Дело № 2-5034/22

адрес

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 сентября 2022 года адрес

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Борисовой С.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № № 2-5034/22 по иску ООО «Арчер Групп» к ООО «Саруп Трансстрой», ФИО1 о взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО «Арчер Групп» обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам ООО «Саруп Трансстрой», ФИО1 о взыскании денежных средств. В обоснование иска указав, что 19.03.2021 г. между истцом и Обществом был заключен договор подряда № 20210316/ПИ/2, по условиям которого ответчик обязался своими силами и/или привлечёнными силами и средствами, в соответствии с условиями договора, выполнить работы по демонтажу строительных конструкций, работы по ручной погрузке строительного мусора (в мешках) в контейнеры, монолитные работы, работы по устройству усиления существующих конструкций, а также дополнительные сопутствующие работы по адресу: адрес, д. ¼ стр. 1-2, с соответствии со строительными нормами и правилами, включая территориальные строительные нормы действующие в РФ и в адрес и иными нормативными и ведомственными актами, завершить работы в сроки, установленные договором и сдать работы в порядке установленном договором (п. 1.1); работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Истцом обязательства по оплате работ исполнены надлежащим образом, однако ответчиком допущено нарушение обязательств по договору подряда в части соблюдения графика производства работ за апрель и май, а также допущено нарушение по качеству выполненных работ. 24.05.2021г. истцом направлена претензия в адрес Общества с требованием о выполнении работ в соответствии с графиком производства работ и устранении выявленных недостатков, которая была оставлена без ответа. В связи с отказом от исполнения договора ввиду нарушения условий, в соответствии с п.2.1 и 11.3 Договора в адрес Общества направлено уведомление о расторжении договора подряда и возврате неотработанной части аванса в размер 6156903,13 и выплате неустойки в размере сумма, которое оставлено без ответа. Исполнение договора подряда обеспечено договором поручительства заключенным 19.03.2021г. между истцом и ФИО1, в соответствии с которым поручитель несет солидарную ответственность с подрядчиком за исполнение подрядчиком его обязательств по договору подряда в полном объеме. Поскольку принятых на себя обязательств подрядчик надлежащим образом не исполнил, в связи с чем, истец обратилась с настоящим иском в суд, и просит взыскать с ответчиков солидарно сумму неотработанного аванса в размере сумма, неу3соку в размере сумма, расходы по уплате государственной пошлины в размере сумма

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, настаивал на их удовлетворении в заявленном размере.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, возражений на иск не представили, ходатайств об отложении дела не направили, об уважительности причин неявки суду не сообщили, в связи с чем, причина неявки ответчика признана судом неуважительной.

В соответствии с Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства решается с учетом требований ст.167 ГПК РФ.

Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

В силу пункта 2 статьи 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Кроме того, информация о дате и времени очередного судебного заседания в соответствии со статьями 14 и 16 ФЗ от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" заблаговременно размещается на интернет-сайте суда и является общедоступной.

На основании п. 67 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение.

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

С учетом изложенного, в порядке ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора, и его условия определяют по своему усмотрению.

В силу ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Предмет договора возмездного оказания услуг отличается от предмета договора подряда. Договором об оказании услуг не предусмотрено условие о передаче результата, который обладает какими-либо материальными характеристиками, поэтому применение к договору об оказании услуг положений о договоре подряда (о качестве результата работ) возможно только в части, не противоречащей ст. ст. 779 - 782 ГК с учетом особенностей договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ).

Обязанностью исполнителя (ответчика) по договору оказания юридических услуг являлось оказание услуг, а не сдача результата.

Как следует материалов дела и установлено судом, 19.03.2021г. между истцом и ООО «Саруп Трансстрой» заключен договор подряда № 20210316/ПИ/2, по условиям которого заказчик (истец) обязуется, а подрядчик (ООО САРУП ТРАНССТРОЙ») своими силами и/или привлечёнными силами и средствами, в соответствии с условиями договора, обязуется выполнить работы по демонтажу строительных конструкций, работы по ручной погрузке строительного мусора (в мешках) в контейнеры, монолитные работы, работы по устройству усиления существующих конструкций, а также дополнительные сопутствующие работы. По адресу: адрес, д. ¼ стр. 1-2, с соответствии со строительными нормами и правилами, включая территориальные строительные нормы действующие в РФ и в адрес и иными нормативными и ведомственными актами, завершить работы в сроки, установленные договором и сдать работы в порядке установленном договором (п. 1.1).

Обязательства подрядчика по договору считаются выполненными в полном объеме после: выполнения подрядчиком всего комплекса работ; подписания сторонами актов КС-2, Справок КС-3, закрывающих весь объем работ, в соответствии действующим законодательством РФ; передачи заказчику исполнительно-технической документации соответственно выполненным работам, согласно СНиП, других нормативных актов, требований уполномоченных организаций в полном объеме; подписания между сторонами акта об исполнении обязательств по договору (за исключением обязательств гарантийного периода) (п. 1.2).

Обязательства заказчика по договору считаются выполненными после оплаты, выполненных подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора. Цена работ по договору составляет сумма Стоимость отдельных видов работ и общая стоимость работ определена сметным расчетом (Приложение № 1 к договору). График финансирования работ определен сторонами в Графике производства работ и финансирования (приложения № 3 к договору).

В случае отказа подрядчика от дальнейшего выполнения работ заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем досудебном порядке и привлечь третьих лиц для завершения невыполненных/частично выполненных работ на возмездной основные. Подрядчик в таком случае обязан возместить заказчику расходы для завершения работ, а также убытки в полном объеме.

Авансовый платёж перечисляется заказчиком подрядчику в следующем порядке: первый авансовый платеж в размере 2400000 перечисляется в срок до 23.03.2021г.; Второй авансовый платеж в размере сумма перечисляется до 20.04.2021г. (п. 2.2.1).

После начала выполнения Работ, не позднее 24-го числа каждого текущего отчетного периода, которым по настоящему Договору признается 1 (Один) календарный месяц, Подрядчик по акту приема-передачи документации представляет Заказчику для проведения приемки выполненных в отчетном периоде работ следующие документы: 1) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 3 (Трех) оригинальных экземплярах (далее - «Акт КС-2») за отчетный период; 2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 3 (Трех) оригинальных экземплярах (далее - «Справка КС-3») за отчетный период, составленную на основании Акта КС-2; 3) Исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде Работы в 1 (Одном) экземпляре (в том числе, но не ограничиваясь: акты промежуточной приемки ответственных : конструкций, акты освидетельствования Скрытых Работ, акты испытаний оборудования и инженерных систем по настоящему Договору, заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих качество применяемых материалов, изделий, конструкций, паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования, свидетельства - представляет Подрядчик; исполнительные геодезические схемы и прочее необходимое для качественной проверки выполненных Работ специалистами строительного контроля - представляет Заказчик).

Вместе с Актами КС-2, Справками КС-3 Подрядчик в обязательном порядке предоставляет оригинал счета. Непредставление одного из документов, указанных в 2.4. настоящего Договора является однозначным, очевидным и достаточным основанием для отказа в подписании Акта КС-2 и Справки КС-3 и отказа от оплаты выполненных Работ.

Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения документации, указанной в п. 2.4 настоящего Договора, но не позже последнего дня месяца отчетного периода, рассматривает представленные документы и либо подписывает Акт КС-2 и Справку КС-3, направляет Подрядчику его экземпляры и производит оплату в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от их подписания с указанием недостатков и сроков их устранения, и не производит оплату (п. 2.3 Договора)..

В силу п. 2.4 Договора Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания Акта КС-2, Справки КС-3, и утверждения полученной от Подрядчика исполнительной документации, получения счета Подрядчика за вычетом ранее выплаченных авансов в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца отчетного периода, следующего за оплачиваемым при условии приемки выполненных работ Заказчиком - ООО «ПремиумСтрит» и подписания ООО «ПремиумСтрит» актов КС-2 и справки КС-3 без замечаний.

