О понуждении к исполнению обязательства

<ФИО> обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь»-«Горно—Алтайские электрические сети» об обязании выполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.0400.2477.21 от 15 февраля 2022 года еще...

В судебном заседании <ФИО> исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив, что уведомил ответчика о выполнении со своей стороны мероприятий по технологическому присоединению 08.02.2023, однако ответчик линию еще...

Выслушав истца, изучив материалы дела, оценив имеющиеся по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям. С учетом изложенного, суд еще...

Исковые требования <ФИО> удовлетворить частично

Заместитель прокурора Татищевского района Саратовской области, действуя в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в Татищевский районный суд Саратовской области с вышеуказанным иском, в котором просил обязать еще...

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Татищевского района Саратовской области Серейчикас М.В. исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, и просил их еще...

С учетом определений централизованной/нецентрализованной системы холодного водоснабжения и гарантирующей организации, приведенных в пунктах 6, 13, 29 статьи 2 Закона о водоснабжении и водоотведении, суд приходит к выводу, что еще...

В удовлетворении исковых требований заместителя прокурора Татищевского района Саратовской области в интересах неопределенного круга лиц к ОГУ «Вязовский учебно-опытный лесхоз» об исполнении обязательств - отказать

Истец обратился в суд с иском к ответчику, уточнив исковые требования, в котором просит обязать ответчика немедленно выполнить и сдать истцу работы, предусмотренные договором, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 1% еще...

Представитель истца * в судебное заседание явился, исковые требования поддержал. В судебном заседании установлено, что 09.08.2021 года между сторонами заключен договор № 114885-53905, согласно которому ответчик еще...

Разрешая требования о взыскании неустоек за нарушение срока выполнения работ, суд учитывает следующее. Таким образом, суд приходит к выводу, что сторонами было достигнуто соглашение о переносе сроков выполнения еще...

В удовлетворении исковых требований <ФИО> * к ООО «Фреоникс» об обязании выполнить обязательства отказать

Истец <ФИО> обратился в суд с иском к ООО «МИЛЛЕНИУМ» об обязании исполнить надлежащим образом обязательства в соответствии с условиями договора № 09032021-1 аренды транспортного средства с последующим выкупом от 09.04.2021, а именно еще...

Как следует из материалов гражданского дела, 09.03.2021 между ООО «Миллениум» (далее Арендодатель) и <ФИО> угли (далее – Арендатор) был заключен договор №09032021-1 по условиям которому арендатору был предоставлен еще...

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что доводы истца о надлежащем исполнении им условий заключенного договора не нашли своего подтверждения в ходе судебного еще...

В удовлетворении исковых требований <ФИО> <ФИО> угли к ООО «МИЛЛЕНИУМ» об обязании выполнить обязательства отказать

Прокурор Солецкого района Новгородской области, действуя в интересах <ФИО>, обратился в суд с указанным исковым заявлением, в обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой района проведена проверка по обращению еще...

В судебном заседании прокурор Лебедева М.В., истец <ФИО> исковые требования поддержали в части взыскания морального вреда в размере 20 000 рублей, а также в части взыскания неустойки по договору в размере 96 368 руб. 53 еще...

При взыскании компенсации морального вреда суд учитывает разъяснения, данные в пунктах 25, 28, 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ, данным в п. 55 постановления от 15 ноября 2023 года № 33, принимает во внимание еще...

Исковые требования прокурора Солецкого района Новгородской области, действующего в интересах <ФИО>, удовлетворить

<ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> о взыскании денежных средств по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами, в обоснование которого указала, что <дата> она заключила с ответчиком договор еще...

В судебном заседании представитель ответчика первоначальный иск признала, при этом, поддержала встречные требования и просила их удовлетворить в полном объеме. Пояснила, что согласно заключения эксперта произведенная еще...

Выслушав мнение стороны, исследовав письменные доказательства по делу, заключение эксперта, суд пришел к выводу, что встречные исковые требования подлежат удовлетворению, оснований к удовлетворению первоначального иска еще...

В удовлетворении иска <ФИО> к <ФИО> об обязании исполнить обязательства, отказать

Истец, уточняя исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к ответчику об обязании АО «Мособлгаз» исполнить обязательство по Договору подряда № № от 18.03.2022, а именно осуществить подключение (технологическое еще...

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что 18 марта 2022 г. между <ФИО> (Заявитель) и АО «Мособлгаз» (Исполнитель) был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) еще...

Учитывая, что срок исполнения обзательств истек 19.07.2023 г., суд приходит к выводу о том, что требования истца об обязании АО «Мособлгаз» исполнить обязательство по Договору подряда № от 18.03.2022, а именно осуществить еще...

Исковые требования <ФИО> к АО "Мособлгаз" – удовлетворить частично

<ФИО> обратилась в Хостинский районный суд города Сочи с иском к <ФИО>, <ФИО>, в котором, с учетом уточнения в порядке ст.39 ГПК РФ исковых требований, просит рассмотреть по существу с учетом и в рамках ранее вынесенного еще...

В судебном заседании представитель истца <ФИО>, по доверенности <ФИО>, исковые требования, с учетом их уточнения, поддержал в полном объеме, по доводам, изложенным в исковом заявлении, настаивал на их еще...

При данных обстоятельствах суд считает, что требования <ФИО> истолкованы на неправильном понимании значения указанного в приговоре права на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства, поскольку еще...

Исковое заявление <ФИО> к <ФИО>, <ФИО> об обязании исполнить обязательства – оставить без удовлетворения

<ФИО> обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства. В обоснование требований указано, что <дата> между АО «Краснодаргоргаз» и <ФИО> был заключен договор о подключении еще...

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований еще...

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд полагает, что заявленные требования обоснованны и подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям. Рассматривая довод ответчика, о том, что работы по спорному договору еще...

Исковые требования <ФИО> к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства – удовлетворить частично

Истец <ФИО> обратилась в суд с требованиями к ответчику, с учетом уточненного искового заявления, просит обязать АО «Мособлгаз» в срок не более 3 (трех) дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства еще...

Судом установлено, что между истцом <ФИО> и ответчиком АО «Мособлгаз» был заключен Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капительного строительств к сети газораспределения № № от <дата>..; еще...

С учетом вышеизложенного, оценив доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что АО «Мособлгаз» нарушены условия договора и действующего законодательства. На основании изложенного, исходя из принципа разумности еще...

Исковые требования <ФИО> – удовлетворить частично

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия обратилось в суд к обществу с ограниченной ответственностью «СГ Ритейл» о возложении обязанности принять меры по соблюдению обязательных санитарно еще...

В судебном заседании представитель истца <ФИО> исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске. В судебном заседании представитель ответчика ООО «СГ Ритейл» <ФИО> исковые требования еще...

Таким образом, поскольку судом установлено, что загрузка и разгрузка товара организована ответчиком со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилое помещение, что ухудшает условия проживания граждан еще...

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СГ Ритейл» со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по соблюдению обязательных санитарно-эпидемиологических требований, а именно не допускать выполнение организацией еще...

<ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> об исполнении обязательств. В обоснование иска указала, что 22.07.2023 между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи транспортного средства – автомобиля Kia Rio еще...

Представитель истца <ФИО> - адвокат Закусилов З.А. исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме. Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, стороны заключили еще...

Разрешая спор, суд учитывает, что подлинник расписки представлен в материалах дела. Подлинность исследованной судом письменной расписки, сомнений не вызывает и не опровергнута ответчиком

Исковые требования <ФИО> к <ФИО> об исполнении обязательств – удовлетворить, приняв от ответчика признание исковых требований

Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к <ФИО> об исполнении обязательства, оформления жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в общую собственность лица еще...

В судебном заседании представитель Истца - старший помощник прокурора Красноармейского района Скресанова А.Е. исковые требования поддержала. В судебном заседании <ФИО> исковые требования признал. Судом еще...

Иск прокурора Красноармейского района Краснодарского края в защиту интересов Российской Федерации к <ФИО> удовлетворить

<ФИО> обратилась с иском к <ФИО> об исполнении обязательств – передаче автомобиля марка автомобиля, регистрационный знак ТС, ссылаясь на то, что 19.05.2020 года истец по просьбе ответчика передала последнему денежные средства еще...

Как установлено судом, 19.05.2020 года <ФИО> по просьбе <ФИО> передала последнему денежные средства в размере сумма

Разрешая исковые требования, суд, руководствуясь вышеприведенными нормами права, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, так как ответчик еще...

Исковые требования <ФИО>, ИНН - удовлетворить

Прокурор Красноармейского района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетних К.М.Е. и К.Б.Е. к <ФИО> об исполнении обязательства, оформления жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в общую собственность еще...

В судебном заседании представитель Истца - старший помощник прокурора Красноармейского района Скресанова А.Е. исковые требования поддержала. В судебном заседании ответчица <ФИО> исковые требования признала еще...

Иск прокурора Красноармейского района Краснодарского края в защиту интересов несовершеннолетних К.М.Е. и К.Б.Е. к <ФИО> - удовлетворить

<ФИО> обратилась в суд с иском к публичному акционерному обществу «АСКО» (далее по тексту – ПАО «АСКО»), ранее именовавшееся ПАО «СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», в котором с учетом уточнений просит обязать ответчика исполнить обязательства еще...

Истец <ФИО> в судебном заседании просила удовлетворить уточненные исковые требования, указав на отсутствие пропуска срока исковой давности. Пояснила, что в автосерсисе при получении направлений на ремонт сказали, что еще...

Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что заявленные <ФИО> требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Исходя из содержания указанной нормы, а также положений ст.ст. 9-10 еще...

Исковые требования <ФИО> к ПАО «АСКО» об исполнении обязательств удовлетворить

Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском, просит возложить обязанности на Гаражно-лодочный кооператив «Байкал» (далее- ГЛК «Байкал») при осуществлении деятельности на объекте рекреации еще...

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании, и подтверждается актом проверки, обучение в сфере экологической безопасности у руководителя организации и иных лиц отсутствует. В нарушение приведенных требований еще...

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд приходит к выводу, что заявленные прокурором требования носят законный характер, подлежат удовлетворению и соответствуют статье 45 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК еще...

Возложить обязанности на Гаражно-лодочный кооператив «Байкал» при осуществлении деятельности на объекте рекреации, расположенном в выделах 12, 14 квартала 998 Прибайкальского участкового лесничества Северо-Байкальского лесничества еще...

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц с иском, с учетом уточнения к Администрации г.о. Сызрань, МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» г.о. Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Сызраньстройзаказчик» об устранении еще...

Истец представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме. Ответчик представитель Администрации г.о. Сызрань Самарской области <ФИО> в судебном еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора города Сызрань Самарской области в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц с иском, с учетом уточнения к Администрации г.о. Сызрань, МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» г.о. Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Сызраньстройзаказчик» об устранении еще...

Истец представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме. Ответчик представитель Администрации г.о. Сызрань Самарской области <ФИО> в судебном еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора города Сызрань Самарской области в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить

Прокурор г. Сызрани обратился в интересах неопределенного круга лиц в суд к Администрации г.о.Сызрань, МКУ г.о. Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», МКУ «СызраньСтройЗаказчик» об устранении нарушений в ГБОУ Самарской области еще...

В судебном заседании представитель прокуратуры г. Сызрань Антонова В.М. исковые требования поддержала в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика – Администрации г.о. Сызрань по доверенности еще...

Таким образом, суд считает необходимым возложить обязанность по обеспечению финансирования устранения нарушений требований пожарной безопасности на Администрацию г.о. Сызрань как орган местного самоуправления, выступающий еще...

Исковые требования прокурора г. Сызрани в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить