Решение по делу № 2-2745/2022 от 15.09.2022 | Свердловский районный суд г. Костромы (Костромская область)

Категория дела О взыскании задолженности Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

ООО «БЦ Пятницкий» обратился в суд с указанным иском, мотивируя тем, что между ООО «БЦ Пятницкий» (далее по тексту — Истец, Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем <ФИО> (далее по тексту — Ответчик, Подрядчик) заключены следующие

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании представитель истца <ФИО> уточненные исковые требования поддержала в полном объеме. Судом установлено и следует из материалов дела, что между истцом и ответчиком заключены следующие

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам. При изложенных обстоятельствах, суд полагает исковые требования ООО «Бизне-Центр Пятницкий» о взыскании

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования ООО «Бизнес-Центр Пятницкий» удовлетворить частично.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

№ 2-2745/2022

44RS0001-01-2022-003245-74

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 сентября 2022 года г. Кострома

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Скородумова Д.Н. при секретаре Белеховой В.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Бизнес-Центр Пятницкий» к ФИО1 о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

ООО «БЦ Пятницкий» обратился в суд с указанным иском, мотивируя тем, что между ООО «БЦ Пятницкий» (далее по тексту — Истец, Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее по тексту — Ответчик, Подрядчик) заключены следующие договоры: Договор подряда №№ от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Истца, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата>. составляет 152 288,29 рублей. Истцом <дата> была произведена оплата аванса в размере 109 647,57 руб. (платежное поручение № от <дата>.) и <дата>. оплата выполненных работ в размере 73 098,38 руб. (платежное поручение № от <дата>.). Переплата Истца по Договору № от <дата> составила 30 457,66 рублей. Договор подряда № от <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Истца, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата>. составляет 157 982,37 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 136 917,97 руб. (платежное поручение № <дата>. оплата выполненных работ в размере 52 660,87 руб. (платежное поручение № от <дата>.). Переплата Истца по Договору № от «<дата> года составила 37 915,77 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата>. составляет 161 915,75 рублей. Истцом <дата> была произведена оплата аванса в размере 116 579,34 руб. (платежное поручение № от <дата>. оплата выполненных работ в размере 77 719,56 руб. (платежное поручение № от <дата> Переплата Истца по Договору № от «<дата> составила 32 83,15 рублей. Договор подряда № <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 108 091,25 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 77 825,70 руб. (платежное поручение № <дата>. оплата выполненных работ в размере 51 883,80 (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору №№ от «<дата> года составила 21 618,25 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 107 168,67 рублей. Истцом <дата> была произведена оплата аванса в размере 77 161,44 руб. (платежное поручение № от <дата> оплата выполненных работ в размере 51 440,96 (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору № от «<дата> года составила 21433,73 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 129 952,36 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 96565,70 руб. (платежное поручение № от <дата>. оплата выполненных работ в размере 62377,13 руб. (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору № от «<дата> года составила 25990,47 рублей. Договор подряда №№ от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 82078,25 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 59096,34 руб. (платежное поручение № от <дата>.) и 11.05.2021г. оплата выполненных работ в размере 39397,56 руб. (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору № от «<дата> года составила 16415,65 рублей. Договор подряда № от <дата> на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 112388,75 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 80919,90 руб. (платежное поручение № от <дата>. оплата выполненных работ в размере 53946,60 руб. (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору №№ от «<дата> года составила 22477,75 рублей. Договор подряда №№ от «№ года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 84053,75 рублей. Истцом 17.03.2021г. была произведена оплата аванса в размере 60518,70 руб. (платежное поручение № от <дата>.) и <дата> выполненных работ в размере 40354,80 руб. (платежное поручение № от <дата>). Переплата по № от <дата> составила 16810,75 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 90916,67 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 65460 руб. (платежное поручение № от <дата>.) и <дата>. оплата выполненных работ в размере 43640 руб. (платежное поручение № от <дата>). Переплата по Договору №№ от <дата> года составила 18183,33 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 189249,12 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 113549,47 руб. (платежное поручение № от <дата>.). Срок выполнения работ <дата>. В соответствии с п. 6.1 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Размер пени за просрочку выполнения Ответчиком работ по состоянию на <дата> составляет 22 520,65 руб. В виду нарушения Ответчиком сроков выполнения работ в соответствии с п. 8.3 Договора, Истец уведомил Ответчика о расторжении договора с <дата> (исх. № от <дата>). Однако до настоящего времени Ответчиком не возвращены Истцу сумма авансового платежа в размере 113 549,47 и сумма неустойки в размере 22 520,65 рублей. Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с договором составляет 58575 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 35145 руб. (платежное поручение № от <дата>.). Срок выполнения работ <дата>. В соответствии с п. 6.1 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Размер пени за просрочку выполнения Ответчиком работ по состоянию на <дата> составляет 5037,45 руб. В виду нарушения Ответчиком сроков выполнения работ в соответствии с п. 8.3 Договора, Истец уведомил Ответчика о расторжении договора с <дата> (исх. № от <дата>). Однако до настоящего времени Ответчиком не возвращены Истцу сумма авансового платежа в размере 35145,00 руб. и сумма неустойки в размере 5037,45 рублей. Договор подряда № от <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с договором составляет 62028,69 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 37217,21 руб. (платежное поручение № от 16.04.2021г.). Срок выполнения работ <дата>. В соответствии с п. 6.1 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Размер пени за просрочку выполнения Ответчиком работ по состоянию на <дата> составляет 14204,57 руб. В виду нарушения Ответчиком сроков выполнения работ в соответствии с п. 8.3 Договора, Истец уведомил Ответчика о расторжении договора с <дата> (исх. № от <дата>). Однако до настоящего времени Ответчиком не возвращены Истцу сумма авансового платежа в размере 37217,21 руб. и сумма неустойки в размере 14204,57 рублей. Договор подряда № от <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с договором составляет 39020,64 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 23412,38 руб. (платежное поручение № от <дата> Срок выполнения работ <дата>. В соответствии с п. 6.1 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Размер пени за просрочку выполнения Ответчиком работ по состоянию на <дата> составляет 8857,89 руб. В виду нарушения Ответчиком сроков выполнения работ в соответствии с п. 8.3 Договора, Истец уведомил Ответчика о расторжении договора с <дата> (исх. № от <дата>). Однако до настоящего времени Ответчиком не возвращены Истцу сумма авансового платежа в размере 23412,38 руб. и сумма неустойки в размере 8857,59 рублей. Договор № от <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес> Стоимость работ в соответствии с договором составляет 194490,43 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 116694,26 руб. (платежное поручение № <дата>.). Срок выполнения работ <дата>. В соответствии с п. 6.1 Договора в случае нарушения сроков выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. Размер пени за просрочку выполнения Ответчиком работ по состоянию на <дата> составляет 20615,99 руб. В виду нарушения Ответчиком сроков выполнения работ в соответствии с п. 8.3 Договора, Истец уведомил Ответчика о расторжении договора с <дата> (исх. № от <дата>). Однако до настоящего времени Ответчиком не возвращены Истцу сумма авансового платежа в размере 116694,26 руб. и сумма неустойки в размере 20615,99 рублей. С учетом изложенного выше, задолженность ответчика перед истцом составляет 641 319,57 рублей 57 копеек. Требования мотивированы положениями ст. ст. 307,309,708,715,407 ГК РФ. На основании изложенного, просит суд взыскать ФИО1 в пользу ООО «Бизнес-Центр Пятницкий» (ИНН № задолженность в размере 641 319 рублей 57 копеек. Обязать ответчика возместить понесенные истцом судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 9 613 рублей 20 копеек.

В ходе рассмотрения дела истец уменьшил исковые требования, просил взыскать ФИО1 в пользу ООО «Бизнес-Центр Пятницкий» (ИНН №) задолженность в размере 640 941 рубль 08 копеек. Обязать ответчика возместить понесенные истцом судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 9 613 рублей 20 копеек.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 уточненные исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик ФИО1 о дате и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом по адресу регистрации по месту жительства, в судебное заседание не явился, об уважительности причин неявки не сообщил, об отложении слушания дела или о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

На основании ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в порядке заочного производства. Заявленное в иске возражение относительно рассмотрения дела в порядке заочного производства процессуального значения не имеет, поскольку в силу ч. 4 ст. 233 ГПК РФ препятствием к рассмотрению дела в порядке заочного производства является несогласие истца, явившегося в судебное заседание. В данном случае явка истца в судебное заседание не обеспечена.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419) (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с п. п. 1, 4, 5 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

Согласно ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст. 720 ГК РФ).

Судом установлено и следует из материалов дела, что между истцом и ответчиком заключены следующие договоры:

Договор подряда №№ от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Истца, расположенном по адресу: <адрес>.

Договор подряда № от <дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес>.

Договор подряда №№ от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес>.

Договор подряда № от «<дата> года на выполнение комплекса строительно-ремонтных работ на объекте Заказчика, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно пункта 1.1 указанных договоров Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика комплекс строительно-ремонтных работ на объекте строительства: <адрес>, а Заказчик обязуется принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную Договором цену.

Пунктами 2.1 указанных договоров установлена цена договора. В соответствии с пунктами 2.3 указанных договоров заказчик в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора перечисляет Подрядчику аванс в размере 60 % от стоимости, указанной в п.2.1 настоящего договора, в т.ч. НДС 20 %.

По договору подряда №№ от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от 16.09.2021г. составляет 152 288,29 рублей.

По договору подряда № от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от 16.09.2021г. составляет 157 982,37 рублей.

По договору подряда № от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от 16.09.2021г. составляет 161 915,75 рублей.

По договору подряда № от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 108 091,25 рублей.

По договору подряда № от <дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 107 168,67 рублей.

По договору подряда №№ <дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 129 952,36 рублей.

По договору подряда №№ от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 82078,25 рублей.

По договору подряда №№ от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 84053,75 рублей.

По договору подряда №№ «<дата> стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 112388,75 рублей.

По договору подряда №№ от «<дата> года стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 90916,67 рублей.

По договору подряда №№ от «<дата> года Стоимость работ в соответствии с Дополнительным соглашением № от <дата> составляет 189249,12 рублей.

По договору подряда №№ <дата> года стоимость работ в соответствии с договором составляет 58575 рублей. Истцом <дата>. была произведена оплата аванса в размере 35145 руб. (платежное поручение № от <дата>

По договору подряда №№ от <дата> года стоимость работ в соответствии с договором составляет 62028,69 рублей.

По договору подряда №№ <дата> года стоимость работ в соответствии с договором составляет 39020,64 рублей.

По договору подряда №№ <дата> года стоимость работ в соответствии с договором составляет 194490,43 рублей.

Из материалов дела следует, что Истцом произведена оплата аванса и выполненных работ на общую сумму 640 941 рубль 08 копеек, что подтверждается представленными платежными поручениями (...

Ответчиком обязательства по указанным договорам не исполнены.

Указанные обстоятельства ответчиком в порядке ст. 56 ГПК РФ не опровергнуты.

Согласно представленному истцом расчету задолженность ответчика перед истцом составляет 569704,83 рублей, которая полежит взысканию с ответчика.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истец просит взыскать неустойку по договору №№ от <дата> за период с <дата> по <дата> в размере 22520,65 рублей, по договору № №№ от <дата> за период с <дата> по <дата> в размере 5037,45 рублей, по договору № №№ от <дата> за период с <дата> по <дата> в размере 5037,45 рублей,

Суд, проверив расчет неустойки, приведенный в исковом заявлении, принимает его как арифметически верный, соответствующий условиям договора и не оспоренный ответчиком.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает исковые требования ООО «Бизне-Центр Пятницкий» о взыскании с ФИО1 задолженности и неустоек по договорам подряда в сумме 640941,08 рублей подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, т.е. требования истца о взыскании с ответчика расходов по уплате госпошлины основано на законе.

В соответствии с п.10 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины, исчисленной из цены уточненного иска, в сумме 9609,41 рублей. Государственная пошлина в размере 3 рубля 79 копеек подлежит возврату истцу.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Бизнес-Центр Пятницкий» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (ИНН №) в пользу ООО «Бизнес-Центр Пятницкий (ИНН №) задолженность в размере 640 941 (шестьсот сорок тысяч девятьсот сорок один) рубль 08 копеек.

Взыскать с ФИО1 (ИНН №) в пользу ООО «Бизнес-Центр Пятницкий (ИНН №) судебные расходы по уплате госпошлины в размере 9609,41 рублей.

Возвратить ООО «Бизнес-Центр Пятницкий (ИНН №) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 3 рубля 79 копеек.

Разъяснить ответчику, что он вправе в течение семи дней с момента получения копии заочного решения подать в Свердловский районный суд г. Костромы заявление об отмене решения, в котором должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Д.Н. Скородумов

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →