Решение по делу № 2-4377/2024 от 04.02.2025

Категория 2.179

УИД: 91RS0002-01-2024-012046-23

Дело №2-484/2025

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

(заочное)

04 февраля 2025 года город Симферополь

Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующий судья Цыкуренко А.С.,

секретарь Зенгина Д.Д.,

помощник ФИО7,

с участием представителя истца – ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, третьи лица – Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, ИП ФИО3 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил :

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 в котором просил:

- взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 денежные средства уплаченные по Договору подряда №12 от 08.06.2023 года в размере 402951,30 рублей;

- взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 неустойку за просрочку исполнения договора, размер которой по состоянию на 05.09.2024г. составляет 402951,30 рублей;

- взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 причиненный моральный ущерб в размере 50000 рублей.

- взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы, присужденной судом в пользу ФИО1.

Заявленные требования мотивированы тем, что между ФИО1 и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 08 июня 2023 года был заключен Договор подряда №12 на строительство индивидуального жилого дома. В соответствии с пунктом 1.1. Договора подряда Подрядчик обязался в соответствии с Проектом строительства индивидуального жилого дома и Расценки работ по строительству индивидуального жилого дома выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> а Заказчик обязуется принять и оплатить Работу в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. Договора. Пунктом 3.1. Договора подряда установлена стоимость работ - 488 000 (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и до 01.09.2023 года, а в части финансовых расчетов - до полного их исполнения (п. 4.1 Договора подряда) 08 июня 2023 года ИП ФИО2 выставлены счета на закупку строительных материалов №12 на сумму 299 230 рублей и №13 на сумму 347 100,00 рублей, которые были оплачены 09 июня 2023 года, согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру №№8, 9. Также в качестве оплаты стоимости работ ФИО1 Ответчику было перечислено 110 000,00 рублей. Договором подряда срок действия договора установлен до 01.09.2023 года, между тем до сентября 2023 года выполнены лишь два первых этапа производственных работ согласно Приложения №2, иные работы Подрядчиком не выполнены и до настоящего времени. На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 15, 307, 702, 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, ввиду факта выполнения Ответчиком работ с нарушением установленного в договоре срока, а также наличия недостатков в выполненных по договору от 08.06.2023 года работах, уплаченные по договору денежные средства в сумме 110 000,00 рублей, подлежат возврату Заказчику. Истцом ответчику 08 июля 2024 года была направлена досудебная претензия о возврате сумм, уплаченных по Договору подряда и стоимости материалов, оплаченных Заказчиком, но примененных Подрядчиком в связи с неисполнением своих обязательств по договору подряда. Письмо с претензией было возвращено Заказчику в связи с истечением сроков хранения. Таким образом полагаем досудебный порядок урегулирования споров соблюденным. Ввиду того, что до сегодняшнего момента Ответчиком не выполнены принятые на себя по Договору обязательства и ответчик фактически отказался от исполнения договора, подлежит начислению неустойка предусмотренная законом (ч.5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»), начиная с 02.09.2023г. из расчета 12088 рублей, за каждый день просрочки (402 951,28 руб. (общая цена заказа) х 3%) и до дня фактического исполнения обязательства.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования подержала в полном объеме, просила удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного заседания извещен надлежаще, о причинах неявки суд не уведомил, ходатайств об отложении судебного заседания либо рассмотрении дела в его отсутствие не подавал.

Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Согласно ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседания ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Установленные взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 167 и ч. 1 ст. 233 ГПК РФ предусматривают право суда рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства, также вытекает из принципа самостоятельности и независимости судебной власти. При разрешении вопроса о том, в каком порядке и в какой процедуре необходимо рассмотреть дело, суд оценивает в совокупности все обстоятельства дела с учетом имеющихся материалов и мнения присутствующих лиц, участвующих в деле, исходя из задач гражданского судопроизводства и лежащей на нем обязанности вынести законное и обоснованное решение.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Информация о дате и времени рассмотрения настоящего дела была заблаговременно размещена на официальном сайте Киевского районного суда г. Симферополя РК.

Исходя из изложенного суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дне, времени и месте судебного заседания, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела суд приходит к следующим выводам.

Частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливается, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно части 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, результат чего суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (часть 4 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 1 ГПК РФ гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными законами, действующими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных постановлений (судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции), постановлений других органов.

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В силу пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1). К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе (п. 3).

Статья 421 ГК РФ предусматривает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1). Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4).

Согласно пунктам 2, 3 статьи 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Статьей 432 ГК РФ установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В соответствии с положениями статьей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Статьей 730 Гражданского кодекса РФ установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с положениями статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с положениями статьи 717 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с положениями статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Как следует из материалов дела и установлено судом, 08.06.2023 года между ФИО1, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП ФИО2, ИНН <***> именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключен Договор подряда на строительство индивидуального жилого дома № 12 (л.д. 43-50).

