РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-148639/25-68-1153

01 октября 2025 года

Резолютивная часть решения изготовлена 02 сентября 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 01 октября 2025 года

Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бабаевым А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ-ТЕКО" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2002, ИНН: <***>, КПП: 773601001, 119119, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 42, К. 6, ПОМЕЩ. IV, КОМНАТА 9) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФОР ГРУП" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.11.2020, ИНН: <***>, КПП: 774301001, 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, УЛ ЗОИ И АЛЕКСАНДРА КОСМОДЕМЬЯНСКИХ, Д. 26/21, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/4) о взыскании 4 447 038,40 рублей

при участии:

от истца – ФИО1, на основании выданной доверенности от 04.06.2025 года; паспорт, диплом.

от ответчика – представитель не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с учетом принятого судом уточнения иска в порядке ст. 49 АПК РФ задолженности в сумме 990.253 руб. 12 коп., неустойки в общем размере в сумме 3.166.343 руб. 76 коп. и за период с 12.08.2025 в размере 0,2 % годовых от суммы задолженности в размере 990 253 руб.12 коп. за каждый день просрочки до фактического погашения долга.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в соответствии со ст. 123 АПК РФ, о чем свидетельствуют отчет об отслеживании корреспонденции с приложением реестра корреспонденции суда. Отзыв на иск не поступил, равно и ходатайств, препятствующих рассмотрению спора.

При указанных обстоятельствах судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Непосредственно исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришёл к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор подряда № ЗДС-010139/2024 от 12.02.2024 на строительство (достройку) Транспортно-пересадочного узла ст. «Рязанская» («Нижегородская улица»), Этап 1.2. Коммерческая часть транспортно-пересадочного узла «Объект обслуживания пассажиров», по адресу: Москва, тер. ТПУ «Рязанская», з/у 7; Москва, тер. ТПУ «Рязанская», з/у 3).

В соответствии с п. 2.1 договора подрядчик обязался в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение № 3 к договору), выполнить комплекс работ в объеме, предусмотренным Рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) на объекте, указанном в пункте 2.4 договора и передать результат работ генподрядчику не позже Планируемой даты завершения работ, а также надлежащим образом исполнять все свои обязательства в течение гарантийного периода и все иные обязательства, необходимые и достаточные для достижения результата Работ.

В соответствии с п. 4.1 договора работы, предусмотренные договором, должны быть начаты подрядчиком в дату, указанную в Графике выполнения работ, приведенном в Приложении № 3 к Договору («Дата начала Работ»). Дата начала работ - с даты подписания договора, при условии передачи исходных данных и строительной площадки.

Генподрядчик передал подрядчику все необходимые исходные данные, а также строительную площадку, что подтверждается Актом приема-передачи строительной площадки подрядчику № 3 от 12.02.2024.

Согласно п. 4.2 договора результат работ должен был быть передан подрядчиком генподрядчику не позднее 11.04.2024 года («Планируемая дата завершения Работ»). Промежуточные сроки выполнения работ указаны в Графике выполнения работ, приведенном в Приложении № 3 к Договору, и являются обязательными к исполнению подрядчиком.

В соответствии с п. 8.1 договора для целей контроля за ходом работ сторонами должны оформляться Акты КС-2 и Акты КС-3 в порядке, установленном разделом 8 договора. За все время действия договора подрядчиком не был предъявлен к приемке генподрядчику ни один комплект документов, предусмотренных Договором для целей контроля за ходом работ, результат работ генподрядчику не передан.

В соответствии с п. 30.2 договора генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения по вине подрядчика какого-либо из промежуточных сроков более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней (подпункт 30.2.2 договора), Планируемой даты завершения работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней (подпункт 30.2.3 договора).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

Таким образом, право генподрядчика на односторонний внесудебный отказ от исполнения договора при нарушении срока завершения работ подрядчиком предусмотрено как действующим законодательством, так и условиями договора.

По состоянию на 23.05.2024 промежуточные сроки, указанные Графике выполнения работ (Приложение № 3 к договору), были нарушены подрядчиком более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, Планируемая дата завершения Работ была нарушена подрядчиком на 42 (сорок два) календарных дня.

В связи с несоблюдением подрядчиком сроков выполнения работ, руководствуясь п. 30.2.2 и п. 30.2.3 Договора, ст. 708, п. 2 ст. 405 ГК РФ АО «Ай-Теко» (генподрядчик), уведомлением исх. № 751 от 27.05.2024, направленным подрядчику в установленном договором порядке (регистрируемое почтовое отправление № 11721895532181 от 28.05.2024 и № 11721895532204 от 28.05.2024) истец отказался от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.

Согласно п. 30.3 договора последствием отказа генподрядчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренных подпунктами 31.2.1 (30.2.1) - 31.2.10 (30.2.10) пункта 30.2 договора, является обязанность Подрядчика вернуть Генподрядчику все полученные от него авансовые платежи в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, возместить Генподрядчику документально обоснованные убытки, в том числе, если Генподрядчик поручил исправление Недостатков другому лицу - оплатить стоимость этих работ и выплатить все неустойки (штрафы и/или пени), предусмотренные Договором за соответствующее нарушение.

В период действия договора платежным поручением № 2923 от 19.03.2024 Генподрядчиком был выплачен подрядчику аванс в размере 1 000 000,00 руб., а также Генподрядчик передал Подрядчику давальческий материал (материал генподрядчика для выполнения работ) по накладной № 8 от 28.03.2024 на сумму 770 253,12 руб.

01 октября 2024 года стороны заключили соглашение об урегулировании спора по Договору подряда № ЗДС-010139/2024 от 12.02.2024 (далее - Соглашение).

Согласно п. 6.1 Соглашения Подрядчик обязался произвести возврат неотработанного авансового платежа в размере 1 000 000,00 (Один миллион рублей) 00 копеек и компенсацию стоимости переданного давальческого материала в размере 548 467,35 (Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 35 копеек, что в общей сумме составляет 1 548 467,35 (Один миллион пятьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 35 копеек в срок до «10» марта 2025 г., в следующем порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика:

1-ый платеж - в срок до 10.10.2024, в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

2-ой платеж - в срок до 10.11.2024, в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

3-ий платеж - в срок до 10.12.2024, в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

4-ый платеж - в срок до 10.01.2025, в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

5-ый платеж - в срок до 10.02.2025, в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей;

6-ой платеж - в срок до 10.03.2025, в размере 248 467,35 (двести сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 35 копеек.

Подрядчик осуществил частичный возврат задолженности по Соглашению об урегулировании спора от 01.10.2024 по Договору подряда № ЗДС-010139/2024 от 12.02.2024 в размере 260 000,00 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (платежное поручение № 296 от 04.12.2024), затем еще два платежа по 260.00 руб. (платежные поручения от 11.08.2025 №№ 122, 123).

Доказательств погашения задолженности в оставшейся части 990.253 руб. 12 коп., с учетом принятых судом уточнений, не представлено.

Согласно п. 6.3 Соглашения Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения обязался передать Генподрядчику результат выполненных Работ, указанных в п. 6.2 Соглашения, путем предоставления надлежаще оформленных оригиналов указанных документов: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), с указанием объемов работ, указанных в п. 6.2 Соглашения - в 2 (двух) экземплярах; Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на объем работ, указанных в п. 6.2 Соглашения - в 2 (двух) экземплярах; Исполнительную документацию; Отчет о расходе основных материалов по форме М-29; Акт-отчет об использовании материалов и их возврате; Счет-фактуру.

Подрядчик не предоставил документы, предусмотренные п. 6.3 Соглашения.

Согласно п. 6.5 Соглашения в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1 и п. 6.3 Соглашения, Генподрядчик вправе взыскать с подрядчика неотработанный аванс в размере 1 000 000,00 (Один миллион рублей) 00 копеек и стоимость переданного давальческого материала в размере 770 253,12 (Семьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят три) рубля 12 копеек, что в общей сумме составляет 1 770 253,12 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят три) рубля 12 копеек, а также причитающиеся проценты, штрафы, неустойки и иные, установленные Договором и/или положениями действующего законодательства суммы, в т. ч. неустойку, указанную в п. 4 Соглашения.

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В силу статей 7, 8, 9 АПК РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

Согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Статьей 307 ГК РФ предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

Согласно п. 4 Соглашения в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, неустойка, начисленная за нарушение Планируемой даты завершения Работ, составляет: (20 600 000 руб.) х 0,2% х 42 дня = 1 730 400,00 руб.

В соответствии с п. 6.8 Соглашения Стороны отдельно оговорили, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 6.1 Соглашения, Генподрядчик также вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый день просрочки от суммы задолженности, при этом штрафная неустойка подлежит взысканию за период с 27.05.2024 по дату фактического исполнения обязательства Подрядчиком по возврату аванса.

Обязательства Подрядчика, предусмотренные п. 6.1 и п. 6.3 Соглашения не исполнены.

Таким образом, учитывая положения п. 6.5 Соглашения, штрафная неустойка за период с 27.05.2024 по 11.08.2025 согласно п. 6.8 Соглашения составит неустойку в сумме 1.435.943 руб. 76 коп.

Общая сумма неустойки составит 3.166.343 руб. 76 коп.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (пункты 48, 65), по смыслу статей 330, 395 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ ответчик не привел.

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании неустойки также правомерно и полежит удовлетворению.

Начисление неустойки от суммы задолженности в размере 990 253 руб.12 коп. следует производить за период с 12.08.2025 в размере 0,2 % годовых за каждый день просрочки до фактического погашения долга.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 8, 11, 309, 310, 395, 702, 711,753 ГК РФ, ст. ст. 49, 65, 67, 71, 110, 167 - 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЭФОР ГРУП" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу АО "АЙ-ТЕКО" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность в сумме 990.253 руб. 12 коп., неустойку в сумме 3.166.343 руб. 76 коп. и за период с 12.08.2025 в размере 0,2 % годовых от суммы задолженности в размере 990 253 руб.12 коп. за каждый день просрочки до фактического погашения долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме в сумме размере 158 411 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Е.А. Абрамова