Решение по делу № А33-15299/2023 от 12.10.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

12 октября 2023 года

Дело № А33-15299/2023

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 октября 2023 года.

В полном объёме решение изготовлено 12 октября 2023 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мельниковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск

о выполнении мероприятий по технологическому присоединению,

в судебном заседании присутствуют (до перерыва):

от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 30.05.2018, диплом от 07.06.1996, регистрационный номер 25 , личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2 представитель по доверенности от 05.06.2023 № 24/75 , диплом от 24.06.2003 , регистрационный номер 24, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гредюшко Е.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ларец» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению, перечисленные в пунктах 7 договоров №20.2400.5448.22 от 13.05.2022, № 20.2400.5999.22 от 19.05.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, пунктах 10 технических условий № 8000501408, №8000502687, для обеспечения выполнения заявителем своих встречных договорных обязательств, в том числе по пунктам 11 данных технических условий, в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения по делу.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 02.06.2023 возбуждено производство по делу, назначены предварительное и судебное заседания на 16.08.2023.

В судебном заседании 16.08.2023 в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которому просит суд:

- обязать ПАО «Россети Сибирь» выполнить мероприятия, перечисленные в пунктах 7 договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.5448.22 от 13.05.2022, №20.2400.5999.22 от 19.05.2022:

- надлежащим образом исполнить договорные обязательства, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимаюших устройств заявителя, указанных в технических условиях (п.7 ТУ №8000501408, №8000502687);

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете заявителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения заявителем технических условий, провести с участием заявителя осмотр присоединяемых энергопринимаюших устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра присоединяемых энергопринимаюших устройств заявителя, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимаюших устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения

- уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

перечисленные в пунктах 10 технических условий №8000501408. №8000502687.

- проверка выполнения заявителем технических условий (пп.10.1.2.);

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаюших устройств заявителя (пп.10.1.3.);

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением, утв. Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пп.10.2.);

- строительство ЛЭП 6кВ от точки, указанной в п.7 технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (пп.10.2.1.);

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 6В ф.28-22 (пп.10.2.2.);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта эл.энергии в соответствии с требованиями «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утв.Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 (пп.10.2.3.);

Протокольным определением от 16.08.2023 судебное разбирательство отложено на 28.09.2023.

Ко дню судебного заседания от ответчика поступил отзыв, который приобщен к материалам дела.

Ко дню судебного заседания от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения по данному делу:

выполнить мероприятия по пункту 7 договора №20.2400.5448.22 от 16.05.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Электроустановки жилого дома расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, жилой массив индивидуальной жилой застройки в районе совхоза «Удачный», участок №43, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:704» в точке присоединения, указанной в пункте 7 технических условий №8000501408, с характеристиками по п.1 договора:

- надлежащим образом исполнить договорные обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимаюших устройств заявителя, указанных в технических условиях (п.7 ТУ №8000501408);

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете заявителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

выполнить мероприятия по пункту 10 технических условий №8000501408:

- проверка выполнения технических условий со стороны заявителя (пп.10.1.2.);

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением, утв.Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пп.10.2.);

- строительство ЛЭП 6 кВ от точки, указанной в п.7 технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (пп.10.2.1.);

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф.28-22 (пп.10.2.2.);

«Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения по данному делу:

выполнить мероприятия по пункту 7 договора №20.2400.5999.22 от 20.05.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Электроустановки жилого дома», расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, жилой массив индивидуальной жилой застройки в районе совхоза «Удачный», участок №39, кадастровый номер 24:50:0100451:332», в точке присоединения, указанной в пункте 7 технических условий №8000502687, с характеристиками по п.1 договора:

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете заявителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

выполнить мероприятия по пункту 10 технических условий №8000502687:

- проверка выполнения технических условий со стороны заявителя (пп.10.1.2.);

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением, утв.Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (пп.10.2.);

- от ВЛ 6В ф.28-21 до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 6кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (пп.10.2.1.);

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6кВ ф.28-21. Тип и место установки разъединителя определить проектом (пп.10.2.2.);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта эл.энергии в соответ-ствии с требованиями «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утв.Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 (пп.10.2.3.).

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство об уточнении исковых требований принято судом, спор рассматривается с учетом ходатайства.

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом уточнений, по доводам, изложенным в исковом заявлении, ответил на вопросы суда.