В соответствии с п. 1.1 Договора подрядчик обязуется в соответствии с Проектом строительства индивидуального жилого дома и Расценки работ по строительству индивидуального жилого дома (Приложение № к Договору) выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома (далее - «Работы») на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (далее - «Участок»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работу в соответствии с п.3.1, и п.3.2. Договора.

Вся техническая документация, необходимая для выполнения Работ по Договору, согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора (п. 1.2 Договора).

Ведомость работ по строительству индивидуального жилого дома (Приложение № 1 к Договору), График производственных работ и платежей (Приложение № 2 к Договору), согласовываются Сторонами при подписании настоящего Договора (п. 1.3 Договора).

Согласно п. 2.2 Договора работа выполняется с использованием, оборудования и конструкций, предоставленных Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность и отвечает за соответствие предоставленного оборудования и конструкций государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иным требованиям по качеству, предъявляемым к данного рода материалам, оборудованию и конструкциям. Подрядчик обязан использовать только материалы, оборудование и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты соответствия и качества, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Стоимость работ по договору составляет 488 000 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей (Приложение №1) является фиксированной, не может измениться в течение действия договора (п. 3.1 Договора).

Согласно п. 3.2 Договора (п.п. 3.2.1-3.2.2) оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке: авансовый платеж не предусмотрен; последующая оплата работ осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком производственных работ и платежей (Приложение № 2 к Договору).

В соответствии с п. 3.4 Договора в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и/или Договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику все выплаченные Заказчиком денежные средства по Договору в порядке аванса, за исключением фактически понесенных и документально подтвержденных расходов по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон либо условиями Договора, Договор будет считаться расторгнутым.

Согласно п. 3.5 Договора в случае нарушения графика платежей со стороны Заказчика Подрядчик имеет право приостановить Работу на срок равный времени задержки платежа.

Оплата Работ по Договору может производиться Заказчиком любым не запрещенным законом способом. Оплата может быть произведена как собственными денежными средствами, так и за счет кредитных средств, предоставляемых по Кредитному Договору, в соответствии с требованиями кредитной организации (п. 3.6 Договора).

Разделом 5 Договора закреплены права и обязанности сторон.

Согласно п.п. 5.1.1 Договора подрядчик обязан выполнить Работы по Договору в строгом соответствии с заданием Заказчика указанным в Договоре и Приложениях к нему, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, любыми иными требованиями и нормами, предусмотренными в области строительства домов.

Согласно п.п. 5.1.6 Договора подрядчик обязан в установленные Договором сроки завершить Работы и/или этапы работы и сдать результат Работ Заказчику

Согласно п.п. 5.1.10 Договора подрядчик обязан по окончании каждого этапа Работ передать результат работы Заказчику по Акту приемки-передачи выполненных работ.

Согласно п.п. 5.1.11 Договора подрядчик обязан В течение 3 (Трех) рабочих дней до указанного в Договоре (Приложениях к нему) срока выполнения Работ и/или этапа Работ проинформировать Заказчика о готовности результат» Работ и/или этапа Работ.

Исходя их п. 5.1.15 Договора подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства по Договору.

Разделом 6 Договора установлен порядок сдачи и приемки работ.

В соответствии с п. 6.1 Договора по завершению Работ по каждому этапу Работ, в соответствии с Договором, Подрядчик передает Заказчику Акт приемки-передачи выполненных Работ, а также сертификаты, паспорта и прочую документацию на окна, двери, инженерное оборудование, предоставляемые производителем и гарантирующие выполнение обязательств по гарантии.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения обязан подписать Акт приемки-передачи выполненных работ либо направить мотивированный письменный отказ с указанием конкретных замечаний по выполненным Работам. В случае если в указанный срок Заказчик не подпишет Акт приемки-передачи выполненных работ или не направит мотивированный отказ, Работы считаются принятыми (п. 6.2 Договора).

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются силами и за счет Подрядчика (п. 6.3 Договора).

Согласно п. 7.1 Договора ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: лесной пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств (п. 7.3 Договора).

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства (п. 7.4 Договора).

Согласно п. 7.5 Договора сторона, для которой сделалось невозможным исполнение своих обязательств по Договору вследствие указанных в п.7.4 Договора обстоятельств, обязана немедленно уведомить другую Сторону. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (п. 7.6 договора).

Исходя из п. 10.1 Договора Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному соглашению Сторон, или по решению суда или в соответствии с Разделом 7 Договора (п. 10.2 Договора).

Согласно п. 10.3 Договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях: если начало выполнения Работ будет задержано по вине Подрядчика более чем на 20 (Двадцать) календарных дней; если Подрядчик допустил в Работе существенные отступления от Договора и не исправил эти отступления в срок, указанный Заказчиком.

Подрядчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, в случае если Заказчик не оплатил аванс, либо оплатил не в полном объеме, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности приступить к Работам по Договору (п. 10.4 договора).

В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания акта о выполненной части Работ произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком Работ и произведенных ранее платежей (п. 10.5 Договора).

08 июня 2023 года ИП ФИО2 выставлены счета на закупку строительных материалов №12 на сумму 299 230 рублей и №13 на сумму 347 100,00 рублей, которые были оплачены 09 июня 2023 года, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 09.06.2023 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 9 от 09.06.2023 года (л.д. 36-39).

Также в качестве оплаты стоимости работ ФИО1 Ответчику было перечислено 110 000,00 рублей, что подтверждается электронными квитанциями № 629957217 от 13.10.2023 года на сумму 30 000 рублей, № 631850365 от 15.10.2023 года на сумму 30 000 рублей, № 640111009 от 25.10.2023 года на сумму 50 000 рублей (л.д. 40-42).

Как указывает истец ответчик не исполнил взятые на себя по договору обязательства, нарушил сроки окончания работ, договором подряда срок действия договора установлен до 01.09.2023 года, между тем до сентября 2023 года выполнены лишь два первых этапа производственных работ согласно Приложения №2, иные работы Подрядчиком не выполнены и до настоящего времени.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб).

В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23.06.2015 года «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 23.06.2015 гола № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Истцом произведен расчет подлежащих возврату сумм, уплаченных по договору:

Наименование материала

Масса согласно спецификации

Общий объем (кг)

Цена за тонну

Общая стоимость (руб.)

Спецификация на устройство плиты перекрытия Пм-1 (стр. проекта 16)

Арматура

12 мм

786,44

787,45

72,29

15,13

197,98

45,56

1904,85

51000

97147,35

10 мм

542,61

543

1085,61

51000

55366,1 1

8 мм

59,1

52000

3073,2

Бетон

Общий объем (м.кб.)

Цена за метр кубический

Общая стоимость (руб.)

в25

25,51

5200

132652

Спецификации на устройство лестниц крыльца (стр. проекта 20)

Арматура

Общий объем (кг)

Цена за тонну

Общая стоимость (руб.)

12 мм

18,87

17,5

15,25

51,62

51000

2632,62

Бетон

Общий объем (м.кб.)

Цена за метр кубический

Общая стоимость (РУ6-)

в25

0,4

5200

2080

Всего оплачено за строительные материалы

292 951,30

Всего выдано аванса за выполнение работ

110 000,00

Итого

402 951,30

Ответчиком контррасчет не предоставлен, расчет истца не оспорен.

При установленных по делу обстоятельствах, учитывая приведенные выше нормы права, суд взыскивает с ответчика денежные средства, уплаченные по договору подряда от 08.06.2023 года, поскольку судом установлен факт неисполнения обязательств взятых на себя ответчиком по договору.

08 июля 2024 года истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о возврате сумм, уплаченных по Договору подряда и стоимости материалов, оплаченных Заказчиком, но примененных Подрядчиком в связи с неисполнением своих обязательств по договору подряда, однако требования оставлены без исполнения.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки, суд исходил из следующего.

Согласно п. 5. ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Требования истца в добровольном порядке не удовлетворены, доказательств обратного в материалах дела не имеется.

Таким образом, руководствуясь вышеприведенной нормой права, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за неудовлетворение в добровольном порядке его требований.

Как указано выше, размер неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги).

Суд полагает, что размер заявленной к взысканию неустойки в размере 402 951,30 рублей является соразмерным последствиям нарушения обязательств ответчиком, не превышает цену договора.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ в случае, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ч. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 8 Постановления от 20.12.1994 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда», разъяснил, что размер компенсации морального вреда зависит от характера и объема, причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимание обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных требований. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял во внимание пояснения сторон, характер причиненных истцу нравственных и физических страданий, разумность и справедливость. Исходя из перечисленных оснований, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца 5 000 рублей морального вреда.

Согласно п. 6 ст. 13 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20, Определении Верховного Суда РФ от 30.06.2009 № 45-В09-4, поскольку вопросы возмещения судебных расходов, понесенных в ходе рассмотрения дела в суде, регулируются положениями ст. ст. 88 и 98 ГПК РФ, то размер судебных расходов не учитывается при определении суммы штрафа, подлежащего взысканию со с ответчика в пользу потребителя услуги в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Таким образом, требования истца в части взыскания суммы штрафа подлежат удовлетворению в размере 405 451,3 рублей ((402 951,30 + 402 951,30 + 5 000) х 50%).

Учитывая изложенное исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым в силу ст. 98 ГПК РФ пропорционально удовлетворённым требованиям в размере 27 164 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд,

решил :

исковые требования ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, третьи лица – Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, ИП ФИО3 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежные средства, уплаченные по договору подряда № 12 от 08.06.2023 года в размере 402 951,30 рублей, неустойку в размере 402 951,30 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 405 451,3 рублей, а всего взыскать 1 216 353,9? (один миллион двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят три рубля девяносто копеек) рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в бюджет муниципального образования государственную пошлину в размере 27 164 (двадцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 07.02.2025 года.

Судья А.С. Цыкуренко