Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Эта категория охватывает судебные споры, связанные с принудительным изъятием объекта, который находится в стадии незавершенного строительства. Основной фокус — процедура реализации этого объекта через публичные торги. Здесь рассматриваются вопросы законности самого изъятия, порядка проведения торгов и правовых последствий продажи такого имущества.
Альметьевский городской суд (Республика Татарстан) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района РТ обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
Представитель Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района РТ <ФИО> в судебном заседании иск поддержал. 2) собственнику объекта незавершенного
Мотивировочная часть
Поскольку договор аренды земельного участка, заключенный между сторонами, прекращен в связи с истечением срока его действия, при этом в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие, что нарушение срока строительства
Резолютивная часть
Иск Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района РТ удовлетворить
Советский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных и градостроительных отношений <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Астраханский автомост» об изъятии объекта
Описательная часть
Представитель истца Министерства имущественных и градостроительных отношений <адрес> – <ФИО>3 (доверенность от <дата> <номер>.02.-01/849) в судебном заседании исковые требования поддержал, настаивал
Мотивировочная часть
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования истца об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворению не подлежат, так как в указанной части отсутствует нарушение прав
Резолютивная часть
В удовлетворении искового заявления Министерства имущественных и градостроительных отношений <адрес> к <ФИО>1 об изъятии объекта незавершенного строительства расположенного по адресу: <адрес>б, с кадастровым номером
Ленинский районный суд г. Мурманска (Мурманская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных отношений <адрес> обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных исковых требований указано
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дополнительно просил указать в резолютивной части решения на установление начальной продажной стоимости
Мотивировочная часть
В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. Указанное
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства имущественных отношений <адрес> к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Октябрьский районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя обратился в Октябрьский районный суд города Ставрополя с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенного по адресу:
Описательная часть
Представитель ответчика <ФИО> по доверенности <ФИО> в судебном заседании исковые требования не признала и пояснила, что в настоящие время капитальный объект - жилой дом имеет 100% готовности. Ответчик не может
Мотивировочная часть
Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя к <ФИО> об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенного по адресу:
Сызранский городской суд (Самарская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация г.о. Сызрань обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных требований ссылаясь на то, что 27.06.2021 между
Описательная часть
Ссылаясь на указанные обстоятельства, администрация г.о. Сызрань просит суд изъять объект незавершенного строительства, с КН 63:08:0105050:805 по адресу: г. Сызрань, <адрес>, проектируемое назначение – нежилое
Мотивировочная часть
С учетом всех собранных по делу доказательств и установленных обстоятельств, учитывая, что вступившим в законную силу судебным актом заключенный между сторонами по делу договор аренды спорного земельного участка расторгнут, принимая во
Резолютивная часть
Исковые требования администрации городского округа Сызрань Самарской области удовлетворить
Альметьевский городской суд (Республика Татарстан) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
В обоснование иска указано, что <дата> между Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и ответчиком заключен договор аренды земельного участка № с кадастровым номером № для индивидуального
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца требования поддержал, просил суд их удовлетворить. Из материалов дела следует, что <дата> между Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковое заявление Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района Республики Татарстан к Абрамяну <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи
Советский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, об обязании предоставить реквизиты для перечисления денежных средств
Вводная часть
Министерство имущественных и градостроительных отношений <адрес> обратилось в суд с иском к ООО «Строительная компания «Астраханский автомост» об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указывая
Описательная часть
В судебном заседании представитель Министерства имущественных и градостроительных отношений <адрес> <ФИО>4 исковые требования поддержал в полном объеме. Судом установлено, что договором от <дата>..;
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, оснований для выводов о том, что действие договора аренды земельного участка в настоящее время прекращено не имеется, ввиду того, что ответчиком представлены доказательства обращения к истцу
Резолютивная часть
Отказать Министерству имущественных и градостроительных отношений Астраханской области в удовлетворении исковых требований к <ФИО> <ФИО>7 об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Советский районный суд г. Астрахани (Астраханская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, об обязании предоставить реквизиты для перечисления денежных средств
Вводная часть
Министерство имущественных и градостроительных отношений <адрес> обратилось в суд с иском к ООО «Строительная компания «Астраханский автомост» об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указывая
Описательная часть
В судебном заседании представитель Министерства имущественных и градостроительных отношений <адрес> <ФИО>4 исковые требования поддержал в полном объеме. Судом установлено, что договором от <дата>..;
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах, оснований для выводов о том, что действие договора аренды земельного участка в настоящее время прекращено не имеется, ввиду того, что ответчиком представлены доказательства обращения к истцу
Резолютивная часть
Отказать Министерству имущественных и градостроительных отношений Астраханской области в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Астраханский автомост», <ФИО> <ФИО>7
