
