Горно-Алтайский городской суд (Республика Алтай) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, по иску <ФИО> к Администрации <адрес> о признании незаконным отказа в продлении...
Вводная часть
Администрации <адрес> обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, находящегося на земельном участке площадь. 856 кв.м. по <адрес> в <адрес>. Требования мотивированы следующим...
Описательная часть
Представитель <ФИО> в судебном заседании требования истца <ФИО> поддержал. Из материалов дела следует, что Администрацией <адрес> <ФИО> по договорам аренды № от <дата>, №...
Мотивировочная часть
С учетом изложенного суд приходит к выводу необходимости предоставления указанного выше земельного участка в аренду <ФИО> сроком на три года для завершения строительства
Резолютивная часть
Исковое заявление Администрации <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, оставить без удовлетворения
Давлекановский районный суд (Республика Башкортостан) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация городского поселения г. Давлеканово МР Давлекановский район обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, просит изъять объект незавершенного...
Описательная часть
В дополнении к возражению на исковое заявление представитель истца <ФИО> указывает следующее. Срок действия договора аренды земельного участка № зем от <дата> закончился <дата>. Шестимесячный срок, в течение которого в суд...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие неявившихся участников процесса, уведомленных о дате судебного разбирательства надлежащим образом. При этом, несмотря на то, что...
Резолютивная часть
В удовлетворении иска администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов...
Бурейский районный суд (Амурская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов и по встречному иску <ФИО> к МКУ КУМИ Бурейского муниципального округа о признании незаконным...
Вводная часть
Муниципальное казенное учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского муниципального округа <адрес> (далее по тексту – МКУ КУМИ Бурейского муниципального округа <адрес>) обратилось в суд с иском...
Описательная часть
Ответчик (истец по встречному иску) <ФИО> А.О. и его представитель <ФИО> в судебном заседании возражал относительно заявленных МКУ КУМИ Бурейского муниципального округа требований, настаивал на удовлетворении...
Мотивировочная часть
Ответчик (истец по встречному иску) <ФИО> А.О. и его представитель <ФИО> в судебном заседании возражал относительно заявленных МКУ КУМИ Бурейского муниципального округа требований, настаивал на удовлетворении...
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований МКУ КУМИ Бурейского муниципального округа <адрес> к <ФИО> об изъятии у <ФИО> объекта незавершенного строительства - нежилого здания общей площадью 371,4 кв.м., с кадастровым номером...
Пятигорский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, по встречному исковому заявлению <ФИО> к администрации <адрес> о понуждении заключить...
Вводная часть
Администрация <адрес> края обратилась в суд с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных требований истец сослался...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску по доверенности <ФИО> исковые требования Администрации <адрес> поддержала и просила их удовлетворить, во встречном иске...
Мотивировочная часть
Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, что правовые основания для изъятия объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № расположенного на земельном участке общей площадью 395 кв.м...
Резолютивная часть
Исковые требования администрации <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № на земельном участке с кадастровым номером № <адрес> путем продажи с публичных торгов - оставить...
Старооскольский городской суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, по встречному иску <ФИО>, <ФИО> к департаменту имущественных и земельных отношений...
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с указанным иском к <ФИО>, <ФИО>, в котором просит изъять у ответчиков объект незавершенного...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> (по доверенности от <дата> сроком на один год) заявленные требования поддержала в полном объеме, в удовлетворении встречного иска просила отказать. По материалам...
Мотивировочная часть
Рассмотрев дело по существу, суд приходит к следующим выводам. Вместе с тем, суд считает данные доводы несостоятельными, учитывая, что вопрос о разделе объекта незавершенного строительства с кадастровым номером...
Резолютивная часть
Исковые требования департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных...
Октябрьский районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом <адрес> (далее-КУМИ) обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии путем продажи с публичных торгов земельного участка. В обоснование заявленных исковых требований...
Описательная часть
Подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 ЗК РФ предусмотрено, что предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований КУМИ <адрес> об изъятии объекта незавершенного строительства. Анализируя указанное заключение эксперта, суд приходит...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства – индивидуальный жилой дом, кадастровый номер: №, степень готовности: 25 %, площадь застройки № кв.м...
Описательная часть
Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, указанный выше земельный участок, был предоставлен для завершения...
Пятигорский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация <адрес> края обратилась в суд с исковым заявлением к <ФИО>, в котором просит изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный на земельном участке общей площадью 1010...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца администрации <адрес>, действующая на основании доверенности, <ФИО> пояснила, что исковые требования администрации <адрес> к <ФИО>, заявленные по данному...
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Администрации <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № на земельном участке с кадастровым номером № <адрес> а путем продажи с публичных торгов - оставить...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства – жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 33%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:...
Описательная часть
Стороны в судебном заседании не присутствовали, о дате и времени судебного заседания извещены. Ответчик просил о рассмотрении дела в свое отсутствие, о чем предоставил заявление. Суд отмечает, что в случае поступления в суд...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. Разрешая при указанных обстоятельствах возникший спор, суд, руководствуясь п. 3 ст. 173 ГПК РФ исходит из факта признания ответчиком иска...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства – одноквартирный жилой дом, кадастровый номер: №, степень готовности: 80 %, площадь застройки № кв.м...
Описательная часть
Ответчик <ФИО> в судебном заседании фактически не возражал против удовлетворения иска, однако полагал, что торги должны быть произведены не позднее полугода. Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, указанный выше земельный участок, был предоставлен для завершения...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - баня, кадастровый номер №, степень готовности 20%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 99,100). Ответчик извещался о дате и времени судебного заседания СМС-извещение, на которое ею...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> очередь...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Кинсфатор Плесе Сергеевне об изъятии объекта...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - магазин, кадастровый номер №, степень готовности 54%, площадь застройки 144,5 кв.м., адрес объекта:...
Описательная часть
Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (строительный) был...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 25%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 102, 103). Ответчик извещался о дате и времени судебного заседания в порядке ст. 113 ГПК РФ...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> был предоставлен...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного...
Пятигорский городской суд (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Полномочный представитель администрации <адрес> обратился в Пятигорский городской суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
В судебном заседании представитель администрации г. <ФИО>, действующая на основании доверенности, поддержала заявленные исковые требования в полном объеме и просила суд их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске...
Мотивировочная часть
Поскольку срок действия договора аренды земельного участка, представленного однократно, для завершения строительства, истек и на спорном земельном участке строительство объекта недвижимости не завершено, суд полагает доводы...
Резолютивная часть
Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 1 35:260215:105, расположенный на земельном участке с общей площадью - 578 кв.м., с кадастровым номером 26:33:260215:71, вид разрешенного использования - под жилую застройку...
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный, действующий от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обратился в суд с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта...
Описательная часть
Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного...
Муравленковский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (далее – УМИ Администрации города Муравленко) обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов...
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, с экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГ проведенным ООО «Экспертно-Оценочная палата» не согласилась по доводам, указанным...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, с учетом вышеизложенного, исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Муравленко подлежат удовлетворению
Резолютивная часть
Исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Муравленко удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действуя от имени городского округа города Радужный, обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи...
Описательная часть
Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах договор аренды спорного земельного участка от 11 октября 2017 года № 85/2017 подтверждает реализацию ответчиком...
Резолютивная часть
Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Старооскольский городской суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с указанным иском к <ФИО>, в котором просит изъять у ответчика объект незавершенного строительства...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> (по доверенности от <дата> сроком на один год) заявленные требования поддержал в полном объеме. Из материалов дела установлено, что на территории...
Мотивировочная часть
Рассмотрев дело по существу, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований по следующим основаниям
Резолютивная часть
Исковые требования департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта недвижимости путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действуя от имени городского округа города Радужный, обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи...
Описательная часть
Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства...
Мотивировочная часть
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах договор аренды спорного земельного участка от 24 ноября 2017 года № 114/2017 подтверждает реализацию ответчиком...
Резолютивная часть
Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – удовлетворить
Элистинский городской суд (Республика Калмыкия) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (далее – Министерство, истец) обратилось в суд с указанным иском к <ФИО>, мотивируя тем, что между Министерством и <ФИО> был заключен договор аренды...
Описательная часть
В судебное заседание представитель Министерства <ФИО> не явился, согласно телефонограмме просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить. 2)...
Мотивировочная часть
Вместе с тем, ответчиком по истечении трехлетнего срока действия аренды земельного участка не представлены документы, подтверждающие факт завершения строительства по заключенному договору. Таким образом, оценив представленные...
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия удовлетворить
Южно-Сахалинский городской суд (Сахалинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент землепользования города Южно-Сахалинска обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № площадью №. степенью готовности , <адрес> № в составе » путем продажи...
Описательная часть
Из материалов дела следует, что земельный участок с кадастровым номером №, площадью <адрес> с 14 марта 2019 года по 13 марта 2022 года был предоставлен за плату во временное владение и пользование (аренду) (п.1.1...
Мотивировочная часть
С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение срока строительства объекта находится в прямой причинно-следственной связи с действиями...
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента землепользования города Южно-Сахалинска №) к <ФИО>, <дата> () об изъятии объекта незавершенного строительства и продажи с публичных торгов - удовлетворить
Бийский городской суд (Алтайский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» обратилось в суд с указанным иском, представитель истца просил изъять у ответчика <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым номером № по адресу:...
Описательная часть
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора...
Мотивировочная часть
Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам: При отсутствии совокупности условий пунктов 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет права на заключение нового договора аренды без проведения...
Резолютивная часть
Исковые требования МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» удовлетворить
Катав-Ивановский городской суд (Челябинская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация Катав-Ивановского муниципального района (далее по тексту – Истец) обратилась в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование...
Описательная часть
Судом установлено, что постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № от <дата>. ответчику был предоставлен на условиях аренды № от <дата>. земельный участок из земель населенных пунктов...
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, учитывая право истца на рассмотрение дела в сроки, установленные ст.ст. 6.1, 154 Гражданского процессуального кодекса РФ, и руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд приходит...
Резолютивная часть
Исковые требования Администрации Катав-Ивановского муниципального района к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Радужнинский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором просит изъять объект незавершенного строительства - жилой дом, кадастровый номер №, степень готовности 10%, площадь застройки № кв.м., адрес объекта:...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца, ответчик не явились, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 101, 103, 105). Истец просил рассмотреть дело без его участия (л.д. 105). Ответчик извещался...
Мотивировочная часть
Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> был предоставлен...
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного...
Старооскольский районный суд (Белгородская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области обратился в суд с настоящим иском, в котором просил изъять у <ФИО> объект незавершенного строительства с кадастровым...
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца <ФИО> поддержала исковые требования. Как следует из материалов дела, <дата> между муниципальным образованием Старооскольский городской округ Белгородской области...
Мотивировочная часть
Исследовав доводы истца в заявлении, представленные им доказательства в совокупности и в их взаимной связи, суд приходит к следующим выводам. При таких обстоятельствах, поскольку объект недвижимости...
Резолютивная часть
Исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа Белгородской области к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, удовлетворить
