Решение по делу № А68-13297/2024 от 27.03.2025

Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тульской области

300041, Россия, <...>

РЕШЕНИЕ

город Тула Дело № А68-13297/2024

Резолютивная часть решения принята 24 марта 2025 года

Решение изготовлено в полном объеме 27 марта 2025 года

Арбитражный суд Тульской области, в составе: судьи Гулимовой Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щепелевым М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (далее – ООО СЗ «Квартал») (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1) (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки в размере 1 032 486 руб. 07 коп.

при участии в заседании:

от истца: представитель по доверенности ФИО2 от 30.01.2025, диплом;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО СЗ «Квартал» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании неустойки в размере 1 036 699 руб. 37 коп.

Определением суда от 07.11.2024 исковое заявление принято к производству.

От истца 18.02.2025 поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором заявитель просил взыскать с ответчика неустойку в размере 1 032 486 руб. 07 коп.

Указанное ходатайство принято судом к рассмотрению.

Представитель истца в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал.

ИП ФИО1 отзыв на исковое заявление не представил, извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомлением № 30000001359603 (вручено 12.02.2025 по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, <...>).

Суд обращает внимание, что согласно выписке из ЕГРИП, на дату подачи иска – 31.10.2024 ИП ФИО1 был зарегистрирован по адресу: <...>, однако в ходе судебного разбирательства 22.11.2024 в ЕГРИП внесены изменения в адресе регистрации на Чувашская Республика – Чувашия, <...>.

Дело рассмотрено арбитражным судом по существу в отсутствие представителя ответчика на основании ст.156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, суд установил, что 27.10.2023 года между ООО СЗ «Квартал» (далее – заказчик) ИП ФИО1 (далее – подрядчик) заключен договор №27/10/23.

Согласно п. 1.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: срубка свай, устройство бетонной подготовки, устройство монолитных ростверков, доработка грунта вручную, устройство песчаной подготовки, Монтаж ФБС, кладка перегородок (пазогребневый блок, керамический кирпич) на следующем объекте: «Многоквартирные жилые дома по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Молодежный, земельный участок с кадастровым номером: 71:14:020701:3491, многоквартирные жилые дома №4, №5. №6 по ГП».

В соответствии с п. 2.1 договора, установлены следующие сроки выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте: многоквартирный жилой дом №4 по ГП – 01.11.2023; многоквартирный жилой дом №5 по ГП – 05.11.2023; многоквартирный жилой дом №6 по ГП – 10.11.2024.

Окончание работ по договору – 30.04.2024.

Сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются в соответствии с графиком производства работ (приложение №2 к договору).

Срок завершения работ по устройству фундаментов до 15.01.2024.

В соответствии с графиком производства работ, установленным в приложении №2 к договору установлены следующие сроки выполнения работ:

Срубка свай – по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; по дому №6 - с 11.12.2023 по 04.12.2023.

Устройство бетонной подготовки – по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; по дому №6 - с 11.12.2023 по 04.12.2023.

Армирование ростверков - по дому №4 - с 17.11.2023 по 22.12.2023; по дому №5 - с 22.11.2023 по 27.12.2023; по дому №6 - с 27.11.2023 по 10.01.2024.

Бетонирование ростверков – по дому №4 - с 17.11.2023 по 29.12.2023; по дому №5 - с 22.11.2023 по 10.01.2024; по дому №6 - с 27.11.2023 по 17.01.2024.

В пунктах 4.1 - 4.3 стороны согласовали порядок расчетов по договору на следующих условиях:

Стоимость работ по срубке свай подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета:

С-Р1 х К, где

С - стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

Р1 = стоимость работ за срубку одной сваи, согласно протоколу согласования договорной цены. Приложение №1,

К - количество фактически срубленных свай в соответствии с проектом. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, работу геодезиста, привлеченного Подрядчиком за его счет с необходимой документацией, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ, и предоставляемых Подрядчиком.

Стоимость работ по устройству бетонной подготовки подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета:

С = Р2 х К, где

С - стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

Р2 = стоимость работ за 1 м3 бетонной подготовки, согласно протоколу согласования договорной цены. Приложение №1,

К - количество кубических метров фактически уложенного бетона в соответствии с проектом и технологией укладки. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, устройство опалубки, уход за бетоном, работу геодезиста, привлеченного Подрядчиком за его счет с необходимой документацией, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ и предоставляемых Подрядчиком.

