Решение по делу № 2-1876/2025 от 04.08.2025 | Октябрьский районный суд г. Ижевска (Удмуртская Республика)

Категория дела О взыскании суммы неустойки Гражданское Удовлетворено

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (1646039205), <ФИО> о взыскании суммы неосновательного обогащения, неустойки удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Дело № 2-1876/2025

УИД 18RS0003-01-2024-013811-89

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 мая 2025 года г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Шахтина М.В.,

при помощнике судьи Кудрявцевой Л.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг», ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения, неустойки,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» (далее – истец, подрядчик, кредитор, ООО «АСПЭК-Интерстрой») обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (далее – субподрядчик, должник, ООО «Айсберг»), ФИО1 (далее – поручитель, ФИО1) о взыскании суммы неосновательного обогащения, неустойки, судебных расходов. Исковые требования мотивированы следующим.

Между ООО «Айсберг» и ООО «АСПЭК-Интерстрой» заключен договор субподряда №<номер>/СП/АБК РР от <дата> по монтажу сэндвич-панелей на объекте: «АБК рудника, рудоуправления», находящемся на Талицком ГОКе, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно п. 2.1 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, сторонами утверждены следующие сроки выполнения работ: с <дата> по <дата>.

В соответствии с п. 3.1 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, стоимость выполнения работ, с учетом уменьшения объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением <номер> от <дата>, составляет 7715829,10 руб., в т.ч. НДС 20%.

В соответствии с п. 3.9 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от 17.11.2023г., субподрядчик оплачивает услуги подрядчика в размере 5 процентов, в т.ч. НДС 20% от стоимости работ.

Субподрядчику по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> перечислена денежная сумма в размере 4 845 800,10 руб.

Фактический объем работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> выполнен на общую сумму 3 931 231,47 руб., в т.ч. НДС 20%, согласно принятым и оплаченным:

1) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 105 129,44 руб., в т.ч. НДС 20%;

2) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата>, на сумму 1 347 424,06 руб., в т.ч. НДС 20%;

3) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата>, на сумму 1478 677,97 руб., в т.ч. НДС 20%.

Разность между суммой предоплаты (аванса) и стоимостью выполненных работ с учетом услуг генподрядчика и зачета взаимных требований составила 734 254,22 руб.

По состоянию на <дата>, работы субподрядчиком выполнены не в полном объеме с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного договором, на 118 календарных дней.

Согласно п. 12.2 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, в соответствии с приложением <номер> к договору, при нарушении сроков окончания работ предусмотрена неустойка в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

За период с <дата> по <дата> размер неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> составил 1 432 904,28 руб.

Согласно п. 18.2 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, подрядчик вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке до завершения работ в случае нарушения сроков выполнения субподрядчиком работ более чем на 10 календарных дней и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 18.4.1 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, указанный договор считается прекращенным с даты получения от инициатора договора соответствующего сообщения другой стороной или с даты, в нем указанной.

Согласно п. 15.6 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, сторонами признаются действительность и юридическая сила документов, обмен которыми происходит по электронной почте. Для целей идентификации копий документов, документы подлежат отправке и принятию сторонами по электронным адресам, указанным в договоре. Скан-копия соответствующего документа считается полученной Стороной в день отправки, в случае ее отправки до 17.00 текущего дня.

Подрядчиком направлялось письмо в адрес субподрядчика о нарушении сроков выполнения работ (исх. 37-11-05/1216 от <дата>).

<дата> в адрес субподрядчика направлено письмо (исх. 37-11-05/1494), в котором ООО «АСПЭК-Интерстрой» уведомляет о расторжении договора <номер>/СП/АБК РР от <дата> с даты получения данного уведомления, просит оплатить, неустойку за нарушение сроков выполнения работ, перечислить неотработанный аванс. Письмо направлено на электронную почту субподрядчика, указанную в разделе 19 Договора. <дата> указанное письмо направлено повторно Почтой России.

В соответствии с договором поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, ФИО1 принял на себя обязательство отвечать перед ООО «АСПЭК-Интерстрой» солидарно с ООО «Айсберг» за исполнение обязательств по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>.

Согласно п. 1.3 договора поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, ФИО1 отвечает перед ООО «АСПЭК-Интерстрой» в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподряда, уплату неустойки (пени), процентов, штрафных санкций, предусмотренных договором подряда, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

Согласно п. 2.2 договора поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, поручитель обязуется исполнить обязательства должника по договору субподряда в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от кредитора, в т.ч. с использованием факсимильной или электронной связи.

Согласно п. 3.1 договора поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, кредитор вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору субподряда направить поручителю требование об уплате денежных средств в счет исполнения обязательств должника по договору субподряда.

