РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва Дело № А40-78188/23-68-563
22 декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2023 года
Решение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2023 года
Судья Абрамова Е.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бабаевым А.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: <***>, КПП: 770401001) к ответчику ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (117556, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: <***>, КПП: 772601001) о взыскании 116 808 722,25 рублей
о взыскании 87 605 012,66 рублей
при участии:
от истца – ФИО1 по доверенности от 14.04.2023. паспорт. диплом.
от ответчика – ФИО2 по доверенности от 15.02.2023. паспорт. диплом.
УСТАНОВИЛ :
Иск заявлен о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.10.2013 в сумме 65.537.547 руб. 55 коп., процентов в сумме 51.271.174 руб. 70 коп.
В судебном заседании представитель истца на доводах искового заявления настаивал.
Ответчик против требований искового заявления возражал по доводам отзыва.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел следующим выводам.
Как усматривается из материалов дела, сторонами спора заключен государственный контракт от 23.10.2013 на выполнение работ на объекте.
Разделом 5 Контракта установлены сроки выполнения обязательств:
разработка рабочей документации -15.03.2014 (поскольку 15.03.2014 (суббота) приходится на нерабочий день, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) датой окончания данного обязательства является 17.03.2014);
работы по реконструкции - 15.11.2014 (поскольку 15.11.2014 (суббота) приходится на нерабочий день, в соответствии со статьей 193 ГК РФ датой окончания данного обязательства является 17.11.2014);
подписание итогового акта приемки выполненных работ -01.12.2014.
Контракт расторгнут 25.11.2015 по соглашению сторон.
В обоснование иска истец сослался на то, что в установленные контрактом сроки работы генподрядчиком в полном объеме не исполнены.
В соответствии с пунктом 18.4 контракта в случае нарушения сроков выполнения этапов работ, предусмотренных контрактом, государственный заказчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения генподрядчиком данного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее -ЦБ РФ) от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных генподрядчиком.
Неустойка за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по контракту рассчитывается по формуле: (цена контракта - стоимость фактически выполненных работ по контракту) х размер ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) х 1/300 х количество дней просрочки.
Просрочка выполнения работ по этапу «разработка рабочей документации» с 18.03.2014 по 17.11.2014 составляет 245 дней.
Просрочка выполнения работ по этапу «работы по реконструкции» с 18.11.2014 по 01.12.2014 составляет 14 дней.
По состоянию на 17.03.2014 работы к приемке генподрядчиком не предъявлялись, в связи с чем оснований для уменьшения цены Контракта в целях расчета неустойки не имеется.
Расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ по этапу «разработка рабочей документации»:
(489 451 438,00 - 0,00) х 1/300 х 6,50% х 245 (количество дней просрочки с 18.03.2014 по 17.11.2014) = 25 981 713,83 руб.
Истец ссылается на то, что по состоянию на 17.11.2014 работы к приемке генподрядчиком не предъявлялись, в связи с чем оснований для уменьшения цены контракта в целях расчета неустойки не имеется.
Расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ по этапу «работы по реконструкции»: (489 451 438,00 - 0,00) х 1/300 х 6,50% х 14 (количество дней просрочки с 18.11.2014 по 01.12.2014) = 1 484 669,36 руб.
Согласно пункту 13.13 контракта выполнение всех обязательств Генподрядчиком (за исключением гарантийных), в том числе передачи Генподрядчиком свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав объекта, подтверждается итоговым актом приемки выполненных работ.
По состоянию на дату расторжения контракта обязательства генподрядчиком не исполнены и, как следствие, итоговый акт не подписан.
В соответствии с положением пункта 18.3 контракта в случае просрочки исполнения генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени).
Неустойка за просрочку генподрядчиком исполнения своих обязательств по контракту рассчитывается по формуле: (цена контракта -стоимость фактически выполненных работ по контракту) х размер ключевой ставки, установленный ЦБ РФ х 1/300 х количество дней просрочки.
Просрочка исполнения генподрядчиком своих обязательств по контракту с 02.12.2014 по 25.11.2015 составляет 359 дней.
По состоянию на 25.11.2015 работы к приемке генподрядчиком не предъявлялись.
Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту:
(489 451 438,00 - 0,00) х 1/300 х 6,50% х 359 (количество дней просрочки с 02.12.2014 по 25.11.2015) = 38 071 164,35 руб.
Итоговая сумма неустойки по контракту составляет: 25 981 713,83 + 1 484 669,36 + 38 071 164,35 = 65 537 547,55 руб.
Согласно пунктам 4.11, 4.12 контракта в случае неисполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в срок, указанный в пункте 19.1 контракта (31.12.2014), он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части), по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью) как коммерческим кредитом.
Итоговая сумма процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса составляет согласно расчету истца 51 271 174,70 руб.
Ответчик против удовлетворения иска возражал по доводам отзыва, которые учтены судом при принятии судебного акта.
В соответствие ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
В соответствии с положениями ст. 406 ГК РФ кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство.
Согласно п.1 ст.718 ГК РФ, заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
В соответствии с п. 7.1.12 контракта заказчик оказывает содействие генподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии заказчика или государственного заказчика, кроме того в силу п.7.1.10. контракта Заказчик своевременно предоставляет генподрядчику исходные данные и документы, необходимые для выполнения принятых по контакту обязательств.
Строительная площадка по контракту была передана генподрядчику только 20.12.2014, т.е. за пределами срока на исполнение контракта. Указанный факт подтверждается соответствующим актом приема передачи-строительной площадки от 20.12.2014.
Разрешение на строительство № RU66531101-153/305 от 25.12.2014 также было получено за пределами срока исполнения контракта, в связи с чем, генподрядчик не имел возможности своевременно приступить к исполнению своих обязательств по контракту.
Кроме того, ответчик пояснил, что в адрес генподрядчик была направлена корректировка тактико-технического задания по контракту. Указанная корректировка вызвала необходимость внесения значительных изменений в рабочую документацию, ввиду чего генподрядчик не мог обеспечить беспрерывного процесса разработки и корректировки рабочей документации.
Несвоевременное предоставление исходных данных и документации, а равно несвоевременная передача строительной площадки и разрешения на строительство, повлекли невозможность выполнения генподрядчиком работ в установленные разделом 3 контракта сроков и привело к последующей просрочке выполнения других этапов.
Начисление неустойки за нарушение срока подписания итогового акта не основано на условиях контракта.
Итоговый акт приемки выполненных работ - документ, подтверждающий выполнение Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом, и являющийся основанием для проведения расчета за выполненные работы (п. 1.1.16, п. 13.12 контракта).
Поскольку подписание итогового акта это совместное действие сторон контракта, расценивать его как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого возможно начисление неустойки не правомерно.
При указанных обстоятельствах начисление неустойки за заявленный истцом период неправомерно и соответствующее требование удовлетворению не подлежит.
Относительно заявленных требований в части взыскания процентов за пользование коммерческим кредитом с учетом фактического выполнения работ и отсутствием доказательств вины генподрядчика в нарушении сроков, у него отсутствует просрочка исполнения обязательств, а соответственно отсутствуют основания для взыскания процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом. В удовлетворении соответствующей части требований суд также отказывает.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 330, 823 ГК РФ, ст.ст. 65, 101, 102, 106, 110, 123, 131, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Судья Е.А. Абрамова