В случае отказа Заказчика от приемки работ и направления Подрядчику письменного мотивированного отказа Подрядчик устраняет недостатки, указанные в письменном мотивированном отказе, и повторно с сопроводительным письмом направляет Заказчику Акт КС-2 и Справку КС-3 в сроки, установленные в письменном мотивированном отказе. Заказчик рассматривает повторно представленные документы в семидневный срок, при отсутствии замечаний, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней производит оплату выполненных работ. Непредставление Подрядчиком полного комплекта документов, указанных в п. 2.4 Договора, является достаточным основанием для отказа Заказчика от подписания Акта КС-2 и Справки КС-3 и основанием для отказа от оплаты работ, выполненных в указанный период. (п. 2.5).

В том случае, если Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки не приступил к выполнению Работ по настоящему Договору и Заказчик отказался от исполнения настоящего Договора, Авансовый платеж в полном объеме или соответствующая часть не зачтенного Авансового платежа должна быть возвращена Подрядчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (п. 2.7 Договора).

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ и выполнить работы в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3 к договору).

Работы выполняются поэтапно в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3 к договору). В случае изменения сроков, указных в Графике производства работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение. (п.п. 3.1 – 3.2).

В случае изменения сроков, указанных в Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору), Сторонами оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Указанный срок выполнения Работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных Работах.

В случае выполнения Подрядчиком Работ настолько медленно, что их своевременное окончание становится явно невозможным, Заказчик, вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора (в т.ч. частично), предварительно направив Подрядчику требование устранении нарушений в срок и привлечь третье лицо для выполнения или завершения работ, при этом Подрядчик компенсирует все расходы Заказчика на привлечение завершения работ, а также убытки в полном объеме (п. 3.6).

Результаты сдачи-приемки каждого вида Скрытых работ оформляются актом приемки Скрытых работ, составленным в двух экземплярах и подписанным Сторонами. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без составления вышеуказанного акта.

Подрядчик не позднее 24 (Двадцати четырех) часов до начала проведения приемки Скрытых работ уведомляет об этом Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить присутствие представителя в назначенное время. (п.п. 4.3-.4.4).

Если во время выполнения этапа работ станет очевидным, что соответствующий этап работы не будет выполнен надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок 5 (Пять) дней для устранения недостатков и при неисполнении в назначенный срок этого требования расторгнуть договор, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранена недостатков третьему лицу, с отнесением убытков на Подрядчика (п. 8.3).

Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, этапов и подэтапов Работ, объемов Работ, подлежащих выполнению в каждом отчетном периоде, установленных в настоящем Договоре. В случае нарушения Подрядчиком установленных сроков выполнения Работ, этапов и подэтапов Работ, объемов Работ, подлежащих выполнению в отчетном периоде, Заказчик вправе начислить пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. Обязанность по выплате пени наступает у Подрядчика в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. В таком случае Подрядчик обязуется выплатить штраф в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Заказчика (п. 8.3).

В случае нарушения Даты окончания Работ, указанной в п. 3.2. Договора, т.е. срока завершения всех Работ по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы, перечисляемой Подрядчику, и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки; За несвоевременное предоставление Подрядчиком документации, указанной в п. 2.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения данного обязательства.

Уплата штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре. (п. 8.10-8.12).

В силу п. 11.1 Договора – договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.; договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения стоимости выполненных Подрядчиком работ и потребовать возмещения убытков от Подрядчика в следующих случаях: - задержки Подрядчиком начала работ (этапа работ) и окончания работ (этапа работ) более чем на календарных дней; - однократное нарушение сроков производства работ (при просрочки выполнения работ более на 5 рабочих дней); -несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; - неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.1.6., 1.8.,5.1.-5.25.настоящего Договора; - если исправления соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 календарных дней. - Подрядчик не устранил недостатки работ в срок, установленный Заказчиком. - Задержка предоставления Подрядчиком исполнительной документации более чем на 5(пять) календарных дней.

В случае расторжения Договора по взаимному соглашению сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные в соответствии с условиями Договора и принятые Заказчиком работы с учетом удержания штрафных санкций, предусмотренных Договором.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уплатив при этом Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о прекращении договора, при этом убытки, причиненные прекращением договора, Подрядчику не возмещаются.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, установленным п. 11.3п Л1.5 настоящего договора вручается Подрядчику за 7(Семь) календарных дней до даты расторжения договора (п. 11.2-11.6).