Стоимость работ по устройству монолитных ростверков, подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета:

С = РЗ х К, где

С — стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

РЗ = стоимость работ за 1 м3 монолитных ростверков, согласно протоколу согласования договорной цены, Приложение №1,

К - количество кубических метров фактически уложенного бетона в соответствии с проектом и технологией укладки. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ и предоставляемых Подрядчиком.

Согласно п. 6.1.8 договора подрядчик обязался выполнять работы в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и действующими СНиП, ТУ, техническими регламентами, а также иной нормативно-технической документацией в области строительства, обеспечивать надлежащее качество работ и своевременное устранение недостатков и дефектов.

Таким образом, объем работ, подлежащий выполнению по договору, определяется в соответствии с объемами, указанными в проектно-сметной документации на указанные работы, а именно:

По дому№4 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №4 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.4;

По дому№5 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №5 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.5;

По дому№6 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №6 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.6.

Как указывает истец, к выполнению этих работ подрядчик не приступил, списки работников для осуществления пропускного режима заказчику в нарушение п. 6.1.3 предоставлены не были.

Согласно п. 7.3 договора в случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему договору (в т.ч. промежуточных сроков выполнения работ), подлежащих денежной оценке, в том числе сроков выполнения работ, другая сторона имеет право начислить пени в размере 0,1% от размера несвоевременно исполненного (неисполненного) обязательства за каждый день просрочки.

В связи с нарушением сроков выполнения работ как промежуточных, так и в целом по договору истец начислил неустойку исходя из следующего расчета (с учетом утоснений):

Работы по срубке свай:

- по дому №4 – с 05.11.2023 по 01.12.2023; дней просрочки с 02.12.2023 по 24.06.2024=205. Стоимость работ – 1600 руб./шт. объем работ по проекту 275 шт. (242+33), лист 4 рабочей документации). 275*1600=440000 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 440000/100/10=440 руб. за каждый день просрочки. Итого 440*205=90200 руб.

- по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; дней просрочки с 07.12.2023 по 24.06.2024=200. Стоимость работ - 1600 руб./шт. объем работ по проекту 221 шт. (167+15+39), лист 4 рабочей документации) 221*1600=353600 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 353600/100/10=353,6 руб. за каждый день просрочки. Итого 353,6*200=70720 руб.

- по дому №6 - с 15.11.2023 по 11.12.2023. Дней просрочки с 12.12.2023 по 24.06.2024=195. Стоимость работ - 1600 руб./шт. объем работ по претензии 300 шт. (количество свай по проекту – 301 (26+235+40), лист 4 рабочей документации) 300*1600=480000 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 480000/100/10=480 руб. за каждый день просрочки. Итого 480*195=93600 руб.

2) Работы по устройству бетонной подготовки (подбетонка, бетон В7,5):

- по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; дней просрочки с 02.12.2023 по 24.06.2024=205. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 33,21 м3 (21,5+11,71, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 33,21*3500=116235 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 116235/100/10=116,23 руб. за каждый день просрочки. Итого 116,23*205=23827,15 руб.

- по дому №5 - с 10.11.2023 по 11.12.2023; дней просрочки с 07.12.2023 по 24.06.2024=200. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 26,14 м3 (17,3+8,84 лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 26,14*3500=91490 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 91490/100/10=91,49 руб. за каждый день просрочки. Итого 91,49*200=18298 руб.

- по дому №6 - с 15.11.2023 по 11.12.2023. дней просрочки с 12.12.2023 по 24.06.2024=195. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 34,83 м3(22,87+11,96 лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 34,83*3500=121905 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 121905/100/10=121,90 руб. за каждый день просрочки. Итого 121,90*195=23770,50 руб.

3) Работы по устройству монолитных ростверков (армирование и бетонирование ростверков):

- по дому №4 с 17.11.2023 (по 22.12.2023 - Армирование; по 29.12.2023 – бетонирование); дней просрочки с 30.12.2023 по 24.06.2024=177. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по претензии 106,76 м3 (по проекту 106,76+34,10=149,86, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 106,76*10500=1120980 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 1120980/100/10=1120,98 руб. за каждый день просрочки. Итого 1120,98*177=198413,46 руб.

- по дому №5 - с 22.11.2023 (по 27.12.2023-армирование; по 10.01.2024 – бетонирование); дней просрочки с 11.01.2024 по 24.06.2024=165. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по претензии 86,41 м3 (по проекту: 86,41+31,30=117,71, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 86,41*10500=907305 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 907305/100/10=907,30 руб. за каждый день просрочки. Итого 907,30*165=149704,50 руб.

- по дому №6 - с 27.11.2023 (по 10.01.2024 – армирование; по 17.01.2024 – бетонирование); дней просрочки с 18.01.2024 по 24.06.2024=158. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по проекту 159,75 м3 (115,64+44,11, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 159,75*10500=1677375 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 1677375/100/10=1677,37 руб. за каждый день просрочки. Итого 1677,37*158=265024,46 руб.

4) Работы по монтажу ФБС:

- дом 4 - с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по проекту 376шт. (316 (спецификация блоков стен техподполья, лист 25 рабочей документации)+34+4 (спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 25 рабочей документации)+2+20 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье №1, лист 26 рабочей документации)+20+4(спецификация изделий и материалов спуска в техподполье №2, лист 30 рабочей документации)). 376*1600=601600 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 601600/100/10=601,60 руб. за каждый день просрочки. Итого 601,60*54=32486,40 руб.

- дом 5 - с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по претензии 377шт. (по проекту 379 (5+25(спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 23 рабочей документации)+313(спецификация блоков стен техподполья, лист 22 рабочей документации)+33+1+2(спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 22 рабочей документации). 377*1600=603200 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 603200/100/10=603,20 руб. за каждый день просрочки. Итого 603,20*54=32572,80 руб.

- дом 6 – с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по претензии 392шт. (по проекту 421 (5+17 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 28 рабочей документации) +7+22 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 32 рабочей документации +320 (спецификация блоков стен техподполья, лист 27 рабочей документации) +50 (спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 27 рабочей документации). 392*1600=627200 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 627200/100/10=627,20 руб. за каждый день просрочки. Итого 627,20*54=33868,80 руб.

На основании вышеизложенного, истцом пеня по перечисленным работам предъявлена к взысканию неустойка в размере 1 032 486 руб. 07 коп. (90200+70720+93600+23827,15+18298+23770,50+198413,46+149704,5++265024,46+32486,4+32572,8+33868,80=1 032 486,07).

Истец направил ответчику письмо исх.№24/06-1 от 24.06.2024 с требованием по выплате неустойки, которое оставлено подрядчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

При принятии решения суд исходит из того, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается в силу ст. 310 ГК РФ.

На основании ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Факт нарушения ответчиком принятых по договору обязательств подтвержден материалами дела, доказательств обратно суду не представлено.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Поскольку свои обязательства по выполнению работ ответчик не исполнил, истец в соответствии с п. 7.3. договора за нарушение сроков выполнения работ начислил неустойку в размере 1 032 486 руб. 07 коп.

Суд также обращает внимание, что договор №27/10/23 от 27.10.2023 сторонами не расторгался, но истцом 27.06.2024 заключен договор № 27/06/24 с новым подрядчиком – ИП ФИО3, тем самым прекратив договорные отношения с ответчиком с даты заключения нового договора.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

ИП ФИО1 в нарушение статьи 65 АПК РФ отзыв не представил, исковые требования не оспорил, возражений по существу спора не заявил.

Частью 1 ст. 9 АПК РФ предусмотрено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, установив факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору, суд пришел к выводу о наличии оснований для применения к ответчику ответственности в виде взыскания неустойки.

Суд проверил расчет неустойки и установил, что фактически неустойка составляет 1 039 630 руб. 58 коп., однако суд не вправе выйти за пределы заявленных требований.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 032 486 руб. 07 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по иску с учетом уточнений составляет 55 975 руб.

Истец оплатил государственную пошлину в размере 56 101 руб., что подтверждается платежным поручением №2035 от 03.10.2024

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 55 975 руб. относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу. Госпошлина в сумме 126 руб. в порядке ст. 104 АПК РФ подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 104, 110, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: <***>) удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: <***>) пени в размере 1 032 486 руб. 07 коп.; судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 975 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: <***>) из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 126 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья Г.Н. Гулимова