<дата> в адрес ФИО1 направлено письмо (исх. 37-11-05/2034 от <дата>) в котором ООО «АСПЭК-Интерстрой» требует исполнить обязательства ООО «Айсберг» по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>.

Также между ООО «Айсберг» и ООО «АСПЭК-Интерстрой» заключен договор субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> по монтажу металлических конструкций на объекте: «АБК рудника, рудоуправления», находящемся на Талицком ГОКе, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно п. 2.1 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, сторонами утверждены следующие сроки выполнения работ: с <дата> по <дата>.

В соответствии с п. 3.1 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, стоимость выполнения работ, с учетом уменьшения объемов работ, предусмотренных дополнительным соглашением <номер> от <дата> и с учетом дополнительных работ, предусмотренных дополнительным соглашением <номер> от <дата> со сроками выполнения работ с <дата> по <дата>, составляет 26 834 095,36 руб., в т.ч. НДС 20%.

Фактический объем работ по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер>, 2, 3, 12, 13 от <дата>, выполнен на общую сумму 12 572 030,35 руб., в т.ч. НДС 20%, согласно принятым и оплаченным:

1) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 926 332,21 руб., в т.ч. НДС 20%;

2) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 3 077 938,52 руб., в т.ч. НДС 20%

3) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 2 776 833,17 руб., в т.ч. НДС 20%;

4) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 753 117,01 руб. в т.ч. НДС 20%;

5) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 706 127,92 руб., в т.ч. НДС 20%;

6) акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-З <номер> от <дата> на сумму 1 331 681,52 руб., в т.ч. НДС 20%

По состоянию на <дата>, работы субподрядчиком выполнены не в полном объеме с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного договором субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, в количестве 195 календарных дней.

Согласно п. 12.2 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, в соответствии с приложением <номер> к договору, при нарушении сроков окончания работ предусмотрена неустойка в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

За период с <дата> по <дата> размер неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> составил 9 913 156, 77 руб.

Согласно п. 18.2 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, подрядчик вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке до завершения работ в случае нарушения сроков выполнения субподрядчиком работ более чем на 10 календарных дней и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 18.4.1 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, указанный договор считается прекращенным с даты получения от инициатора договора соответствующего сообщения другой стороной или с даты, в нем указанной.

Согласно п. 15.6 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, сторонами признаются действительность и юридическая сила документов, обмен которыми происходит по электронной почте. Для целей идентификации копий документов, документы подлежат отправке и принятию сторонами по электронным адресам, указанным в договоре. Скан-копия соответствующего документа считается полученной стороной в день отправки, в случае ее отправки до 17.00 текущего дня.

<дата> в адрес субподрядчика направлено письмо (исх. 37-11-05/1494), в котором ООО «АСПЭК-Интерстрой» уведомляет о расторжении договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер>, 2, 3, 12, 13 от <дата> с даты получения данного уведомления, просит оплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ, перечислить неотработанный аванс. Письмо направлено на электронную почту субподрядчика, указанную в разделе 19 договора. <дата> указанное письмо направлено повторно Почтой России.

В соответствии с договором поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, ФИО1 принял на себя обязательство отвечать перед ООО «АСПЭК-Интерстрой» солидарно с ООО «Айсберг» за исполнение обязательств по договору субподряда <номер>/Эстакады <номер> от <дата>.

Согласно п. 1.3 договора поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, ФИО1 отвечает перед ООО «АСПЭК-Интерстрой» в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподряда, уплату неустойки (пени), процентов, штрафных санкций, предусмотренных договором подряда, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

Согласно п. 2.2 договора поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, поручитель обязуется исполнить обязательства должника по договору субподряда в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от кредитора, в т.ч. с использованием факсимильной или электронной связи.

Согласно п. 3.1 договора поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, кредитор вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору субподряда направить поручителю требование об уплате денежных средств в счет исполнения обязательств должника по договору субподряда.

<дата> в адрес ФИО1 направлено письмо (исх. 37-11-05/2034 от <дата>), в котором ООО «АСПЭК-Интерстрой» требует исполнить обязательства ООО «Айсберг» по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>.

На основании вышеизложенного и ссылаясь на ст.ст. 309, 310, 361, 363, 450.1, 453, 702, 708, 715 ГК РФ, ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, истец ООО «АСПЭК-Интерстрой» просит суд взыскать солидарно с ответчиков ООО «Айсберг», ФИО1 неосновательное обогащение в размере 734 254,22 руб., неустойку в размере 11 346 696,05 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 94 281,00 руб.

Представитель истца ООО "АСПЭК-Интерстрой" – ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. Не возражала против вынесения заочного решения.

Ответчик ООО «Айсберг» явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени, дате и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени, дате и месте рассмотрения дела, причины неявки суду не сообщил.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса в соответствии со ст. 233 ГПК РФ в порядке заочного производства.

Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что между ООО «АСПЭК-Интерстрой» и ООО «Айсберг» заключен договор субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами следующие работы на объекте: «АБК рудника, рудоуправления», находящемся на Талицком ГОКе, расположенном по адресу: <адрес> – монтаж сэндвич-панелей, объем указанных работ определяется согласно расчету стоимости работ (приложение <номер> к договору).

Согласно п. 2.1 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, календарные сроки выполнения работ, определяются графиком производства работ, утвержденным сторонами: начало работ – <дата>, окончание работ – <дата>.

В соответствии с п. 3.1 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от 17.11.2023г., стоимость подлежащих выполнению работ является ориентировочной и определяется расчетом стоимости работ (приложение <номер> к договору) и составляет 10 279 437,41 руб.

Дополнительным соглашением <номер> от <дата> к договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> стороны пришли к соглашению об уменьшении объема и стоимости работ до 7 715 829,10 руб.

Истец ООО «АСПЭК-Интерстрой» перечислил ООО «Айсберг» по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> денежную сумму в размере 5 442 570,10 руб., что подтверждается платежными поручениями <номер> от <дата> на сумму 3 083 831,22 руб., <номер> от <дата> на сумму 663 077,66 руб., <номер> от <дата> на сумму 808 454,44 руб., <номер> от <дата> на сумму 887 206,78 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1105 129,44 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1347 424,06 руб., акту выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 478 677,97 руб. субподрядчик ООО «Айсберг» выполнил работы по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> на сумму 3 931 231,47 руб.

Согласно уведомлению о зачете встречных требований от <дата>, представленному ООО «АСПЭК-Интерстрой», истцом по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> проведен зачет взаимных требований на сумму 777 084,41 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата>, предоставленному стороной истца, выплаченный аванс в размере 734 254,22 руб. по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> не закрыт субподрядчиком ООО «Айсберг» работами.

В соответствии с п. 4.1.4 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, в случае выполнения работ в меньшем объеме либо при расторжении договора до завершения работ, субподрядчик обязуется перечислить сумму неотработанной предоплаты (аванса) на расчетный счет подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату.

<дата> ООО «АСПЭК-Интерстрой» направило генеральному директору ООО «Айсберг» ФИО1 письмо (исх. <номер>), в котором сообщило о выявленных нарушениях и дефектах при выполнении работ, а также о нарушении сроков окончания работ по заключенным договорам субподряда, в том числе по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>.

Письмом от <дата> (исх. <номер>) истец уведомил ООО «Айсберг» об одностороннем расторжении договоров субподряда, в том числе договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, сумма неотработанного аванса по которому составила 734 254,22 руб.

В обеспечение исполнения обязательств по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> между ООО «АСПЭК-Интерстрой» и ФИО1 заключен договор поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «Айсберг» обязательств по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> со всеми дополнениями и приложениями к нему.

Согласно п. 1.3 договора поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподряда, уплату неустойки (пени), процентов, штрафных санкций, предусмотренных договором подряда, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

В адрес ФИО1 <дата> истцом направлено требование об исполнении обязательств по договору поручительства <номер>/ПР/АБК РР от <дата>, которое оставлено без ответа.

Также между ООО «АСПЭК-Интерстрой» и ООО «Айсберг» заключен договор субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами следующие работы на объекте: «Эстакады <номер>», находящемся на промышленной площадке Талицкого ГОКа, расположенной по адресу: Российская Федерация, <адрес>, г.о. <адрес>, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 – монтаж металлических конструкций, объем указанных работ определяется согласно расчету стоимости работ (приложение <номер> к договору).

Согласно п. 2.1 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, календарные сроки выполнения работ, определяются графиком производства работ, утвержденным сторонами: начало работ – <дата>, окончание работ – <дата>.

В соответствии с п. 3.1 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, стоимость подлежащих выполнению работ является ориентировочной и определяется расчетом стоимости работ (приложение <номер> к договору) и составляет 36 200 830,07 руб.

Дополнительным соглашением <номер> от <дата> к договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> стороны пришли к соглашению об уменьшении объема и стоимости работ до 25 127 967,44 руб.

Дополнительным соглашением <номер> от <дата> к договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> стороны пришли к соглашению о выполнении дополнительных работ – сборке ферм на эстакаде <номер> и эстакаде <номер>, и определении общей стоимости работ по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> в размере 26 834 095,36 руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1 926 332,21 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 3 077 938,52 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 2776 833,17 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1753 117,01 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-3 <номер> от <дата> на сумму 1706 127,92 руб., акту о приемке выполненных работ КС-2 <номер> от <дата> и справке о стоимости выполненных работ КС-З <номер> от <дата> на сумму 1331 681,52 руб., субподрядчик ООО «Айсберг» выполнил работы по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> на сумму 12 572 030,35 руб.

