Промышленный районный суд г. Смоленска (Смоленская область) · О возложении обязанностей исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО>, неоднократно уточнив исковые требования (в редакции уточненного искового заявления от 28.01.2025), обратился в суд с исковыми заявлениями к ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» о возложении...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО>, а также его представитель <ФИО>, действующая на основании доверенности, поддержали заявленные уточненные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом...
Мотивировочная часть
Выслушав объяснения представителей сторон, изучив письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам. Вместе с тем, в соответствии со ст. ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим...
Центральный районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О понуждении к выполнению условий договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о признании нарушенными ее права, понуждении к исполнению обязательств по договору и в течении месяца обязать произвести подключение ее участка к электросетям, о взыскании...
Описательная часть
Истица не указывает период, за который просит взыскать неустойку. При этом шестимесячный срок для выполнения обязательств по договору у ответчика истек <дата>, соответственно с <дата> подлежит расчету неустойка. По состоянию...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах, исходя из заявленных требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 1 100 руб. Исходя из того...
Шилкинский районный суд (Забайкальский край) · О понуждении к исполнению условий договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец обратилась в суд с вышеуказанным заявлением, ссылаясь на то, что является главой фермерского хозяйства, сельхозпроизводителем и собственником животноводческих и административных зданий, расположенных на землях сельскохозяйственного...
Описательная часть
В судебном заседании истец ККИ поддержала заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, дополнительно пояснила суду, что на протяжении длительного времени она обращалась к ответчику с просьбой исполнить договор...
Мотивировочная часть
Оценив предоставленные сторонами доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что на ПАО "Россети Сибирь" лежит обязанность по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора...
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О возложении обязанности исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, взыскании штрафа
Вводная часть
В Свердловский районный суд <адрес обезличен> обратилась <ФИО> с исковым заявлением к АО «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК») о возложении о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, взыскании...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержала, просила требования иска удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика <ФИО>, действующий на основании доверенности...
Мотивировочная часть
Таким образом, учитывая, что суд обязал ответчика исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к сетям и, принимая во внимание, что данные действия могут быть совершены только ответчиком, суд...
Ейский городской суд (Краснодарский край) · О понуждении к исполнению договорных обязательств,-
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд и просит обязать <ФИО> оформить в соответствии с требованиями действующего законодательства пакет документов о поставке материалов – плит перекрытия на сумму 1 079 729 рублей, строительных материалов...
Описательная часть
Истец – <ФИО> и его представитель по доверенности <ФИО> в судебном заседании просят удовлетворить исковые требования в полном объеме. Ответчик – <ФИО> и ее представитель по доверенности <ФИО> в...
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, по следующим основаниям. Суд считает, что на момент подписания соглашения о зачете взаимных требований...
Резолютивная часть
В удовлетворении искового заявления <ФИО> к <ФИО>, третьи лица – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю, управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского...
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
В обоснование иска указано, что <ФИО> <Дата обезличена> заключил с АО «Иркутская электросетевая компания» договор -ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств...
Описательная часть
Судом установлено, что истец <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права <адрес...
Мотивировочная часть
Обсудив доводы иска и возражений ответчика, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении требований по следующим основаниям. Поскольку факт...
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
В обоснование иска указано, что <ФИО><Дата обезличена> заключила с АО «Иркутская электросетевая компания» договор -ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств...
Описательная часть
Судом установлено, что истец <ФИО> является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, СНТ «Радуга-2», <адрес обезличен>, что подтверждается Выпиской из ЕГРН от <Дата...
Мотивировочная часть
Обсудив доводы иска и возражений ответчика, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований по следующим основаниям. Поскольку факт...
Павловский районный суд (Алтайский край) · О понуждении выполнить условия договора, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ООО «Газпром газораспределение Барнаул», в котором просил обязать ответчика исполнить договор <номер> о подключении (технологическом присоединении), до 01.07.2023 осуществить подключение...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> поддержал уточненные требования. Пояснил, что ему на праве собственности принадлежит квартира №1 дома №35 по <адрес>, общей площадью 57,4 кв.м., квартира №2 этого же дома фактической...
Ногинский городской суд (Московская область) · О понуждении к исполнению обязательств по договорам, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с указанным иском к филиалу публичного акционерного общества «Россети Центр» - «Тверьэнерго» (далее – Филиал). Требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договоры № от <дата>, №...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между <ФИО> и Филиалом заключены договоры №, № об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям по III категории надежности. В связи с неисполнением обязательства...
Мотивировочная часть
Выслушав объяснения представителя истца, проверив доводы сторон в обоснование предъявленных требований и возражений, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ, –...
Резолютивная часть
Иск <ФИО> к филиалу публичного акционерного общества «Россети Центр» – «Тверьэнерго» о понуждении к исполнению обязательств по договорам, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – удовлетворить частично
Центральный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) · О понуждении к исполнению договора, взыскании компенсации морального вреда, неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ПАО «Россетти Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии к электрическим сетям и взыскании убытков. В...
Описательная часть
В судебном заседании <ФИО> на заявленных требованиях настаивала. Дополнительно поясняла, что на принадлежащем ей земельном участке планируется строительство дома. Мероприятия по увеличению площади земельного участка...
Мотивировочная часть
В ходе рассмотрения дела истец заявленные исковые требования уточнила в связи с увеличением площади земельного участка, в результате чего изменился кадастровый номер на №. Постановлением администрации Санниковского сельсовета № данному...
Центральный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) · О понуждении к исполнению договора, взыскании компенсации морального вреда, неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению договора, взыскании компенсации морального вреда, неустойки. В обоснование требований указано, что <ФИО> является собственником...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> на удовлетворении требований настаивал по основаниям, изложенным в иске. Дополнительно пояснил, что свои обязательства по договору с ответчиком истец исполнил. Судом...
Мотивировочная часть
Суд полагает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке. Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Как разъяснено в п.22 Постановления Пленума Верховного Суда...
Октябрьский районный суд г. Краснодара (Краснодарский край) · О понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований указано, что <дата>..;.
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца – по доверенности <ФИО> требования иска уточнила, в окончательной редакции просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» в течение месяца с момента вступления решения суда в законную...
Мотивировочная часть
Выслушав присутствующих в судебном заседании лиц, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям. Исходя из того, что истцом был заключен...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к АО «Краснодаргоргаз» о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда - удовлетворить частично
Новодвинский городской суд (Архангельская область) · О возложении обязанности исполнить обязательства по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки
Вводная часть
<ФИО> обратился с исковым заявлением к ПАО «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнить условия договора № АРХ-04144-Э-А/22, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки. В обоснование требований...
Описательная часть
Как следует из материалов дела, 15.11.2022 между истцом и ответчиком заключен типовой договор №АРХ-04144-Э-А/22об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического...
Мотивировочная часть
Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств невозможности осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» о возложении обязанности исполнитель обязательства по договору, компенсации морального вреда, судебной неустойки, удовлетворить
Кимрский городской суд (Тверская область) · О возложении обязанностей по исполнению обязательств предусмотренных договором, взыскании неустойки, штрафа и причиненного морального вреда
Вводная часть
<ФИО> и <ФИО> (далее – истцы) обратилась в Кимрский городской суд Тверской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Центр», в лице филиала ПАО Россети Центр –«Тверьэнерго» (далее – ответчик)...
Описательная часть
Вместе с этим ответчик в нарушение условий договора, до настоящего времени не выполнил взятых на себя обязательств по проектированию, реконструкции и строительству электросетевого хозяйства, осмотру и обследованию...
Мотивировочная часть
В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиям: нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими принадлежащие гражданину нематериальные блага...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> и <ФИО> к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» о возложении обязанностей по исполнению обязательств предусмотренных договором, взыскании неустойки, штрафа и причиненного морального вреда...
Заводской районный суд г. Саратова (Саратовская область) · Об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилось в суд с вышеуказанным иском к ПАО «Россети Волга» в котором просила возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства по договору в полном объеме в месячный срок с момента вынесения решения, уменьшить цену...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО>, её представитель <ФИО>, заявленные требования поддержали по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просили удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика <ФИО>..;.
Мотивировочная часть
Вместе с тем, суд учитывает, что истцом также не были исполнены обязанности, установленные пунктом 11 технических условий для присоединения к электрическим сетям. При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к публичному акционерному обществу «Россети Волга» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О возложении обязанности по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
<ФИО> (далее – истец) обратился в суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (далее – ответчик) о возложении обязанности исполнить условия по договору, взыскании неустойки, компенсации...
Описательная часть
Представитель ответчика по доверенности <ФИО> в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражала, пояснив суду, что обязательства по договору исполнены Обществом, не подлежит взыскание неустойки...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований в части возложения на ответчика обязанности исполнить условия по договору, в связи с чем в удовлетворении требований в данной...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к Акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» о возложении обязанности по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, удовлетворить частично
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) · Об обязании исполнения договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа
Вводная часть
Обращаясь в суд, истец просила обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения № от <дата>, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца...
Описательная часть
Судом установлено, что <дата> между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и <ФИО> (заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Как разъяснено в п.22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <дата> № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса...
