РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
Дело № А40-80510/25-173-878
15 октября 2025 г.
Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2025 года
Полный текст решения изготовлен 15 октября 2025 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ткаченко А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 21.01.2020)
к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, Г.МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>)
об обязании, о взыскании денежных средств в размере 57 479 руб. 42 коп, при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания
В судебном заседании 29.09.2025 г. объявлялся перерыв до 13.10.2025 г. в порядке ст. 163 АПК РФ.
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель ФИО1 (Истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" об обязании ПАО "Россети Московский регион" осуществить технологическое мероприятие, согласно заключенному Типовому Договору, Техническим условиям № С8-23-302-131185 (943986) от 10 апреля 2023 года на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070423:757, расположенном по адресу: 141544, Московская область, р-н Солнечногорский, д. Юрлово, тер с.п. Кутузовское; о взыскании неустойки в размере 57 479 руб. 42 коп., а в случае неисполнения в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу по настоящему делу взыскать с ПАО "Россети Московский регион" в пользу ИП ФИО1 судебную неустойку (астрент) в размере 300 000 рублей в месяц за неисполнение решения суда по дату фактического его исполнения.
Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя Ответчика.
Истец исковые требования поддержал в полном объеме.
Суд, выслушав доводы истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу об обоснованности исковых требований.
Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Московский регион» (Сетевая организация) и ИП ФИО1 заключен типовой Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).
Согласно п. 1.1. Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя.
В соответствии с п. 1.2. Договора между ПАО «Россети Московский регион» и заявителем Договор заключается путем направления заявителю выставляемого ПАО «Россети Московский регион» счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
Согласно п. 1.3. Договора наличие заключенного заявителем договора подтверждается документом об оплате (полностью или частично) таким заявителем счета.
В соответствии с п. 1.4. Договора, Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими типовыми условиями договора и Техническими условиями, со дня поступления оплаты на счет ПАО «Россети Московский Регион».
Согласно платежному поручению № 106 от 10 апреля 2023 г. ИП ФИО1 произвел оплату в размере 62 819 руб. 04 коп., по договору Технологического присоединения С8-23-302-131185 (943986).
10 апреля 2023 г., ПАО «Россети Московский регион» выданы Технические условия № С8-23-302-131185 (943986) (далее – Технические условия) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070423:757, расположенном по адресу: 141544, Московская область, р-н Солнечногорский, д. Юрлово, тер с.п. Кутузовское.
Согласно Техническим условиям, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 150 кВт; категория надежности: третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2023, точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 7.1. 1 точка – вновь сооружаемой коммутационный аппарат в ВРЩ – 0,4 кВ, подключаемый от вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ от сборок НН секции РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой МТП -10/0,4 кВ – 150 кВт. Основной источник питания: ПС 110 вК Ангелово №28 110/10 кВ. Резервный источник питания: Отсутствует.
Согласно п. 10 Технических условий №С8-23-302-131185 (943986) от 10.04.2023 г., ПАО «Россети Московский регион» сетевая организация осуществляет:
- Строительство линейного разъединителя (10кВ) номинальным током до 100 А включительно, 1 шт.
- Строительство воздушной линии 10 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (сечением 70 кв.мм.), (одноцепные), от существующей опоры ВЛ-10кВ ф. «РТП-102-ТП-434 сек.1» до с.ш. РУ-10 кВ вновь сооружаемой МТП -10/0,4 кВ. Протяженность ВЛ-0,05 км.
- Строительство однотрансформатной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВа включительно (с ТМГ-10/0,4 – 160кВа) столбового / мачтового типа.
- Строительство воздушной линии 0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (сечением 95 кв.мм.), (одноцепные), от вновь сооружаемой МТП – 10/0,4 кВ до границ участка Заявителя. Протяженность ВЛ – 0,05 кв.
- Строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. (ВРЩ-0,4 кВ для размещения средств коммерческого учета электрической энергии).
Согласно п. 13 Технических условий, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Истцом указано, что исходя из вышеизложенного, на сетевую организацию возложена обязанность по исполнению мероприятий по технологическому присоединению в срок до 10.08.2023 г., однако, до настоящего времени она не исполнена. Причин, свидетельствующих о невозможности осуществления технологического присоединения в установленный срок (в течение 4 месяцев) Истцу не представлено.
Согласно пояснениям истца, Заявителем были выполнены мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные пунктом 14 Технических условий, плата за технологическое присоединение внесена в полном объеме, при этом Договор со стороны Сетевой организации не исполнен.
В статье 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 4 имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определяют Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 14.11.2024 г.) (далее – Правила).
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (п. 3 Правил).
Согласно п. 6 Правил, Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.
Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присо-единения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое име-ет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;
б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора,
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заяви-теля,
е) составление акта об осуществлении технологического присоединения.
По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий) (п. 87-88 Правил).
В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организаци-онно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энер-гии через технические устройства электрических сетей (в том числе с привлечением иных сетевых организаций в случае заключения договора с системообразующей территориальной сетевой организацией), а потребитель услуг - оплатить их (п. 12 Правил).
Обязательства потребителя услуг определяются в размере стоимости оказанных услуг, установленном в соответствии с настоящим пунктом (п. 15(1) Правил).
Причин, свидетельствующих о невозможности осуществления технологического присоединения в установленный срок (в течение 4 месяцев) Ответчиком не представлено.
Требование (претензию) Истца от 25 декабря 2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выплате суммы неустойки за несоблюдение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Ответчик добровольно не удовлетворил, оставил без ответа.
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обязательства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. Суд оценивает заявленные требования на основании представленных в материалы дела документов.
На основании изложенного, при этом учитывая, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, определенный Сетевой организацией в Технических условиях к Договору, наступил и ответчиком нарушен, суд признает исковые требования в части обязания ответчика исполнить обязательства по Договору подлежащими удовлетворению.
Частью 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе, неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ).
По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ – п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
В силу п. 17 Правил № 861, Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
В связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в соответствии с абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N861 (далее - Правила).
Просрочка исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по Договору составляет 366 календарных дней за период с 11.08.2023 г. по 10.08.2024 г.
Размер неустойки за каждый день просрочки составляет 57 479 руб. 42 коп., согласно следующему расчету: (62 819,04 /100*0,25 * 366= 57 479,42).
Расчет требований судом проверен, признан математически и методологически верным, соответствующим обстоятельствам настоящего дела.
В связи с чем, требование о взыскании с ответчика неустойки за просрочку исполнения Договора за период с 11.08.2023 г. по 10.08.2024 г. в размере 57 479 руб., с дальнейшим начислением по дату фактического исполнения обязательства, подлежит удовлетворению.
Кроме того, истец также просит в случае неисполнения ответчиком решения суда взыскать судебную неустойку (астрент) в размере 300 000 рублей в месяц за неисполнение решения суда по дату фактического его исполнения.
Данное требование истца соответствует положениям ст. 308.3 ГК РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).
Пунктом 31 Постановления N 7 предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
По смыслу статей 308.3 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.
Согласно п. 32 Постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.
На основании вышеизложенного и учитывая, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия на должника, и присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению, суд полагает обоснованным требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения ответчиком решения суда в части, в размере 100 000 рублей в месяц за неисполнение решения суда по дату фактического его исполнения.
Суд полагает, что данный размер судебной неустойки отвечает принципам разумности и справедливости.
Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 4, 11-12, 307, 309, 310, 330, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 106, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Обязать ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, Г.МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>) осуществить технологическое мероприятие, согласно заключенному Типовому Договору, Техническим условиям №С8-23-302-131185 (943986) от «10» апреля 2023 года на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070423:757, расположенном по адресу: 141544, Московская область, р-н Солнечногорский, д.Юрлово, тер с.п. Кутузовское;
Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, Г.МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 21.01.2020) неустойку в размере 57 479 руб. 42 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 000 руб.
В случае неисполнения в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу по настоящему делу взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, Г.МОСКВА, ПР-Д 2- Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>) в пользу ИП ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 21.01.2020) судебную неустойку (астрент) в размере 100 000 рублей в месяц за неисполнение решения суда по дату фактического его исполнения.
В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки – отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.
Судья:
Е.О. Фортунатова