В соответствии с п. 4.1.4 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, в случае выполнения работ в меньшем объеме либо при расторжении договора до завершения работ, субподрядчик обязуется перечислить сумму неотработанной предоплаты (аванса) на расчетный счет подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента получения от подрядчика счета на оплату.

Письмом от <дата> (исх. <номер>) истец уведомил ООО «Айсберг» об одностороннем расторжении договоров субподряда, в том числе договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>.

В обеспечение исполнения обязательств по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> между ООО «АСПЭК-Интерстрой» и ФИО1 заключен договор поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение ООО «Айсберг» обязательств по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер>, <номер> от <дата> со всеми дополнениями и приложениями к нему.

Согласно п. 1.3 договора поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, в том числе за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору субподряда, уплату неустойки (пени), процентов, штрафных санкций, предусмотренных договором подряда, а также за компенсацию всех расходов кредитора по принудительному взысканию задолженности и других убытков.

В адрес ФИО1 <дата> истцом направлено требование об исполнении обязательств по договору поручительства <номер>/ПР/Эстакады <номер> от <дата>, которое оставлено без ответа.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Из положений ст. 363 ГК РФ следует, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В соответствии с п. 1 ст. 323 ГК РФ установлено, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Пункт 2 той же статьи уточняет, что солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 49 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» разъяснено, что при рассмотрении споров между кредитором, должником и поручителем судам следует исходить из того, что кредитор вправе определить порядок и способ защиты своего нарушенного права, предъявив, соответственно, иски или к должнику и поручителю самостоятельно, или солидарно в рамках одного иска (ст. 43 ГК РФ, ст. 51 АПК РФ).

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признает исковые требования ООО «АСПЭК-Интерстрой» о взыскании солидарно с ответчиков неосновательного обогащения в размере 734 254,22 руб. подлежащими удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> и договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер>, <номер> от <дата>.

Согласно ст. 329 ГК РФ неустойка в гражданских правоотношениях является одним из способов обеспечения исполнения основного обязательства.

Пунктом 1 ст. 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 12.2 договора субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, подрядчик вправе применить штрафные санкции за нарушение субподрядчиком условий договора согласно приложению <номер> и 12 к договору.

Согласно приложению <номер> к договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>, за нарушение сроков окончания работ по договору предусмотрена неустойка в размере 0,3% от стоимости невыполненных в срок работ по договору за каждый день просрочки.

Согласно расчету, представленному истцом, сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> за период с <дата> по <дата> составила 1 432 904,28 руб.

В соответствии с п. 12.2 договора субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, подрядчик вправе применить штрафные санкции за нарушение субподрядчиком условий договора согласно приложению <номер> и 12 к договору.

Согласно приложению <номер> к договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, за нарушение сроков окончания работ по договору предусмотрена неустойка в размере 0,3% от стоимости невыполненных в срок работ по договору за каждый день просрочки.

Согласно расчету, представленному истцом, сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> за период с <дата> по <дата> составила 9 913 156,77 руб.

Расчеты неустойки, представленные стороной истца, судом проверены и признаны арифметически верными. Ответчиками контррасчеты или доказательства несоразмерности заявленной истцом суммы неустойки последствиям нарушения обязательства суду не представлены.

Поскольку со стороны ООО «Айсберг» имело место нарушение обязательств, выразившееся в просрочке выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> и договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата>, предъявленные истцом требования о взыскании неустойки в общем размере 11 346 696,05 руб. являются правомерными и подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

Поскольку решение состоялось в пользу истца, с учетом положений ст. 98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца в равных долях надлежит взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 94 281,00 руб., то есть по 47 140,50 руб. с каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233, 234 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» (ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (1646039205), ФИО1 (ИНН <***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения, неустойки удовлетворить.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» (1646039205), ФИО1 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» (ИНН <***>) сумму неосновательного обогащения (неотработанный аванс по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата>) в размере 734 254,22 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда <номер>/СП/АБК РР от <дата> за период с <дата> по <дата> и по договору субподряда <номер>/СП/Эстакады <номер> от <дата> за период с <дата> по <дата> в размере 11 346 696,05 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» (1646039205) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 47 140,50 руб.

Взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Интерстрой» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 47 140,50 руб.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиками в апелляционном порядке в Верховный суд УР через Октябрьский районный суд г. Ижевска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате.

Решение в окончательной форме изготовлено 04 августа 2025 г.

Председательствующий судья М.В. Шахтин

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →