Эта категория охватывает вопросы, связанные с изъятием объектов, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Она рассматривает правовые механизмы, позволяющие изъять такие объекты, включая процедуры, когда изъятие происходит через продажу на публичных торгах. Суть категории — регулирование перехода права собственности на незавершенные строения в рамках принудительного изъятия.
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 25%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 102, 103). Ответчик извещался о дате и времени судебного заседания в порядке ст. 113 ГПК РФ
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> был предоставлен
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного
Советский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес> обратилось в суд с исковым заявлением к <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> в котором просят: Изъять объект незавершенного строительства
Описательная часть
Истец представитель Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес> <ФИО> (доверенность от <дата> № в судебном заседании исковые требования поддержала по всем основаниям
Мотивировочная часть
Таким образом, оценивая допустимость и достоверность имеющихся по делу доказательств суд полагает, что Экспертное заключение ООО ИЦ «Реконструкция» соответствуют требованиям Федерального закона №-Ф3 от <дата> «Об
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес> к <ФИО>, <ФИО>, <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства оставить без удовлетворения
Пятигорский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Полномочный представитель администрации <адрес> обратился в Пятигорский городской суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
В судебном заседании представитель администрации г. <ФИО>, действующая на основании доверенности, поддержала заявленные исковые требования в полном объеме и просила суд их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске
Мотивировочная часть
Поскольку срок действия договора аренды земельного участка, представленного однократно, для завершения строительства, истек и на спорном земельном участке строительство объекта недвижимости не завершено, суд полагает доводы
Резолютивная часть
Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 1 35:260215:105, расположенный на земельном участке с общей площадью - 578 кв.м., с кадастровым номером 26:33:260215:71, вид разрешенного использования - под жилую застройку
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, ссылаясь на следующие обстоятельства
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, учитывая, что действие договора аренды, который был заключен между
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный, действующий от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обратился в суд с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта
Описательная часть
Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного
Муравленковский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее – УМИ Администрации города Муравленко) обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, с экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГ проведенным ООО «Экспертно-Оценочная палата» не согласилась по доводам, указанным
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, с учетом вышеизложенного, исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Муравленко подлежат удовлетворению
Резолютивная часть
Исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Муравленко удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действуя от имени городского округа города Радужный, обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи
Описательная часть
Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах договор аренды спорного земельного участка от 11 октября 2017 года № 85/2017 подтверждает реализацию ответчиком
Резолютивная часть
Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Старооскольский городской суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с указанным иском к <ФИО>, в котором просит изъять у ответчика объект незавершенного строительства
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> (по доверенности от <дата> сроком на один год) заявленные требования поддержал в полном объеме. Из материалов дела установлено, что на территории
Мотивировочная часть
Рассмотрев дело по существу, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований по следующим основаниям
Резолютивная часть
Исковые требования департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта недвижимости путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действуя от имени городского округа города Радужный, обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи
Описательная часть
Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах договор аренды спорного земельного участка от 24 ноября 2017 года № 114/2017 подтверждает реализацию ответчиком
Резолютивная часть
Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – министерство) обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что между Министерством и <ФИО> был заключен договор аренды земельного участка
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия <ФИО> не явился, в телефонограмме просил рассмотреть дело без участия представителя министерства, исковые требования
Мотивировочная часть
Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, учитывая, что действие договора аренды земельного участка, заключенного между сторонами в целях завершения строительства объекта незавершенного
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – министерство) обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что между министерством и <ФИО> был заключен договор аренды земельного участка
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия <ФИО> не явился, в телефонограмме просил рассмотреть дело без участия представителя министерства, исковые требования
Мотивировочная часть
Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, учитывая, что действие договора аренды земельного участка, заключенного между сторонами в целях завершения строительства объекта незавершенного
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство) обратилось в суд с указанным иском, мотивируя тем, что на основании распоряжения между Министерством и <ФИО> заключен договор аренды
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, учитывая, что действие договора аренды, который был заключен между
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство, истец) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, мотивируя тем, что между Министерством и <ФИО> был заключен договор аренды
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства <ФИО> не явился, согласно телефонограмме просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить. 2)
Мотивировочная часть
Вместе с тем, ответчиком по истечении трехлетнего срока действия аренды земельного участка не представлены документы, подтверждающие факт завершения строительства по заключенному договору. Таким образом, оценив представленные
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия удовлетворить
Южно-Сахалинский городской суд (Сахалинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент землепользования города Южно-Сахалинска обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № площадью №. степенью готовности , <адрес> № в составе » путем продажи
Описательная часть
Из материалов дела следует, что земельный участок с кадастровым номером №, площадью <адрес> с 14 марта 2019 года по 13 марта 2022 года был предоставлен за плату во временное владение и пользование (аренду) (п.1.1
Мотивировочная часть
С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение срока строительства объекта находится в прямой причинно-следственной связи с действиями
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента землепользования города Южно-Сахалинска №) к <ФИО>, <дата> () об изъятии объекта незавершенного строительства и продажи с публичных торгов - удовлетворить
Бийский городской суд (Алтайский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» обратилось в суд с указанным иском, представитель истца просил изъять у ответчика <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером № по адресу:
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам: При отсутствии совокупности условий пунктов 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет права на заключение нового договора аренды без проведения
Резолютивная часть
Исковые требования МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» удовлетворить
Катав-Ивановский городской суд (Челябинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее по тексту – Истец) обратилась в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование
Описательная часть
Судом установлено, что постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № от <дата>. ответчику был предоставлен на условиях аренды № от <дата>. земельный участок из земель населенных пунктов
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая право истца на рассмотрение дела в сроки, установленные ст.ст. 6.1, 154 Гражданского процессуального кодекса РФ, и руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд приходит
Резолютивная часть
Исковые требования Администрации Катав-Ивановского муниципального района к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее по тексту – Министерство) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, ссылаясь на следующие обстоятельства
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства по земельным и имущественным отношениям РК <ФИО> не явился, в телефонограмме ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя, заявленные требования поддержал
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу. Вместе с тем ответчиком по истечении трехлетнего срока действия аренды земельного участка не представлены документы, подтверждающие факт завершения
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства удовлетворить
Буденновский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Администрация Буденновского муниципального округа Ставропольского края обратилась в Буденновский городской суд с иском к А.М.А., в котором указала, что <дата> между администрацией муниципального образования г. Буденновска и А.М.А
Описательная часть
Представитель истца администрации Буденновского муниципального округа Ставропольского края Ш.Д.С. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал и просил удовлетворить их в полном объеме. Ответчик А.М.А. в
Мотивировочная часть
Признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает прав иных лиц, следовательно, суд принимает данное признание иска ответчиками, в связи с чем, заявленные адиинистрацией Буденновского муниципального округа Ставропольского края
Резолютивная часть
Исковые требования Администрации Буденновского муниципального округа Ставропольского края к А.М.А. – удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 10%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 101, 103, 105). Истец просил рассмотреть дело без его участия (л.д. 105). Ответчик извещался
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> был предоставлен
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного
Южно-Сахалинский городской суд (Сахалинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
28 декабря 2022 года Департамент землепользования города Южно-Сахалинска обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, площадью застройки степенью готовности расположенный
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО>, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала. Из материалов дела следует, что земельный участок с кадастровым номером № площадью
Мотивировочная часть
С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение срока строительства объекта находится в прямой причинно-следственной связи с действиями
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента землепользования города Южно-Сахалинска (№) к <ФИО> (№) об изъятии объекта незавершенного строительства, удовлетворить частично
Старооскольский районный суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с настоящим иском, в котором просил изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> поддержала исковые требования. Как следует из материалов дела, <дата> между муниципальным образованием Старооскольский городской округ Белгородской области
Мотивировочная часть
Исследовав доводы истца в заявлении, представленные им доказательства в совокупности и в их взаимной связи, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах, поскольку объект недвижимости
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, удовлетворить
Правобережный районный суд г. Липецка (Липецкая область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, в обоснование своих требований указывая на то, что на основании договора аренды
Описательная часть
Судом установлено, что на основании договора аренды земельного участка № от 28.05.2015 года, заключенному между Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и <ФИО>, <ФИО> предоставлен в аренду
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд определяет начальную продажную стоимость объекта незавершенного строительства готовностью 18% с кадастровым номером № для продажи его с торгов в размере рыночной стоимости объекта согласно
Резолютивная часть
Иск Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства удовлетворить
Озерский городской суд (Челябинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее в тексте УИО) обратилось с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства. Истец просил суд изъять у ответчика
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Иск Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства удовлетворить
Трусовский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Администрация МО «Город Астрахань » обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства. В обоснование заявленных требований истец указал, что согласно сведениям из ЕГРН 06.05.2022 за <ФИО>
Описательная часть
Судом установлено, что решением Трусовского районного суда г. Астрахани от 19.01.2023 г. Административное исковое заявление <ФИО> к Управлению муниципального образования администрации МО «Город Астрахань» о признании
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований
Резолютивная часть
Исковое заявление Администрации МО «Город Астрахань» к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, оставить без удовлетворения
Липецкий районный суд (Липецкая область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства
Вводная часть
Истец Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, распложенного по адресу: <адрес> путем
Описательная часть
Представитель истца по доверенности <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении. Судом установлено, что 24.01.2019 между Управлением
Мотивировочная часть
Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Суд полагает необходимым принять признание иска
Резолютивная часть
Исковые требования администрации Липецкого муниципального района Липецкой области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства удовлетворить