Также судом установлено, что 19.03.2021 г. между ООО «Арчер Групп» (заказчик) и ФИО1 (поручитель) был заключен договор поручительства, в соответствии, с условиями которого поручитель обязуется отвечать перед заказчиком за исполнение обязательств ООО «САРУП ТРАНССТРОЙ» (должник) по договору подряда № 20210316/ПИ/2 от 19.03.2021г., заключенному между заказчиком и подрядчиком на выполнение работ по демонтажу строительных конструкций, работы по ручной погрузке строительного мусора (в мешках) в контейнеры, монолитные работы, работы по устройству усиления существующих конструкций а также дополнительные сопутствующие работы. По адресу: адрес, д. ¼ стр. 1-2 в полном объеме, в том числе: возврата всей суммы полученных и не зачтенных авансовых платежей; возврата всех денежных средств, являющихся неосновательным обогащением для подрядчика; оплаты всех имущественных санкций, предусмотренных договором подряда, возмещения причиненного ущерба и убытков; компенсации имущественных потерь, затрат, возмещении судебных издержек по взысканию долга и других убытков заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств подрядчика; возврата всего полученного по договору подряда при его недействительности или возврата неосновательного обогащения при признании договора подряда незаключенным; оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) в связи с несвоевременным возвратом неосновательного обогащения (п. 1.1 договора поручительства).

Поручитель обязуется отвечать за исполнение подрядчиком его обязательств в соответствии с п. 1.1 настоящего договора в полном объеме, существующем на момент предъявления заказчиком соответствующего требования к поручителю (п. 1.3 договора подряда).

Поручитель обязуется отвечать перед заказчиком солидарно с подрядчиком (п. 3.1 договора поручения).

Истцом обязательства по договору в части оплаты работ исполнены надлежащим образом, что подтверждается платежными документами.

Между тем ответчиком обязательства по договору подряда исполняются ненадлежащим образом, поскольку нарушены сроки выполнения работ, а также выявлены дефекты работ вследствие нарушения технологии производства работ.

Истцом указано, ответчиком не оспорено, доказательств обратного не представлено, что обязательства по договору подряда № 20210316/ПИ/2 от 19.03.2021г. до настоящего времени не исполнены.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия о расторжении договора подряда и возврате неотработанного аванса в размере 6156903,13 и выплате неустойки в размере сумма Требования истца до настоящего времени не исполнены, доказательств обратного не представлено.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допустим.

В соответствии с положениями ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

В силу ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В соответствии со ст. 12, 56 ГПК РФ гражданское производство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Принимая во внимание, что обязательства истцом по договору подряда в части оплаты исполнены надлежащим образом, что подтверждается представленными доказательствами, тогда как ответчиком обязательства по договору не исполнены надлежащим образом, возражений со стороны ответчика суду не представлено, доказательств исполнения обязательств суду не представлено, суд полагает, что исковые требования к ответчикам, в том числе к ФИО1, который является поручителем по договору подряда, обоснованы и подлежат удовлетворению в пределах заявленных истцом требований, в связи, с чем с ответчиков солидарно подлежит взысканию в пользу истца сумма неотработанного аванса в размере сумма Также суд учитывает, что сумму неотработанного аванса ответчик не оспаривал, доказательств исполнения обязательств по договору, а равно выплаты задолженности не представил.

На основании п. 8.3 договора подряда за период с 01.06.2021г. по 24.08.2021г. подлежит взысканию неустойка из расчета 0,1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки в размере сумма, согласно представленному истцом расчету, который ответчиком не опровергнут, судом проверен, иного расчета суду представлено не было.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании ст. ст. 94, 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере сумма, уплаченная истцом при подаче искового заявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования – удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «Саруп Трансстрой», ФИО1 в пользу ООО «Арчер Групп» денежные средства в размер сумма, неустойку в размере сумма, а также уплаченную при подачи иска госпошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

В соответствии с положениями ст. 321 ч. 1 ГПК РФ апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение.

Судья С.В. Борисова