АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
03 июня 2025 года
Дело № А33-770/2025
Красноярск
Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2025 года.
В полном объеме решение изготовлено 03 июня 2025 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Даниловой Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>),
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ИНН <***>, ОГРН <***>),
о понуждении к исполнению обязательств в натуре.
в присутствии в судебном заседании:
от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 24.12.2024 № 124, личность подтверждена служебным удостоверением, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом;
от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности от 28.06.2024 № 158/24, личность удостоверена паспортом, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Толмачевой Ю.А., с использованием аудиозаписи,
установил:
Департамент городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска (далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (далее – ответчик, ООО «КрасКом») об восстановить благоустройство, разрушенное или поврежденное при производстве работ, в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, по следующим адресам:
№ п/п
№ орд.
Начало работ
Организация заказчик
Адрес работ
Срок
завершения
работ
1.
536а
23.08.2023
КрасКом
Дубровинского 52
01.10.2023
2.
64а
03.02.2023
КрасКом
ФИО3 49
14.05.2024
3.
65а
03.02.2023
КрасКом
5-я Линейная 62 - 7-я Продольная
14.05.2024
4.
68а
06.02.2023
КрасКом
Загородная 67-69
14.05.2024
5.
130а
15.03.2023
КрасКом
3-я Линейная 7-11
14.05.2024
6.
335а
15.06.2023
КрасКом
Загородная 16
14.05.2024
7.
436а
19.07.2023
КрасКом
Северное шоссе 35ж
14.05.2024
8.
462а
03.08.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
14.05.2024
9.
494а
10.08.2023
КрасКом
ФИО4 - Полярная
14.05.2024
10.
532а
24.08.2023
КрасКом
ФИО5 159
14.05.2024
11.
136а/к
21.03.2023
КрасКом
Чернышевского 31 -Авиационная 37
14.05.2024
12.
221а/к
04.05.2023
КрасКом
ФИО6 12
14.05.2024
13.
333а/к
15.06.2023
КрасКом
Урицкого 100
14.05.2024
14.
396а/к
06.07.2023
КрасКом
Абытаевская 8
14.05.2024
15.
468а/к
03.08.2023
КрасКом
ФИО7 37/ Марковского 73
14.05.2024
16.
490а/к
10.08.2023
КрасКом
ФИО8 1
14.05.2024
17.
603а
18.09.2023
КрасКом
Брянская 50
14.06.2024
18.
843а
21.12.2023
КрасКом
Диктатуры пролетариата 28
14.06.2024
19.
857а
27.12.2023
КрасКом
Ленина 61
14.06.2024
20.
11а
15.01.2024
КрасКом
Брянская 76 - 60 стр 8
14.06.2024
21.
15а
15.01.2024
КрасКом
ФИО5 112
14.06.2024
22.
856а
28.12.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
01.07.2024
23.
640а/к
28.09.2023
КрасКом
9 Января 2
01.07.2024
24.
82а
21.02.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.07.2024
25.
167а
10.04.2024
КрасКом
Енисейская 2 - ФИО9 (п/ч)
01.07.2024
26.
557а
31.08.2023
КрасКом
Зои Космодемьянской 60 - 6-я Линейная 20
15.07.2024
27.
558а
01.09.2023
КрасКом
ФИО10 54/1
15.07.2024
28.
599а
15.09.2023
КрасКом
Чернышевского 67
15.07.2024
29.
707а
19.10.2023
КрасКом
ФИО11 82
15.07.2024
30.
730а
27.10.2023
КрасКом
Дубровинского 52 - 52а
15.07.2024
31.
829а
13.12.2023
КрасКом
4-я Продольная 69
15.07.2024
32.
643а/к
29.09.2023
КрасКом
Бограда 26
15.07.2024
33.
130т
29.11.2023
КрасКом
ФИО10 64
31.07.2024
34.
116а
18.03.2024
КрасКом
ФИО3 2
31.07.2024
35.
11т
17.01.2024
КрасКом
Карла Маркса 75 - Урицкого
31.07.2024
36.
13т
17.01.2024
КрасКом
Мира 54
31.07.2024
37.
687а
05.10.2023
КрасКом
3-я Продольная 33
14.08.2024
38.
686а
11.10.2023
КрасКом
6-я Продольная 15
14.08.2024
39.
706а
19.10.2023
КрасКом
5-я Продольная 33-36
14.08.2024
40.
702а
19.10.2023
КрасКом
Брянская 79 - Обороны
14.08.2024
41.
764а
10.11.2023
КрасКом
Герцена 6-8
14.08.2024
42.
765а
13.11.2023
КрасКом
Дубровинского 56
14.08.2024
43.
791а
24.11.2023
КрасКом
ФИО3 49 - 7-я Продольная
14.08.2024
44.
855а
28.12.2023
КрасКом
Полярная 129
14.08.2024
45.
678а/к
11.10.2023
КрасКом
о. Отдыха 15/3
14.08.2024
46.
679а/к
11.10.2023
КрасКом
Линейная 118
14.08.2024
47.
344а
05.07.2024
КрасКом
9 Января 23
31.08.2024
48.
338а
01.07.2024
КрасКом
Сосновского 71 (п/ч ул. ФИО5)
14.09.2024
49.
346а
05.07.2024
КрасКом
Зои Космодемьянской 32
01.10.2024
50.
345а
05.07.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.10.2024
51.
332а/к
28.06.2024
КрасКом
Линейная 97-99
01.10.2024
52.
30а
17.01.2024
КрасКом
Марковского 70а
15.10.2024
53.
416а
09.08.2024
КрасКом
ФИО5 147 - 145
15.10.2024
Заявление принято к производству суда. Определением от 21.01.2025 возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
30.04.2025 через систему электронной подачи документов «Мой Арбитр» от Департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска поступил акт проверки от 25.04.2025.
Представитель истца в судебном заседании требования поддержал по основаниям, указанным в заявлении.
Представитель ответчика в судебном заседании возразил против удовлетворения требований, представил копию выписки из устава ООО «КрасКом», копию выписки из протокола № 04-25 об итогах проведения заочного голосования ОСУ ООО «КрасКом», копию протокола № 68 постоянно действующей закупочной комиссии ООО «КрасКом» от 18.04.2025, скриншот страницы ЕИС Закупки, устно ходатайствовал о перерыве судебного заседания в целях предоставления сведений о восстановлении благоустройства по адресу ул. Сурикова, 3.
В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом приобщены к материалам дела указанные документы.
Представитель истца относительно перерыв судебного заседания возразил.
Ходатайство ответчика о перерыве судебного заседания судом рассмотрено и удовлетворено.
В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 15 час. 40 мин. 15.05.2025 года в целях дополнительного изучения доказательств, о чем вынесено протокольное определение. Сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 316 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу <...>. Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет.
После перерыва судебное заседание продолжено в 15 час. 53 мин. 15.05.2025.
Представитель ответчика в судебном заседании представил фотоизображения участка по адресу: <...>.
Представитель заявителя в судебном заседании устно ходатайствовал об отложении судебного заседания, перерыве судебного заседания.
В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 14 час. 05 мин. 20.05.2025 в целях дополнительного изучения доказательств, о чем вынесено протокольное определение. Сообщено, что после перерыва судебное заседание будет продолжено в зале судебного заседания № 316 здания Арбитражного суда Красноярского края по адресу <...>. Сведения о перерыве в судебном заседании размещены на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет.
После перерыва судебное заседание продолжено в 14 час. 31 мин. 20.05.2025.
20.05.2025 через систему электронной подачи документов «Мой Арбитр» от заявителя поступило ходатайство об уточнении заявленных требований.
Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
Уточнение предмета заявленных требований принято судом по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело рассматривается с учетом принятых уточнений.
Представитель заявителя в судебном заседании представил копию ордера по адресу: <...>.
В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом приобщены к материалам дела указанные документы.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
ООО «КрасКом» в период с 2023 по 2024 год в соответствии с п. 4 Порядка были получены ордера (разрешения) на проведение работ по следующим адресам:
№ п/п
№ орд.
Начало работ
Организация заказчик
Адрес работ
Срок
завершения
работ
1.
536а
23.08.2023
КрасКом
Дубровинского 52
01.10.2023
2.
64а
03.02.2023
КрасКом
ФИО3 49
14.05.2024
3.
65а
03.02.2023
КрасКом
5-я Линейная 62 - 7-я Продольная
14.05.2024
4.
68а
06.02.2023
КрасКом
Загородная 67-69
14.05.2024
5.
130а
15.03.2023
КрасКом
3-я Линейная 7-11
14.05.2024
6.
335а
15.06.2023
КрасКом
Загородная 16
14.05.2024
7.
436а
19.07.2023
КрасКом
Северное шоссе 35ж
14.05.2024
8.
462а
03.08.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
14.05.2024
9.
494а
10.08.2023
КрасКом
ФИО4 - Полярная
14.05.2024
10.
532а
24.08.2023
КрасКом
ФИО5 159
14.05.2024
11.
136а/к
21.03.2023
КрасКом
Чернышевского 31 -Авиационная 37
14.05.2024
12.
221а/к
04.05.2023
КрасКом
ФИО6 12
14.05.2024
13.
333а/к
15.06.2023
КрасКом
Урицкого 100
14.05.2024
14.
396а/к
06.07.2023
КрасКом
Абытаевская 8
14.05.2024
15.
468а/к
03.08.2023
КрасКом
ФИО7 37/ Марковского 73
14.05.2024
16.
490а/к
10.08.2023
КрасКом
ФИО8 1
14.05.2024
17.
603а
18.09.2023
КрасКом
Брянская 50
14.06.2024
18.
843а
21.12.2023
КрасКом
Диктатуры пролетариата 28
14.06.2024
19.
857а
27.12.2023
КрасКом
Ленина 61
14.06.2024
20.
11а
15.01.2024
КрасКом
Брянская 76 - 60 стр 8
14.06.2024
21.
15а
15.01.2024
КрасКом
ФИО5 112
14.06.2024
22.
856а
28.12.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
01.07.2024
23.
640а/к
28.09.2023
КрасКом
9 Января 2
01.07.2024
24.
82а
21.02.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.07.2024
25.
167а
10.04.2024
КрасКом
Енисейская 2 - ФИО9 (п/ч)
01.07.2024
26.
557а
31.08.2023
КрасКом
Зои Космодемьянской 60 - 6-я Линейная 20
15.07.2024
27.
558а
01.09.2023
КрасКом
ФИО10 54/1
15.07.2024
28.
599а
15.09.2023
КрасКом
Чернышевского 67
15.07.2024
29.
707а
19.10.2023
КрасКом
ФИО11 82
15.07.2024
30.
730а
27.10.2023
КрасКом
Дубровинского 52 - 52а
15.07.2024
31.
829а
13.12.2023
КрасКом
4-я Продольная 69
15.07.2024
32.
643а/к
29.09.2023
КрасКом
Бограда 26
15.07.2024
33.
130т
29.11.2023
КрасКом
ФИО10 64
31.07.2024
34.
116а
18.03.2024
КрасКом
ФИО3 2
31.07.2024
35.
11т
17.01.2024
КрасКом
Карла Маркса 75 - Урицкого
31.07.2024
36.
13т
17.01.2024
КрасКом
Мира 54
31.07.2024
37.
687а
05.10.2023
КрасКом
3-я Продольная 33
14.08.2024
38.
686а
11.10.2023
КрасКом
6-я Продольная 15
14.08.2024
39.
706а
19.10.2023
КрасКом
5-я Продольная 33-36
14.08.2024
40.
702а
19.10.2023
КрасКом
Брянская 79 - Обороны
14.08.2024
41.
764а
10.11.2023
КрасКом
Герцена 6-8
14.08.2024
42.
765а
13.11.2023
КрасКом
Дубровинского 56
14.08.2024
43.
791а
24.11.2023
КрасКом
ФИО3 49 - 7-я Продольная
14.08.2024
44.
855а
28.12.2023
КрасКом
Полярная 129
14.08.2024
45.
678а/к
11.10.2023
КрасКом
о. Отдыха 15/3
14.08.2024
46.