Чернушинский районный суд (Пермский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление имущественных отношений администрации Чернушинского муниципального округа Пермского края обратилось с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца на удовлетворении заявленных требований настаивал, доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал. Судом установлено и следует из материалов дела, реестрового дела, что
Мотивировочная часть
Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности и во взаимосвязи, суд считает требования истца не подлежащими удовлетворению
Резолютивная часть
Исковые требования управления имущественных отношений администрации Чернушинского муниципального округа Пермского края к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов оставить
Промышленный районный суд г. Ставрополя (Ставропольский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – КУМИ города Ставрополя) обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивировав требования тем, что между администрацией города Ставрополя и <ФИО> заключен договор
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца комитета по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя – <ФИО> исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. Судом установлено и следует
Мотивировочная часть
Вместе с тем, решением Промышленного районного суда города Ставрополя от 15.02.2024 по административному делу № 2а-7492/2023 удовлетворен административный иск <ФИО> к администрации г.Ставрополя, комитету по управлению
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – отказать
Ленинский районный суд г. Мурманска (Мурманская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Министерство имущественных отношений Мурманской области обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства, путем продажи с публичных торгов. В обоснование заявленных исковых требований истец
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал и настаивал на их удовлетворении. Как установлено судом, 04 июля 2019 года между Комитетом имущественных отношений города
Мотивировочная часть
В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. Указанное
Резолютивная часть
Исковые требования Министерства имущественных отношений Мурманской области к <ФИО> (№) об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Жигулевский городской суд (Самарская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Муниципальное образование городского округа Жигулевск, представляемое администрацией городского округа Жигулевск, обратилось в Жигулевский городской суд <адрес> с иском к <ФИО>, требуя изъять у ответчика объект незавершенного
Описательная часть
Из материалов дела следует, что Муниципальное образование городской округ <адрес> является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 4500+/-22,14 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, вид
Мотивировочная часть
В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
Резолютивная часть
Исковые требования Муниципального образования городского округа <адрес>, представляемого Администрацией городского округа <адрес> , удовлетворить
Жигаловский районный суд (Иркутская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Администрация Жигаловского муниципального образования, с учетом уточнения заявленных требований, обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В
Описательная часть
В судебном заседании представитель заявителя - администрации Жигаловского муниципального образования полностью поддержал заявленные требования и просил суд удовлетворить их по основаниям, изложенным в заявлении. 2) собственнику
Мотивировочная часть
Исходя из изложенного, руководствуясь положениями статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеются законные основания для изъятия у <ФИО> незавершенного строительством объекта с кадастровым номером №
Резолютивная часть
Исковые требования администрации Жигаловского муниципального образования к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов - удовлетворить
Промышленный районный суд г. Смоленска (Смоленская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов и встречному иску <ФИО> к Администрации г.Смоленска о признании права собственности
Вводная часть
Администрация г.Смоленска обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, в обоснование которого указала, что <дата> между Администрацией г.Смоленска
Описательная часть
В этой связи, просит суд признать за собой право собственности на завершенный строительством объект – нежилое помещение склада площадью кв.м.. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>. В судебном
Мотивировочная часть
При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований ставить под сомнение достоверность отчета по результатам расчета пожарного риска, поскольку таковое в полном объеме отвечает требованиям ст.55, 59-60 ГПК РФ, так как
Резолютивная часть
В удовлетворении требований Администрации г.Смоленска к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов – отказать
Приволжский районный суд (Астраханская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Истец обратился в суд с иском к ответчику, указав, что земельный участок государственная собственность на который не разграничена с кадастровым номером <адрес> общей площадью 1785 кв.м., категории земель – земли населенных пунктов
Описательная часть
Представитель истца <ФИО>, действующая по доверенности от 22.03.2023, в судебном заседании исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить. Представитель ответчика
Мотивировочная часть
Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что земельный участок ранее предоставлялся в аренду неоднократно для строительства, продолжения и завершения строительства объекта незавершенного
Резолютивная часть
Исковые требования Управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Приволжский муниципальный район Астраханской области» к <ФИО> <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи
Зеленогорский городской суд (Красноярский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ Администрации ЗАТО г. Зеленогорск обратилось в суд с иском и просит изъять объект незавершенного строительства, имеющего кадастровый номер 24:59:0303029:2676, путем продажи с публичных торгов, расположенный на земельном участке
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца КУМИ Администрации г. Зеленогорска <ФИО> заявленные исковые требования поддержала в полном объеме. Представитель ответчика адвокат Шумков В.А. в судебном заседании
Мотивировочная часть
Оснований для освобождения ответчика от подлежащей уплате по делу государственной пошлины суд не усматривает
Резолютивная часть
Исковые требования КУМИ Администрации ЗАТО г. Зеленогорск к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Великолукский городской суд (Псковская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
КУМИ г. Великие Луки Псковской области обратился в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с КН 60:25:0070327:77, расположенного на земельный участок с КН №, местоположением: <адрес>, путем продажи
Описательная часть
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки ИНН удовлетворить
Бийский городской суд (Алтайский край) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» (далее по тексту также истец, Управление) обратилось в суд с исковым заявлением к <ФИО> (далее по тексту также ответчик, Арендатор)
Описательная часть
В настоящем судебном заседании представитель Управления по доверенности <ФИО> настаивал на удовлетворении искового заявления истца. Ответчик <ФИО> в настоящем судебном заседании возражала относительно
Мотивировочная часть
Истец полагает, что при таких обстоятельствах объект незавершенного строительства подлежит изъятию у ответчика путем продаже с публичных торгов. При таких обстоятельствах, оценив все имеющиеся по делу
Резолютивная часть
Исковые требования Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Ленинский районный суд г. Чебоксары (Чувашская Республика) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, по встречному иску <ФИО> к Администрации города Чебоксары о признании права собственности
Вводная часть
Администрации города Чебоксары обратилась в суд с уточненным иском от дата. к <ФИО>, <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Исковые требования мотивированы тем, что
Описательная часть
В соответствии со ст.61 ч.2 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь
Мотивировочная часть
По данному делу суд считает необходимым применить аналогию закона - положения ст. 222 ГК РФ. На основании вышеизложенного суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного встречного искового требования
Резолютивная часть
Отказать в удовлетворении исковых требований Администрации города Чебоксары к <ФИО>, <ФИО> об изъятии у <ФИО> незавершенного строительством объектареконструкции двухэтажного здания котельной с разделением 1-этажной части
Муравленковский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление муниципальным имуществом Администрации г. Муравленко (далее - УМИ Администрации г. Муравленко) обратилось в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. В обоснование
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям и доводам, указанным в иске. Как установлено судом и следует из материалов дела, 05 июля 2007 года
Мотивировочная часть
Вместе с тем, судом установлено, что срок ранее действовавшего договора аренды истек 21 ноября 2022 года (п. 2.1 договора аренды №)
Резолютивная часть
В удовлетворении исковых требований Управлению муниципального имущества Администрации города Муравленко к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, отказать
Ярославский районный суд (Ярославская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района обратилось в суд с иском к <ФИО>, в котором, с учетом уточнения, просило изъять объект незавершенного строительства
Описательная часть
Представитель истца по доверенности <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, дала пояснения аналогичные иску. В судебном заседании установлено, что на основании постановления
Мотивировочная часть
Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме
Резолютивная часть
Изъять у <ФИО>, паспорт: №, объект незавершенного строительства с кадастровым № проектируемой площадью застройки 36 кв.м., степень готовности 10%, расположенный по адресу: <адрес>, путем продажи с публичных торгов по цене
Муравленковский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко (УМИ Администрации города Муравленко) обратилось в суд с исковым заявлением к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Описательная часть
Представитель истца <ФИО> в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, с установлением рыночной стоимости объекта незавершенного строительства в соответствии с отчетом № от ДД.ММ.ГГ, проведенным ООО
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Муравленко удовлетворить
Томский районный суд (Томская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Муниципальное образование «/../» в лице администрации /../ обратилась в суд с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 70/../, находящейся на земельном участке по адресу: /../, с/../
Описательная часть
На основании пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект
Мотивировочная часть
Исследовав материалы дела, суд полагает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Оценивая представленные в материалы дела доказательства в соответствии с правилами статьи 67 Гражданского процессуального кодекса
Резолютивная часть
Исковые муниципального образования «/../» в лице администрации /../ к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов удовлетворить
Рыбинский городской суд (Ярославская область) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, и по встречному иску <ФИО> к Департаменту имущественных и земельных отношений администрации
Вводная часть
Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Рыбинск обратился в суд с иском к <ФИО>, в котором, с учетом уточненного иска от 18.05.2023г., просит суд изъять у <ФИО> комплекс зданий
Описательная часть
В судебном заседании представитель Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск по доверенности <ФИО> иск поддержал, встречный иск <ФИО> не признал, пояснил, что
Мотивировочная часть
При указанных обстоятельствах возникла юридическая неопределенность судьбы земельного участка с момента истечения (с октября 2020 года) срока действия заключенного в отношении него договора аренды. Суд приходит
Резолютивная часть
Департаменту имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Рыбинск отказать в удовлетворении иска к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Альметьевский городской суд (Республика Татарстан) · Об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов
Вводная часть
Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района Республики Татарстан обратился с иском к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных
Описательная часть
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. 2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом
Мотивировочная часть
Резолютивная часть
Исковое заявление Комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального района Республики Татарстан к <ФИО> об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных
