Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Эта категория охватывает судебные споры, связанные с принудительным изъятием объекта, который находится в стадии незавершенного строительства. Основной фокус — процедура реализации этого объекта через публичные торги. Здесь рассматриваются вопросы законности самого изъятия, порядка проведения торгов и правовых последствий продажи такого имущества.
Южно-Сахалинский городской суд (Сахалинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент землепользования города Южно-Сахалинска обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № площадью №. степенью готовности , <адрес> № в составе » путем продажи
Описательная часть
Из материалов дела следует, что земельный участок с кадастровым номером №, площадью <адрес> с 14 марта 2019 года по 13 марта 2022 года был предоставлен за плату во временное владение и пользование (аренду) (п.1.1
Мотивировочная часть
С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение срока строительства объекта находится в прямой причинно-следственной связи с действиями
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента землепользования города Южно-Сахалинска №) к <ФИО>, <дата> () об изъятии объекта незавершенного строительства и продажи с публичных торгов - удовлетворить
Бийский городской суд (Алтайский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» обратилось в суд с указанным иском, представитель истца просил изъять у ответчика <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером № по адресу:
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам: При отсутствии совокупности условий пунктов 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет права на заключение нового договора аренды без проведения
Резолютивная часть
Исковые требования МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» удовлетворить
Катав-Ивановский городской суд (Челябинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее по тексту – Истец) обратилась в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование
Описательная часть
Судом установлено, что постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № от <дата>. ответчику был предоставлен на условиях аренды № от <дата>. земельный участок из земель населенных пунктов
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая право истца на рассмотрение дела в сроки, установленные ст.ст. 6.1, 154 Гражданского процессуального кодекса РФ, и руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд приходит
Резолютивная часть
Исковые требования Администрации Катав-Ивановского муниципального района к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 10%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 101, 103, 105). Истец просил рассмотреть дело без его участия (л.д. 105). Ответчик извещался
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> был предоставлен
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного
Старооскольский районный суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с настоящим иском, в котором просил изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> поддержала исковые требования. Как следует из материалов дела, <дата> между муниципальным образованием Старооскольский городской округ Белгородской области
Мотивировочная часть
Исследовав доводы истца в заявлении, представленные им доказательства в совокупности и в их взаимной связи, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах, поскольку объект недвижимости
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, удовлетворить
Пестовский районный суд (Новгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Истец Администрация Пестовского муниципального района обратилась в суд с указанным иском к <ФИО> и <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, находящийся на земельном участке
Описательная часть
Представитель истца Администрации Пестовского муниципального района <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала, просила их удовлетворить по основаниям, указанным в иске. собственнику объекта незавершенного
Мотивировочная часть
Выслушав явившихся участков процесса, исследовав материалы дела, истребованные судом материалы гражданского дела № 2-164/2021, суд приходит к следующим выводам
Резолютивная часть
Исковое заявление Администрации Пестовского муниципального района к <ФИО> и <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Красноармейский районный суд (Челябинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области обратился в суд с иском к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства
Описательная часть
Представитель истца Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области <ФИО> в судебном заседании исковые требования, в том числе уточненные
Мотивировочная часть
С учетом удовлетворения заявленных истцом требований к ответчику, на основании ст.103 ГПК РФ с ответчиков <ФИО>, <ФИО> в доход бюджета Красноармейского муниципального района подлежит взысканию государственная
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского района Челябинской области, ИНН № удовлетворить
Георгиевский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация Георгиевского городского округа <адрес> в лице представителя по доверенности <ФИО> обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, кадастровый №, проектируемое назначение –
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Исследовав письменные доказательства, суд считает исковые требования Администрации Георгиевского городского округа <адрес> подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Принимая во внимание изложенное выше
Резолютивная часть
Исковые требования администрации Георгиевского городского округа <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, - удовлетворить
Адлерский районный суд г. Сочи (Краснодарский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края обратилась в Адлерский районный суд города Сочи с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем
Описательная часть
Представитель истца в судебном заседании настаивала на удовлетворении исковых требований администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края к <ФИО> об изъятии объекта
Мотивировочная часть