Представитель истца представил в материалы дела дополнительные доказательства, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель ответчика дал пояснения по делу и ответил на вопросы суда.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 17 час. 05 мин. 05.10.2023. После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, для участия в судебное заседание не явились, представителей не направили. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ответчиком (сетевая организация) и истцом (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.05.2022 № 20.2400.5448.22, согласно пункту 1.1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых устройств 150 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 2 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки в районе совхоза «Удачный», участок № 43, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:704 (пункт 3 договора).

В соответствии с пунктами 5, 6 договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В силу пункта 11 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021 № 99-э с изменениями, внесенными приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.02.2022 № 5-э, от 25.02.2022 № 9-э и составляет 457 903,80 руб., в том числе НДС 20% в сумме 76 317,30 руб.

В соответствии с пунктами 10, 10.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. технических условий № 8000501408 сетевая организация осуществляет: организационные мероприятия (п.10.1.): проверку выполнения технических условий со стороны заявителя (п.10.1.2.); фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаюших устройств заявителя (п.10.1.3.); выполнение проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п.10.2.); строительство ЛЭП 6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п.10.2.1.); определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 28-22 (п.10.2.2.); выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п.10.2.3.).

В соответствии с пунктом 11.а технических условий № 8000501408 заявитель осуществляет: от РУ 6 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии запроектировать и построить ЛЭП 6 кВ до объекта заявителя. Марку и сечение провода определить проектом.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 13 технических условий).

Истец перечислил ответчику денежные средства в счет оплаты за осуществление технологического присоединения по договору от 13.05.2022 № 20.2400.5448.22 на сумму 68 685,58 руб. платежным поручением от 13.05.2022 № 374 и 137 371,14 руб. платежным поручением от 14.07.2022 № 525.

Между ответчиком (сетевая организация) и истцом (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.05.2022 № 20.2400.5999.22, согласно пункту 1.1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых устройств 150 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, район совхоза «Удачный», участок № 39, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:332 (пункт 3 договора).

В соответствии с пунктами 10, 10.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. технических условий № 8000502687 сетевая организация осуществляет: организационные мероприятия (п.10.1.): проверка выполнения технических условий со стороны заявителя (п.10.1.2.); фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаюших устройств заявителя (п.10.1.3.); выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к из содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п.10.2.); от ВЛ 6 кВ ф.28-21 до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 6 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п.10.2.1.); определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 28-21. Тип и место установки разъединителя определить проектом (п.10.2.2.); выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п.10.2.3.).

В соответствии с пунктом 11.а технических условий № 8000502687 заявитель осуществляет: от РУ 6 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии запроектировать и построить ЛЭП 6 (10) кВ до объекта заявителя. Марку и сечение провода определить проектом.

Истец перечислил ответчику денежные средства в счет оплаты за осуществление технологического присоединения по договору от 19.05.2022 № 20.2400.5999.22 на сумму 68 685,58 руб. платежным поручением от 19.05.2022 № 389 и 137 371,14 руб. платежным поручением от 25.07.2022 № 545.

Как указывает истец в исковом заявлении, до настоящего времени ответчик своих обязательств не исполнил, никакие действия по выполнению договорных условий сетевой организацией не предпринимаются.

Учитывая изложенное, истец обратился с настоящим иском.

Ответчик в отзыве на иск пояснил следующее. Размер внесенной истцом платы не компенсирует производимых затрат ответчика при строительстве объектов электросетевого хозяйства по договорам с истцом. В связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 12 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее 12 месяцев не представляется возможным. Ответчик осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. Задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно договору вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по договору.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. В силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Спорные отношения сторон основаны на договоре, которые регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил).

Стороны подписали договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.05.2022 № 20.2400.5448.22, от 19.05.2022 № 20.2400.5999.22, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов истца: «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки в районе совхоза «Удачный», участок № 43, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:704 и «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, район совхоза «Удачный», участок № 39, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:332

Пунктом 5 договоров предусмотрено, что срок действия технических условий составляет 2 года. Таким образом, технические условия являются действующими.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласован сторонами в пункте 6 договора и составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

На момент рассмотрения спора технологическое присоединение фактически не произведено.

В качестве доказательств исполнения истцом технических условий № 8000501408, № 8000502687 истец представил договор подряда от 05.07.2022, заключенный между истцом (заказчик) и ООО «Фин-Строй» (подрядчик) и передаточный акт от 10.10.2022 по договору подряда от 05.07.2022, а также сведения с портала электросетевых услуг РОССЕТИ об уведомлении 11.11.2022 истцом ответчика о выполнении мероприятий по спорным договорам.

Письмом от 17.05.2023 № 1.3/19/835-исх ответчик в ответ на обращение истца о выполнении мероприятий по спорным договорам сообщил, что со стороны Красноярскэнерго подготовлены технические решения для подключения электроустановок истца, осталось осуществить только строительно-монтажные работы (в т.ч. приобретение материалов и оборудования).

Частью 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

При этом арбитражный суд учитывает, что ответчик является специализированной организацией, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указанная организация создана 04.07.2005. Согласно уставу ПАО «Россети Сибирь» основными видами его деятельности являются осуществление эффективного и надёжного функционирования объектов электросетевого комплекса, обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса, обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей.

При этом ответчиком не приведено доводов и не представлено доказательств того, что ПАО «Россети Сибирь» не может исполнить свои обязательства по причине неисполнения истцом встречных обязательств по договору. Судом таких обстоятельств также не установлено.

Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности совершения всех действий, необходимых для осуществления технологического подключения объектов ответчика. Ответчик с требованием о расторжении договора не обращался.

С учётом изложенного исковые требования истца в указанной части являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Истец просит обязать ответчика осуществить вышеуказанные действия в течение 10 дней с момента вступления в силу решения по настоящему делу. Ответчик просит установить срок не менее 12-ти месяцев с момента вступления в силу решения по настоящему делу.

Учитывая длительность неисполнения обязательств по договору, неблагоприятные последствия для истца, а также особый статус сетевой организации, баланс интересов сторон, арбитражный суд считает необходимым установить срок исполнения мероприятий – один месяц с момента вступления настоящего решения в законную силу.

При этом арбитражный суд учитывает, что частью 1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, и предоставлении подтверждающих доказательств сетевая организация вправе обратиться в арбитражный суд с указанным заявлением.

Иные доводы ответчика проверены судом и отклоняются, поскольку не являются основанием для освобождения ответчика от исполнения договорных обязательств.

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, установлена государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 12 000 руб. чеком по операции 06.12.2022 в мобильном приложении Сбербанк онлайн.

Учитывая результат рассмотрения дела, понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск, в течение 1 месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу в соответствии с пунктом 7 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.05.2022 № 20.2400.5448.22 осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск: «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки в районе совхоза «Удачный», участок № 43, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:704, в точке присоединения: I точка присоединения: максимальная мощность 150 кВт. Линия (3/6/10) проектируемая. Линия (3/6/10) ВЛ 6 кВ ф. 28-22. ПС № 28 «Дачная» 35/6кВ, с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а именно:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимаюших устройств заявителя, указанных в технических условиях;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимаюших устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимаюших устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

Выполнить мероприятия в соответствии с пунктами 10, 10.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. технических условий № 8000501408:

- организационные мероприятия (п.10.1.): проверка выполнения технических условий со стороны заявителя (п.10.1.2.); фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаюших устройств заявителя (п.10.1.3.);

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п.10.2.);

- строительство ЛЭП 6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п.10.2.1.);

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 28-22 (п.10.2.2.);

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п.10.2.3.).

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск, в течение 1 месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу в соответствии с пунктом 7 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 19.05.2022 № 20.2400.5999.22 осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск: «Электроустановки жилого дома», расположенного (который будет располагаться) по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, район совхоза «Удачный», участок № 39, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:332, в точке присоединения: I точка присоединения: максимальная мощность 150 кВт. Опора линии (3/6/10) проектируемая. Линия (3/6/10) ВЛ 6 кВ ф. 28-21. ПС № 28 «Дачная» 35/6кВ, с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует, а именно:

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

Выполнить мероприятия в соответствии с пунктами 10, 10.1., 10.1.2., 10.1.3., 10.2., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. технических условий № 8000502687:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к из содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п.10.2.);

- - от ВЛ 6 кВ ф.28-21 до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 6 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п.10.2.1.);

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 28-21. Тип и место установки разъединителя определить проектом (п.10.2.2.);

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (ИНН <***>, ОГРН <***>) <...> 000 руб. - судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ларец» (ИНН <***>, ОГРН <***>) <...> 000 руб. – расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Л.В. Мельникова