Решение по делу № А64-9501/2023 от 11.12.2023

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«11» декабря 2023 года Дело №А64-9501/2023

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2023 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе: судьи Петровой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Е.А. Болтышевой

рассмотрел в открытом судебном заседании дело № А64-9501/2023

по исковому заявлению

Публичного акционерного общества «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», г.Тамбов (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к Акционерному обществу «Тамбовская сетевая компания», г.Тамбов (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель, доверенность от 04.09.2023 №Д-ТБ/117;

от ответчика: не явился, извещен

Отводов составу суда не заявлено.

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Акционерному обществу «Тамбовская сетевая компания» о взыскании задолженности по договору подряда №2/509 от 21.06.2022 на выполнение работ по строительству объектов АО «ТСК» в размере 1 254 200,16 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.12.2022 по 27.09.2023 в размере 356 696,34 руб., а также проценты с 28.09.2023 по день фактической оплаты задолженности, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 29 109 руб.

Истец заявлением от 28.11.2023 уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №2/509 от 21.06.2022 за период с 01.12.2022 по 30.10.2023 в размере 371 506,21 руб., а также расходы по оплате госпошлины.

Уточнения приняты судом к рассмотрению.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» -«Тамбовэнерго» (далее - Истец) и акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» (<...>; ОГРН <***>. ИНН <***>) (далее - Ответчик) заключен Договор подряда № 2/509 от 21.06.2022 на выполнение работ по строительству объектов АО «ТСК» (далее -Договор), вместе именуемые Стороны.

Согласно условиям п. 1.1. Договора Истец принял на себя обязательство на выполнение следующих работ:

- строительство ВЛ-бкВ, ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП № 43п по улице Салмановка, ул. Садовый проезд, ул. Некрасова, ул. 50 лет Октября, пер. Стахановский, пер. 1-й Некрасовский, 2-й Некрасовский и 3-й Некрасовский;

- ВЛ-6 кВ, ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП № 5 по ул. Интернациональная, ул. Советская, в г. Рассказово, Тамбовской области.

Согласно п. 2.1. Договора срок выполнения работ установлен - 31.10.2022.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2 не позднее 30 календарных дней с момента их подписания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца (п. 3.3. Договора).

Пунктом 1.2. дополнительного соглашения № 1 от 28.10.2022 к Договору установлено, что стоимость работ составляет 25 084 003 (двадцать пять миллионов восемьдесят четыре тысячи три) рубля 26 копеек, в том числе НДС в размере 4 180 667 (четыре миллиона сто восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 21 копейка.

Вместе с тем, дополнительным соглашением № 2 от 30.11.2022 к Договору п. 3.3. Договор изложен в новой редакции и Стороны Договорились, что Истец поручил Ответчику исполнить обязательство по оплате подрядных работ по Договору в следующем порядке:

- произвести перечисление денежных средств в размере 1418 959 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 81 копейка, в том числе НДС в размере 236 493 (дести тридцать шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля 30 копеек на расчетный счет субподрядчика ООО «Стройиндустрия».

- перевести перечисление оставшейся части денежных средств, указанных в п. 3.1. в размере 1 254 200 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 16 копеек в т.ч. НДС (20%) 209 033 (двести девять тысяч тридцать три) рубля 36 копеек на расчетный счет, указанный в Договоре.

Права и обязанности Сторон согласованы и утверждены в разделе 4 Договора -«Права и обязанности Сторон».

В соответствии с п. 4.1.3. и п. 4.1.11. Договора Ответчик обязался оплатить Истцу все выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

Истец обязуется выполнить работы, перечисленные в п. 1.1. Договора в соответствии с принятой проектно-сметной документацией, а также выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора (п. 4.2.10.)

На основании п. 5.2. Договора за нарушение условий Договора виновная сторона возмещает другой стороне убытки и штрафы, согласно законодательству Российской Федерации.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 31.10.2022 №№ 1, 2 по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2022 по форме КС-3, Истец выполнил свои обязательства по строительству ВЛ-бкВ, ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП № 43п по улице Салмановка, ул. Садовый проезд, ул. Некрасова, ул. 50 лет Октября, пер. Стахановский, пер. 1-й Некрасовский, 2-й Некрасовский и 3-й Некрасовский и ВЛ-6 кВ, ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП № 5 по ул. Интернациональная, ул. Советская, в г. Рассказово, Тамбовской области в установленный срок и полном объеме.

31.10.2022 Истцом был выставлен счет-фактура № 6800/1800005968 на общую сумму 25 084 рубля 26 копеек.

Срок оплаты выполненных работ согласно Договору до 30.11.2022 включительно.

Ответчик выполнил свои обязательства с нарушением срока, установленного в Договоре, что подтверждается платежными поручениями.

Истец надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по выполнению п. 1.1., п. 4.2.1. Договора - по строительству ВЛ-бкВ, ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0.4 кВ с установкой КТП № 43п по улице Салмановка, ул. Садовый проезд, ул. Некрасова, ул. 50 лет Октября, пер. Стахановский, пер. 1-й Некрасовский, 2-й Некрасовский и 3-й Некрасовский и ВЛ-6 кВ. ВЛ-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП № 5 по ул. Интернациональная, ул. Советская, в г. Рассказово, Тамбовской области.

Согласно ходатайству об уточнении исковых требований от 02.11.2023 ответчиком оплачена 30.10.2023 сумма долга полностью в сумме 1 254 200,16 руб.

В связи с неоднократными нарушениями установленных Договором сроков оплаты Истец, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 395 ГК РФ, а также п. 5.2. Договора, произвел расчет процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер штрафных санкций (с учетом уточнения) составил за период с 01.12.2022 по 30.10.2023 - 371 506,21 руб.