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнения договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов удовлетворить
Кировский районный суд г. Томска (Томская область) · О понуждении к исполнению обязанности в натуре, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, штрафа, компенсации морального вреда
Вводная часть
<ФИО> обратилась в Кировский районный суд г. Томска с иском к публичному акционерному обществу «Россети Томск» (далее - ПАО «Россети Томск») о понуждении к исполнению обязанности в натуре, взыскании неустойки за просрочку исполнения...
Описательная часть
В судебном заседании истец <ФИО> исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске. Дополнительно указала на то, что из-за неправомерного бездействия ответчика она не может завершить строительство дома...
Мотивировочная часть
Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. В связи с этим суд не принимает во внимание ссылки стороны ответчика...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО>, к ПАО «Россети Томск», ИНН , ОГРН , о понуждении к исполнению обязанности в натуре, взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить...
Оловяннинский районный суд (Забайкальский край) · О понуждении исполнения обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда
Вводная часть
Истец <ФИО> обратился в Оловяннинский районный суд с иском к ПАО «Россети-Сибирь» о понуждении исполнения обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что 4...
Описательная часть
Истец <ФИО> в судебном заседании требования поддержал, просил удовлетворить. Истцом заявлено требование о взыскании морального вреда на основании положения ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 « 2300-1 «О защите...
Мотивировочная часть
Ответчик считает, что в данной части исковые требования истца подлежат отказу в удовлетворении, поскольку отношения между истцом и ответчиком не подлежат регулированию Законом №2300-1. Требование о защите нарушенного права...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении исполнения обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки, судебных расходов
Вводная часть
В основание исковых требований указано, что между истцом <ФИО> и ответчиком АО «ИЭСК» <Дата обезличена> заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям -ЮЭС
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности от <Дата обезличена> сроком на три года, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить, повторив доводы...
Мотивировочная часть
Обсудив доводы иска и возражений ответчика, заслушав пояснения представителя истца, третьего лица, исследовав материалы дела, и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении...
Свердловский районный суд г. Иркутска (Иркутская область) · О понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки, судебных расходов
Вводная часть
В основание исковых требований указано, что между истцом <ФИО> и ответчиком АО «ИЭСК» <Дата обезличена> заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям -ЮЭС
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности от <Дата обезличена> сроком на два года, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить, повторив доводы...
Мотивировочная часть
Обсудив доводы иска и возражений ответчика, заслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, и оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу частичном удовлетворении исковых...
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О понуждение к выполнению условий договора, взыскании неустойки, морального вреда и штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, мотивируя тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих...
Описательная часть
Ответчиком, в нарушение условий договора объект в указанный в договоре шестимесячный срок подключен к энергоносителям не был. Полагая свои права нарушенными, просили возложить на ответчика обязанность исполнить договор в части...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт ненадлежащего...
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О понуждение к выполнению условий договора, взыскании неустойки, морального вреда и штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, мотивируя тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка...
Описательная часть
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что <ФИО> является собственником земельного участка, расположенного по адресу:<адрес>, на территории <адрес> (кадастровый №), что подтверждается выпиской...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, по следующим основаниям. Учитывая, что факт ненадлежащего...
Киевский районный суд г. Симферополя (Республика Крым) · О понуждение к выполнению условий договора, взыскании неустойки, морального вреда и штрафа, -
Вводная часть
<ФИО> обратился в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, мотивируя тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих...
Описательная часть
Ответчиком, в нарушение условий договора объект в указанный в договоре шестимесячный срок подключен к энергоносителям не был. Полагая свои права нарушенными, просили возложить на ответчика обязанность исполнить договор в части...
Мотивировочная часть
Выслушав доводы представителя истца, возражения представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых...
Резолютивная часть
Исковые требования <ФИО> в лице представителя <ФИО> – удовлетворить частично
Темрюкский районный суд (Краснодарский край) · Об исполнении обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов
Вводная часть
<ФИО> обратилась в суд с иском к ООО «Мебелизация», в котором, ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, просит обязать ответчика выполнить работы по изготовлению и установке кухни в соответствии с договором от <дата> №...
Описательная часть
Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, <дата> между ООО «Мебелизация» в лице директора <ФИО>, действующего на основании Устава, (исполнитель) и <ФИО> (заказчик) заключён договор №...
Мотивировочная часть
Также от ответчика поступили письменные возражения на иск, согласно которым доставка и установка кухни с пропуском срока произошла по вине самого заказчика, так как перед установкой кухни заказчик пожелал положить на стену керамическую...
Резолютивная часть
Исковое заявление <ФИО> к ООО «Мебелизация» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов – удовлетворить частично