679а/к
11.10.2023
КрасКом
Линейная 118
14.08.2024
47.
344а
05.07.2024
КрасКом
9 Января 23
31.08.2024
48.
338а
01.07.2024
КрасКом
Сосновского 71 (п/ч ул. ФИО5)
14.09.2024
49.
346а
05.07.2024
КрасКом
Зои Космодемьянской 32
01.10.2024
50.
345а
05.07.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.10.2024
51.
332а/к
28.06.2024
КрасКом
Линейная 97-99
01.10.2024
52.
30а
17.01.2024
КрасКом
Марковского 70а
15.10.2024
53.
416а
09.08.2024
КрасКом
ФИО5 147 - 145
15.10.2024
В вышеуказанных ордерах предусмотрено, что работы производятся с выполнением условий:
1. Выполнить «Правила благоустройства территории города Красноярска» при производстве работ по строительству, реконструкции и ремонту подземных коммуникаций, утвержденные решением Красноярского городского совета от 25.06.20213 № В-378, а также работу производит с выполнением условий, указанных в разрешении (ордере) и согласованном проекте;
2. Обеспечить выполнение работы полностью: рабочей силой, материалами, механизмами и средствами на производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства;
3. Выполнить работы в сроки, указанные в графике производства работ;
4. На все времена производства работ, лицо, ответственное за её выполнение, обязано находиться на месте работы и иметь при себе разрешение (ордер) и согласованный проект;
5. Работы сдать по разрешению (ордеру) представителям МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и администрации района в г. Красноярске и в течение 5 дней передать разрешение (ордер) для снятия с учёта;
6. В течение гарантийного срока (2 года) со дня закрытия ордера нести ответственность за просадку и деформацию покрытий;
7. Нести ответственность за нарушение в сфере благоустройства организации в соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях»;
8. Ответственность за нарушение условий настоящего разрешения (ордера) в административном и судебном порядке несёт организация, выполняющая работы.
Из представленных в материалы дела ордеров следует, что в них содержится информация об адресе проведения работ и о месте проведения работ.
В вышеуказанных ордерах предусмотрены особые условия работ, в том числе: обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций, обеспечить нормальное функционирование существующей застройки, восстановить нарушенное благоустройство, организовать содержание и уборку места производства работ и прилегающей территории.
Истец обратился к ответчику с претензией, содержащей требования о восстановлении разрушенного благоустройства в результате проведенных работ.
Ссылаясь на то, что разрешения (ордера) на проведение работ по вышеуказанным адресам не закрыты и не сняты с контроля, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными способами, предусмотренными в законе. Абзац третий данной статьи предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права.
Применительно к отношениям, возникающим в сфере благоустройства, использование заинтересованным лицом такого способа защиты законом не запрещено.
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон № 131-ФЗ), в собственности муниципальных образований (поселений) может находиться имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения.
В соответствии с пунктами 19, 20 статьи 14 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения относятся, в частности: утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений".
В соответствии с частью 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени муниципальных образований могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
В силу статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К указанным субъектам гражданского права, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
Согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, относится к вопросам местного значения городского округа.
В соответствии с положениями пункта 2.6. Положения о департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 01.07.2011 № 84-р (далее - Положение), задачей департамента городского хозяйства является организация благоустройства и озеленения территории города. Согласно пункту 3.3.1. Положения, в целях организации благоустройства и озеленения территории города, департамент городского хозяйства организует и координирует работу по капитальному ремонту и ремонту, содержанию улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства.
Постановлением администрации г. Красноярска от 09.01.2014 № 4 утвержден Порядок выдачи разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства (далее по тексту - Порядок № 4), который применяется для выдачи разрешения (ордера) на проведение работ, связанных с нарушением благоустройства.
В соответствии с пунктом 3 Порядка № 4 для обеспечения на территории города чистоты и порядка объектов благоустройства, объектов инженерной инфраструктуры (далее - Объекты), исполнения Правил благоустройства территории города Красноярска все организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также физические лица (далее - Лицо, выполняющее работы) при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, планово-предупредительных работ, работ по устранению аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, установке (замене) опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения, рекламных конструкций, ремонту трамвайных и других рельсовых путей, изыскательских работ, связанных с бурением, обязаны получить разрешение (ордер) на проведение работ в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» по адресу: <...>.
Разрешение (ордер) на проведение работ выдается муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на каждый объект отдельно, исключая возможность работы на разных объектах по одному ордеру (пункт 4 Порядка № 4).
При этом в соответствии с пунктом 8 Порядка № 4 сроки и условия, указанные в разрешении (ордере) на проведение работ, являются обязательными для Лица, выполняющего работы. Проведение работ по просроченным разрешениям (ордерам) расценивается как самовольное разрытие.
Пункт 13 Порядка № 4 предусматривает порядок закрытия разрешения (ордера) на производство работ:
- закрытие разрешения (ордера) на проведение работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей администрации соответствующего района в городе, муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и Лица, выполняющего работы, в течение пяти рабочих дней со дня окончания сроков, указанных в разрешении (ордере) на проведение работ;
- при завершении работ в установленные разрешением (ордером) на проведение работ сроки и после проверки всех условий, указанных в нем при выдаче, а также восстановлении благоустройства разрешение (ордер) на проведение работ считается закрытым и снятым с контроля муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
При этом проверка условий, указанных в разрешении (ордере) на проведение работ, производится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Распоряжением Росавтодора от 02.03.2016 № 303-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», Приказом МВД России от 30.03.2015 № 380 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утвержден Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст), СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», Правилами благоустройства территории города Красноярска, утвержденными Решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378, Постановлением администрации города от 21.01.2019 № 30 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Красноярска, и признании утратившими силу правовых актов города», Постановлением администрации города от 09.11.2009 № 453 «Об утверждении Положений о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска».
В соответствии с пунктом 14 Порядка № 4 в случае появления провалов, просадок грунта или дорожного покрытия в течение двух лет после проведения ремонтно-восстановительных работ над подземными объектами инженерной инфраструктуры в местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы, и в местах, где ремонтно-восстановительные работы непосредственно не производились, но провалы и просадки грунта образовались в результате выполнения этих работ, Лицо, выполняющее работы, должно устранить нарушения в течение суток с момента их выявления в соответствии с пунктом 8.4 Правил благоустройства территории города Красноярска, утвержденных Решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378.
Решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378 утверждены Правила благоустройства территории города Красноярска (далее по тексту - Правила благоустройства), в соответствии с пунктом 5.4 которых лица, выполняющие работы, связанные с нарушением благоустройства, в случае, если на производство работ требуется специальное разрешение, должны осуществлять работы только после получения в установленном порядке соответствующих разрешительных документов.
Лица, ответственные за благоустройство на объектах инженерной инфраструктуры, организуют содержание объектов инженерной инфраструктуры на территории города в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, в соответствии с действующим законодательством (пункт 8.1 Правил благоустройства).
Лица, выполняющие работы, связанные с ремонтом подземных объектов инженерной инфраструктуры, разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, должны производить работы только при наличии письменного разрешения (ордера) на проведение работ, выданного в соответствии с правовыми актами города и в срок, указанный в ордере (пункт 8.2 Правил благоустройства).
Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений и иных объектов благоустройства при производстве работ по прокладке подземных объектов инженерной инфраструктуры или других видов строительных работ должны быть устранены в полном объеме в согласованные сроки силами и средствами лиц, выполняющих соответствующие работы (пункт 8.3 Правил благоустройства).
Лица, выполняющие работы, связанные с нарушением благоустройства, должны производить все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и объектов благоустройства, связанных с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства, при наличии разрешения (ордера) на производство работ, выданного в порядке, установленном администрацией города (пункт 9.1 Правил благоустройства).
