ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12
адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-80691/2023
г. Москва Дело № А40-97423/23
«12» декабря 2023 г.
Резолютивная часть постановления объявлена «11» декабря 2023 г.
Постановление изготовлено в полном объеме «12» декабря 2023 г.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи В.И. Тетюка
Судей: А.Б. Семёновой, Е.В. Бодровой
при ведении протокола судебного заседания ФИО1
рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 октября 2023 года по делу № А40-97423/23
по иску ООО «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой»
к ООО «Дальневосточное Партнерство»
о взыскании денежных средств
при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО2 – дов. от 11.10.2023
от ответчика: неявка, извещен
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере 400 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 52 771, 59 руб., штрафа в размере 1 000 000 руб.
Решением суда от 27.10.2023г. взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное Партнерство» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой» аванс в размере 400 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52 771, 59 руб., продолжено начисление процентов на сумму 400 000 руб., начиная с 25.04.2023 по день фактического исполнения по ставке ЦБ РФ на день исполнения; штраф в размере 350 000 руб.; госпошлина в размере 27 528 руб.
В остальной части иска отказано.
ООО «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой», не согласившись с решением суда в части снижения неустойки, подало апелляционную жалобу.
В своей жалобе заявитель указывает на отсутствие оснований для уменьшения размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.
По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит изменить решение суда в части снижения неустойки и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.
В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.
Ответчик в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.
Дело рассмотрено Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.
Апелляционный суд, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, проверив доводы жалобы, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению.
В порядке ч. 5 ст. 268 АПК РФ апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции только в обжалуемой части. Возражений лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Как следует из материалов дела, 01.11.2020 года ООО «ПИК «Терминал» «Моспромстрой» (Подрядчик) и ООО «Дальневосточное Партнерство» (Субподрядчик) заключили договор субподряда № 177/С-20, согласно которому Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить отделочные работы на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, район Басманный, ул. Новая дорога, вл. 11А, 11Б и сдать их результат Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором.
В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора определяется по фактически выполненному Субподрядчиком и принятому Подрядчиком объему работ, согласно Единичных расценок, согласованных сторонами в приложении № 1 к Договору.
Согласно п. 3.1. Договора, срок окончания работ - 30.07.2021.
По соглашению сторон, Подрядчик перечислил на расчетный счет Субподрядчика аванс в размере 400 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 11028 от 24.12.2020.
По состоянию на 30.03.2023 работы Субподрядчиком не сданы Подрядчику, аванс на сумму 400 000 руб. не отработан.
В силу п.2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В связи с просрочкой выполнения работ 03.04.2023 г. Истцом была направлена Ответчику претензия с уведомления об отказе от исполнения Договора на основании п. 12.3 Договора.
В соответствии с положением п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное законом или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора. договор прекращается с момента получения данного уведомления.
Таким образом, договор был прекращен ввиду одностороннего отказа истца от его исполнения.
В соответствии с нормой п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
В связи с тем, что Договор является расторгнутым, сумма неосновательного обогащения на стороне ответчика составляет 400 000 руб.
Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.
В соответствии со статьей 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Как следует из пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
При этом случаи возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.
Ответчик отзыв не представил, при этом суд первой инстанции отметил, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью ответчика.
В определении суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.
Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).
С учетом отсутствия доказательств возврата суммы неосновательного обогащения, суд первой инстанции посчитал, что требование о взыскании денежных средств в размере 400 000 руб. заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.
Решение суда в данной части не обжалуется.
Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 52 771, 59 руб. с последующим начислением по день фактического исполнения, начиная с 25.04.2023.
Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной прострочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средства кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
Представленный истцом расчет процентов судом первой инстанции проверен, арифметически и методологически выполнен верно. Поскольку судом установлен факт неправомерного удержания спорных денежных средств, требования истца в данной части удовлетворены в заявленном размере.
В данной части решение суда также не обжалуется.
Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 1 000 000 руб.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно п. 8.9. Договора, в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора, когда такое право предоставлено законом или Договором, по причинам, вызванным нарушением Субподрядчиком условий Договора или требований закона, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 1 000 000 руб., а также компенсировать любые убытки, вызванные таким отказом от Договора, сверх указанного штрафа.
Как указал суд в решении, в судебном заседании ответчиком заявлено о несоразмерности штрафа.
Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).
В постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено следующее.
При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.
По смыслу ст. 333 ГК РФ, судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 № 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
В Определении от 21.12.2000 № 263-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что взыскание неустойки не должно быть средством неосновательного обогащения истца за счет ответчика.
Учитывая вышеизложенное, а также превышение суммы начисленного штрафа над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, суд первой инстанции посчитал законным и обоснованным снизить размер штрафа до 350 000 руб.
Однако апелляционный суд не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции, в связи со следующим.
Согласно п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
В п. 72 Постановления Пленума указано, что заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).
В данном случае отзыв на исковое заявление ответчиком представлен не был. В судебном заседании 21.09.2023г. представитель ответчика не заявлял о применении ст. 333 ГК РФ, не ссылался на несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, с представлением соответствующих доказательств.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Стороны согласно ст.ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.
При указанных обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали оснований применения ст. 333 ГК РФ и уменьшения размера штрафа.
Учитывая изложенное, требование истца о взыскании штрафа подлежит удовлетворению в заявленном размере – 1 000 000 руб., в связи с чем решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит изменению.
Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 110, 266, 267, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 октября 2023 года по делу № А40-97423/23 в обжалуемой части – в части взыскания штрафа, а также взыскания госпошлины изменить.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное Партнерство» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания «Терминал» Моспромстрой» штраф в размере 1 000 000 руб.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное Партнерство» в доход федерального бюджета госпошлину по иску в размере 27 528 руб., госпошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий: В.И. Тетюк
Судьи: А.Б. Семёнова
Е.В. Бодрова
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.