Суд считает возможным рассмотреть дело в соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ. Выслушав стороны по делу, изучив материалы гражданского дела, суд считает, что исковые требования администрации муниципального
Резолютивная часть
Исковое заявление администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, - удовлетворить
Первомайский районный суд г. Мурманска (Мурманская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных отношений Мурманской области обратилось в суд с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных требований
Описательная часть
Представитель истца Министерства имущественных отношений Мурманской области <ФИО> в судебном заседании поддержал уточненные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. Представитель ответчика
Мотивировочная часть
Разрешая спор, руководствуясь приведенными выше нормами материального права, регулирующими правоотношения сторон, принимая во внимание, что <ФИО> воспользовался своим правом на однократное заключение договора аренды земельного участка
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства имущественных отношений Мурманской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Советский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация городского поселения Советский ХМАО - Югры (далее по тексту- Администрация) обратилась в суд с иском к <ФИО>, в котором просила изъять у ответчика объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: (адрес)
Описательная часть
Мотивировочная часть
Учитывая изложенное, принимая во внимание положения названных норм во взаимосвязи с установленными по делу обстоятельствами, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного Администрацией требования об изъятии у <ФИО>..;
Резолютивная часть
Иск администрации городского поселения Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры удовлетворить
Старооскольский районный суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов и взыскании задолженности за пользование земельным участком
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (далее – Департамент) обратился в суд с настоящим иском, в котором после уточнения требований просил изъять у <ФИО>
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца поддержал иск в полном объеме. Ответчик в судебном заседании иск не признал, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска. В судебном заседании
Мотивировочная часть
Оценивая данный отчет, определяя его полноту, научную обоснованность и достоверность полученных выводов, суд приходит к выводу о том, что он в полной мере является допустимым и достоверным доказательством. Суд не находит
Резолютивная часть
Иск департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов и взыскании задолженности
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее - Министерство) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, мотивируя следующим. Между Министерством и <ФИО> заключен договор аренды земельного
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства <ФИО> не явился, в телефонограмме ходатайствовал о рассмотрении дела в их отсутствие, исковые требования поддержал. Как установлено судом, между Министерством
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу
Резолютивная часть
Отказать Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в удовлетворении исковых требований
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее по тексту – Министерство) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, ссылаясь на следующие обстоятельства
Описательная часть
Как следует из материалов дела, распоряжением Министерства № 827-р от 21.04.2017г. <ФИО> предоставлен в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению. При таких обстоятельствах, учитывая, что спорный объект незавершенного строительства - жилой дом с кадастровым номером
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства - жилого дома с кадастровым , площадью 50 кв.м., степенью готовности
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее - Министерство) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, мотивируя тем, что между Администрацией города Элисты и <ФИО> был заключен договор
Описательная часть
Представитель истца - <ФИО>, в судебном заседании заявленные требования поддержал, просил удовлетворить. Представитель <ФИО> – <ФИО>, в судебном заседании исковые требования не признала. Как
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Отказать Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия в удовлетворении исковые требований, заявленных к <ФИО> об изъятии у <ФИО> объекта незавершенного строительства с кадастровым номером , площадью
Пятигорский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация <адрес> края обратилась в суд с исковым заявлением к <ФИО>, в котором просит изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером № расположенный на земельном участке общей № кв.м
Описательная часть
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. Указанные выше обстоятельства, судом расцениваются как надлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного
Мотивировочная часть
На основании ст. 233 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного судопроизводства. В соответствии с нормами ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ
Резолютивная часть
Исковые требования администрации <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Раменский городской суд (Московская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Истец администрация г/о Бронницы обратилось в суд с иском, в котором указало, что <дата>г. со <ФИО> был заключен договор аренды <номер> земельного участка, с кадастровым номером <номер>, общей площадью 1541 кв.м
Описательная часть
В судебное заседание явился представитель истца заявленные требования поддержал. Представитель ответчика <ФИО> иск не признал, представил письменные возражения, в которых сослался на положения ст.39.6 п.5 ЗК
Мотивировочная часть
Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Вместе с тем, требование о продаже объекта незавершенного строительства не подлежит удовлетворению, если собственник этого объекта докажет
Резолютивная часть
Исковые требования городского округа Бронницы() удовлетворить
Промышленный районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ <адрес> обратилось в Промышленный районный суд <адрес> с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных исковых
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца КУМИ <адрес> <ФИО> по доверенности, заявленные исковые требования поддержала, просила суд удовлетворить иск в полном объеме. В судебном заседании представитель
Мотивировочная часть
В судебное заседание ответчик <ФИО>, представитель третьего лица Администрации <адрес>, извещенные надлежащим образом не явились, однако их явка не признана судом обязательной, в связи с чем суд считает возможным
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований КУМИ <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – отказать
Центральный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление имущественных отношений Алтайского края обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование исковых требований указано, что <дата> между
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца Управления имущественных отношений Алтайского края <ФИО> исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении. Пояснила, что договор аренды с ответчиком
Мотивировочная часть
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке. Выслушав пояснения представителя истца, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. При
Резолютивная часть
Исковые требования Управления имущественных отношений Алтайского края к <ФИО> оставить без удовлетворения
Ленинский районный суд г. Мурманска (Мурманская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных отношений <адрес> (далее – Министерство) обратилосьв суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных
Описательная часть
Судом установлено и из материалов дела следует, что на основании постановления администрации г. Мурманска от <дата> № «О предоставлении <ФИО> в пользование земельного участка с кадастровым номером № <адрес>..;
Мотивировочная часть
Оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации применительно к приведенные выше нормам материального права, суд приходит к выводу об отсутствии оснований
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Министерства имущественных отношений Мурманской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – отказать
Усинский городской суд (Республика Коми) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации МО ГО «Усинск» обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, кадастровый номер №, находящийся на земельном участке, площадью га, расположенном по адресу... категория земель: земли
Описательная часть
Истец, ответчик в судебном заседании не присутствовали, о дне, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Как следует из материалов дела, на основании Постановления администрации МО ГО
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования КУМИ администрации МО ГО «Усинск» к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, удовлетворить
Мончегорский городской суд (Мурманская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных отношений Мурманской области обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование требования указывает, что с <дд.мм.гггг>
Описательная часть
Представитель ответчика <ФИО> в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в представленном письменном отзыве (л.д. 74, 77-79). Дополнил, что строительство спорного объекта завершено, что подтверждается техническим
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства имущественных отношений Мурманской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Центральный районный суд г. Омска (Омская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Истец обратился в суд с названным иском, указав в обоснование, что между истцом и <ФИО> был заключен договор аренды №, предметом которого являлся земельный участок с кадастровым номером №, площадью 926 кв.м, предоставленный
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца участия не принимал, извещен надлежаще, просил о рассмотрении дела в его отсутствие. В судебном заседании установлено, что между департаментом имущественных отношений
Мотивировочная часть
Суд учитывает, что срок действия договорных отношений между арендодателем и арендатором относительно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, истек; основания для продления договора аренды
Резолютивная часть
Изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером № степенью готовности 9%, расположенного по адресу: <адрес>, путем продажи с публичных торгов в соответствии с Правилами проведения публичных торгов
Свердловский районный суд г. Перми (Пермский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – Департамент) обратился в суд с иском к ответчику, <ФИО>, с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В
Описательная часть
Представитель истца в судебном заседании не присутствовала, представлено заявление, в котором просит провести заседание в ее отсутствие, просила исковые требования удовлетворить в полном объеме. 2) собственнику объекта
Мотивировочная часть
Суд считает возможным вынести по делу заочное решение. Доводы ответчика о том, что из-за действия на территории Пермского края в период до 19.0.22021 карантинных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
Кировградский городской суд (Свердловская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, и по встречному иску <ФИО> к администрации Кировградского городского округа о признании
Вводная часть
Администрация Кировградского городского округа (далее администрация КГО) обратилась в Кировградский городской суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
В обоснование встречных исковых требований <ФИО> указано следующее: 07 июля 2014 года он приобрел у П.Г.Я. по договору в собственность объект незавершенного строительства площадью застройки 127,4 кв.м., степень готовности объекта 38%
Мотивировочная часть
Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив собранные доказательства в совокупности между собой, суд приходит к следующему выводу. Учитывая указанные обстоятельства дела, а так же указанные
Резолютивная часть
Исковые требования администрации Кировградского городского округа к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов оставить без удовлетворения