В целях досудебного урегулирования спора, во исполнение п. 6.1. Договора в адрес Ответчика Истцом направлены претензии: от 24.03.2023 № MP 1-ТБ/18-02/2013. от 27.06.2023 № MP 1-ТБ/18-02/4719, которые оставлены без исполнения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь ст. ст. 123, 136 АПК РФ, суд считает возможным провести предварительное судебное заседание в отсутствие представителя ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель истца поддержал ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме период с 31.12.2022 по 30.10.2023 в размере 371 506,21 руб.

Согласно ч. 1 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Заявление об уточнении исковых требований принято судом к рассмотрению.

Изучив материалы дела, суд в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 137 АПК РФ, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

О возможности перехода в основное судебное заседание в порядке ст. 137 АПК РФ ответчик уведомлен путем указания в определении о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от 26.10.2023.

Судом установлено, что ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен надлежащим образом, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Арбитражного суда Тамбовской области http://tambov.arbitr.ru.

Руководствуясь ст. ст. 123, 156 АПК РФ, суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам дела.

В судебном заседании 27.11.2023 объявлен перерыв до 04.12.2023.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Представитель истца поддержал ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме период с 01.12.2022 по 30.10.2023 в размере 371 506,21 руб.

Заявление об уточнении исковых требований принято судом к рассмотрению.

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика уточненный иск не признал, ходатайствовал об отложении судебного заседания для проверки расчета.

Истец рассмотрение вопроса об отложении судебного заседания оставил на усмотрение суда.

Суд оставил ходатайство ответчика об отложении судебного заседания без удовлетворения.

В судебном заседании объявлен перерыв до 11.12.2023.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Представитель истца уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

Дополнений и ходатайств не поступало.

Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению. При этом суд руководствовался следующим.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российский Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В данном случае обязательства сторон возникли из договора подряда №2/509 от 21.06.2022.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

На основании ч. 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно ч. 1 статьи 746 названного Кодекса, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Судом установлено, что между ПАО «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» -«Тамбовэнерго» (далее - Истец) и акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» (<...>; ОГРН <***>. ИНН <***>) (далее - Ответчик) заключен Договор подряда № 2/509 от 21.06.2022 на выполнение работ по строительству объектов АО «ТСК» (далее -Договор), вместе именуемые Стороны.

Согласно условиям п. 1.1. Договора Истец принял на себя обязательство на выполнение следующих работ:

Согласно п. 2.1. Договора срок выполнения работ установлен - 31.10.2022.

Пунктом 1.2. дополнительного соглашения № 1 от 28.10.2022 к Договору установлено, что стоимость работ составляет 25 084 003 рубля 26 копеек, в том числе НДС в размере 4 180 667 рублей 21 копейка.

- произвести перечисление денежных средств в размере 1 418 959 рублей 81 копейка, в том числе НДС в размере 236 493 рубля 30 копеек на расчетный счет субподрядчика ООО «Стройиндустрия».

- перевести перечисление оставшейся части денежных средств, указанных в п. 3.1. в размере 1 254 200 рублей 16 копеек в т.ч. НДС (20%) 209 033 рубля 36 копеек на расчетный счет, указанный в Договоре.

Права и обязанности Сторон согласованы и утверждены в разделе 4 Договора -«Права и обязанности Сторон».

31.10.2022 Истцом был выставлен счет-фактура № 6800/1800005968 на общую сумму 25 084 003 рубля 26 копеек.

Срок оплаты выполненных работ согласно Договору до 30.11.2022 включительно.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В силу ч. 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Частью 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Срок оплаты выполненных работ согласно Договору до 30.11.2022 включительно.

В связи с неоднократными нарушениями установленных Договором сроков оплаты, Истец, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 395 ГК РФ, а также п. 5.2. Договора, произвел расчет процентов за пользование чужими денежными средствами период с 01.12.2022 по 30.10.2023 в сумме 371 506,21 руб.

Доказательств, подтверждающих оплату процентов, ответчик не представил.

Судом проверен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, расчет произведен арифметически верно.

Из материалов дела следует, что размер процентов определен истцом в соответствии с ч. 1 статьи 395 ГК РФ (применительно к действовавшим в периоды просрочки ставкам).

Как разъяснено в абзаце 4 пункта 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в сумме 371 506,21 руб.

Отзыв на исковое заявление ответчиком не представлен.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Согласно ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В силу п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, в том числе непредставление или несвоевременное представление отзыва на исковое заявление, доказательств, уклонение стороны от участия в экспертизе, неявка в судебное заседание, а также сообщение суду и участникам процесса заведомо ложных сведений об обстоятельствах дела в силу части 2 статьи 9 АПК РФ может влечь для стороны неблагоприятные последствия, заключающиеся, например, в отнесении на лицо судебных расходов (часть 5 статьи 65 АПК РФ), в рассмотрении дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 АПК РФ), оставлении искового заявления без рассмотрения (пункт 9 части 1 статьи 148 АПК РФ), появлении у другой стороны спора возможности пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 1 части 2 статьи 311 АПК РФ).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине следует отнести на ответчика.

В силу ч.1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания», г.Тамбов (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Центр» в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», г.Тамбов (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №2/509 от 21.06.2022 за период с 01.12.2022 по 30.10.2023 в размере 371 506,21 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 10 430 руб.

2. По заявлению истца выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

3. Возвратить истцу из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению №121656 от 12.10.2023, в размере 18 679 руб., выдать справку на возврат.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

СудьяПетрова Е.В.