В соответствии с пунктом 9.2 Правил благоустройства, лица, выполняющие работы по производству строительных, земляных или ремонтных работ связанных с нарушением благоустройства, обеспечивают:
- установку забора по периметру строительной площадки либо ограждения зоны производства работ в соответствии с правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ;
- содержание заборов (ограждений) в исправном состоянии, в том числе отсутствие поврежденных участков, отклонений от вертикали, выполнение своевременного ремонта заборов (ограждений);
- чистоту заборов (ограждений), защитных козырьков и тротуаров ограждений, своевременную очистку их от грязи, снега, самовольно нанесенных надписей, графических изображений, самовольно размещенных объявлений, афиш, плакатов и иных информационных материалов.
Все разрушения и повреждения объектов благоустройства, произведенные по вине лиц, выполняющих строительные, земляные или ремонтные работы, должны быть восстановлены силами и средствами данных лиц (пункт 9.4 Правил благоустройства).
В соответствии с пунктом 12 Правил благоустройства, контроль за выполнением требований, установленных настоящими Правилами, осуществляют государственные органы в соответствии с их компетенцией, органы местного самоуправления и другие уполномоченные органы.
Как следует из материалов дела, ООО «КрасКом» в период с 2023 по 2024 год в соответствии с п. 4 Порядка были получены ордера (разрешения) на проведение работ по следующим адресам:
№ п/п
№ орд.
Начало работ
Организация заказчик
Адрес работ
Срок
завершения
работ
1.
536а
23.08.2023
КрасКом
Дубровинского 52
01.10.2023
2.
64а
03.02.2023
КрасКом
ФИО3 49
14.05.2024
3.
65а
03.02.2023
КрасКом
5-я Линейная 62 - 7-я Продольная
14.05.2024
4.
68а
06.02.2023
КрасКом
Загородная 67-69
14.05.2024
5.
130а
15.03.2023
КрасКом
3-я Линейная 7-11
14.05.2024
6.
335а
15.06.2023
КрасКом
Загородная 16
14.05.2024
7.
436а
19.07.2023
КрасКом
Северное шоссе 35ж
14.05.2024
8.
462а
03.08.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
14.05.2024
9.
494а
10.08.2023
КрасКом
ФИО4 - Полярная
14.05.2024
10.
532а
24.08.2023
КрасКом
ФИО5 159
14.05.2024
11.
136а/к
21.03.2023
КрасКом
Чернышевского 31 -Авиационная 37
14.05.2024
12.
221а/к
04.05.2023
КрасКом
ФИО6 12
14.05.2024
13.
333а/к
15.06.2023
КрасКом
Урицкого 100
14.05.2024
14.
396а/к
06.07.2023
КрасКом
Абытаевская 8
14.05.2024
15.
468а/к
03.08.2023
КрасКом
ФИО7 37/ Марковского 73
14.05.2024
16.
490а/к
10.08.2023
КрасКом
ФИО8 1
14.05.2024
17.
603а
18.09.2023
КрасКом
Брянская 50
14.06.2024
18.
843а
21.12.2023
КрасКом
Диктатуры пролетариата 28
14.06.2024
19.
857а
27.12.2023
КрасКом
Ленина 61
14.06.2024
20.
11а
15.01.2024
КрасКом
Брянская 76 - 60 стр 8
14.06.2024
21.
15а
15.01.2024
КрасКом
ФИО5 112
14.06.2024
22.
856а
28.12.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
01.07.2024
23.
640а/к
28.09.2023
КрасКом
9 Января 2
01.07.2024
24.
82а
21.02.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.07.2024
25.
167а
10.04.2024
КрасКом
Енисейская 2 - ФИО9 (п/ч)
01.07.2024
26.
557а
31.08.2023
КрасКом
Зои Космодемьянской 60 - 6-я Линейная 20
15.07.2024
27.
558а
01.09.2023
КрасКом
ФИО10 54/1
15.07.2024
28.
599а
15.09.2023
КрасКом
Чернышевского 67
15.07.2024
29.
707а
19.10.2023
КрасКом
ФИО11 82
15.07.2024
30.
730а
27.10.2023
КрасКом
Дубровинского 52 - 52а
15.07.2024
31.
829а
13.12.2023
КрасКом
4-я Продольная 69
15.07.2024
32.
643а/к
29.09.2023
КрасКом
Бограда 26
15.07.2024
33.
130т
29.11.2023
КрасКом
ФИО10 64
31.07.2024
34.
116а
18.03.2024
КрасКом
ФИО3 2
31.07.2024
35.
11т
17.01.2024
КрасКом
Карла Маркса 75 - Урицкого
31.07.2024
36.
13т
17.01.2024
КрасКом
Мира 54
31.07.2024
37.
687а
05.10.2023
КрасКом
3-я Продольная 33
14.08.2024
38.
686а
11.10.2023
КрасКом
6-я Продольная 15
14.08.2024
39.
706а
19.10.2023
КрасКом
5-я Продольная 33-36
14.08.2024
40.
702а
19.10.2023
КрасКом
Брянская 79 - Обороны
14.08.2024
41.
764а
10.11.2023
КрасКом
Герцена 6-8
14.08.2024
42.
765а
13.11.2023
КрасКом
Дубровинского 56
14.08.2024
43.
791а
24.11.2023
КрасКом
ФИО3 49 - 7-я Продольная
14.08.2024
44.
855а
28.12.2023
КрасКом
Полярная 129
14.08.2024
45.
678а/к
11.10.2023
КрасКом
о. Отдыха 15/3
14.08.2024
46.
679а/к
11.10.2023
КрасКом
Линейная 118
14.08.2024
47.
344а
05.07.2024
КрасКом
9 Января 23
31.08.2024
48.
338а
01.07.2024
КрасКом
Сосновского 71 (п/ч ул. ФИО5)
14.09.2024
49.
346а
05.07.2024
КрасКом
Зои Космодемьянской 32
01.10.2024
50.
345а
05.07.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.10.2024
51.
332а/к
28.06.2024
КрасКом
Линейная 97-99
01.10.2024
52.
30а
17.01.2024
КрасКом
Марковского 70а
15.10.2024
53.
416а
09.08.2024
КрасКом
ФИО5 147 - 145
15.10.2024
В вышеуказанных ордерах предусмотрено, что работы производятся с выполнением условий:
1. Выполнить «Правила благоустройства территории города Красноярска» при производстве работ по строительству, реконструкции и ремонту подземных коммуникаций, утвержденные решением Красноярского городского совета от 25.06.20213 № В-378, а также работу производит с выполнением условий, указанных в разрешении (ордере) и согласованном проекте;
2. Обеспечить выполнение работы полностью: рабочей силой, материалами, механизмами и средствами на производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства;
3. Выполнить работы в сроки, указанные в графике производства работ;
4. На все времена производства работ, лицо, ответственное за её выполнение, обязано находиться на месте работы и иметь при себе разрешение (ордер) и согласованный проект;
5. Работы сдать по разрешению (ордеру) представителям МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и администрации района в г. Красноярске и в течение 5 дней передать разрешение (ордер) для снятия с учёта;
6. В течение гарантийного срока (2 года) со дня закрытия ордера нести ответственность за просадку и деформацию покрытий;
7. Нести ответственность за нарушение в сфере благоустройства организации в соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях»;
8. Ответственность за нарушение условий настоящего разрешения (ордера) в административном и судебном порядке несёт организация, выполняющая работы.
Из представленных в материалы дела ордеров следует, что в них содержится информация об адресе проведения работ и о месте проведения работ.
В вышеуказанных ордерах предусмотрены особые условия работ, в том числе: обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций, обеспечить нормальное функционирование существующей застройки, восстановить нарушенное благоустройство, организовать содержание и уборку места производства работ и прилегающей территории.
Истец обратился к ответчику с претензиями, содержащими требования о восстановлении разрушенного благоустройства в результате проведенных работ.
В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.
В силу требований статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Таким образом, взяв на себя обязательство по восстановлению благоустройства по окончании земляных работ, ответчик должен был принять все необходимые меры для приведения проезжей части, тротуаров, дорог и т.д. по спорным адресам в первоначальное состояние.
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, по общим правилам, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации способами возмещения вреда выступают возмещение вреда в натуре, когда лицо, ответственное за причинение вреда, должно предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п. или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (часть 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Представленные в материалы дела разрешения (ордера) выданные МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» подписаны представителем ответчика без замечаний. Доказательств обратного материалы дела не содержат.
Представленные в материалы дела ордера (разрешения) на выполнение земляных работ содержат достаточную информацию, позволяющую определить место проведения работ, его состояние (например: газон, площадка (а/б), проезд, тротуар).
Ответчик в материалы дела не представил доказательств того, что он обращался в МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» с заявлениями, касающимися состояния мест проведения работ, указанных в выданных ему ордерах. Таким образом, получая ордер на осуществление работ, ответчик располагал информацией о месте проведения работ и его состоянии.
При этом в подтверждение довода об отсутствии восстановления благоустройства в материалы дела имеются представленные третьим лица, акты осмотра места производства земляных работ по ордерам.
Указанные акты составлены по месту открытия ордера после производства земляных работ с указанием повреждений и разрушений и подписаны представителями МКУ «УДИБ», Администрации Центрального района, представителями ответчика.
Согласно представленным в материалы дела актам осмотра места производства земляных работ конкретизировано, какие именно разрушения и повреждения объектов благоустройства по каждому из вышеуказанных адресов, были допущены ответчиком.
С учетом изложенного, принимая во внимание указанные нормы, суд приходит к выводу о наличии у ответчика обязательства возместить в натуре вред, причиненный имуществу муниципального образования (элементам благоустройства территории города).
Таким образом, обстоятельства причинения вреда элементам благоустройства территории г. Красноярска действиями ответчика в период осуществления земляных работ подтверждается материалами дела.
Иск подлежит удовлетворению.
В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.
Согласно позиции ответчика, со ссылкой на положение о закупках общества процедура проведения торгов по выбору подрядной организации для выполнения работ по восстановлению благоустройства занимает не менее 2-х месяцев.
С учетом изложенного, суд полагает разумным установление трехмясячного срока для выполнения работ.
При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).
Срок, установленный судом, является разумным, принимая во внимание, в том числе даты открытия ордеров еще в 2023 году. Доводы ответчика об отсутствии достаточного финансирования для единовременного выполнения работ по всем открытым ордерам сами по себе не могут служить основанием для продления существенно нарушенных сроков окончания выполнения работ по ранее выданным ордерам.
Суд также отмечает, что заявитель не лишен возможности обратиться в арбитражный суд с заявлением в порядке статьи 324 Арбитражного кодекса Российской Федерации, в случае, если необходимые работы не будут им завершены в установленный срок.
По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая результаты рассмотрения спора, принимая во внимание, что истец освобождён от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 50 000 руб.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
Заявление удовлетворить.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) восстановить благоустройство, разрушенное или поврежденное при производстве работ, в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, по следующим адресам:
№ п/п
№ орд.
Начало работ
Организация заказчик
Адрес работ
Срок
завершения
работ
1.
536а
23.08.2023
КрасКом
Дубровинского 52
01.10.2023
2.
64а
03.02.2023
КрасКом
ФИО3 49
14.05.2024
3.
65а
03.02.2023
КрасКом
5-я Линейная 62 - 7-я Продольная
14.05.2024
4.
68а
06.02.2023
КрасКом
Загородная 67-69
14.05.2024
5.
130а
15.03.2023
КрасКом
3-я Линейная 7-11
14.05.2024
6.
335а
15.06.2023
КрасКом
Загородная 16
14.05.2024
7.
436а
19.07.2023
КрасКом
Северное шоссе 35ж
14.05.2024
8.
462а
03.08.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
14.05.2024
9.
494а
10.08.2023
КрасКом
ФИО4 - Полярная
14.05.2024
10.
532а
24.08.2023
КрасКом
ФИО5 159
14.05.2024
11.
136а/к
21.03.2023
КрасКом
Чернышевского 31 -Авиационная 37
14.05.2024
12.
221а/к
04.05.2023
КрасКом
ФИО6 12
14.05.2024
13.
333а/к
15.06.2023
КрасКом
Урицкого 100
14.05.2024
14.
396а/к
06.07.2023
КрасКом
Абытаевская 8
14.05.2024
15.
468а/к
03.08.2023
КрасКом
ФИО7 37/ Марковского 73
14.05.2024
16.
490а/к
10.08.2023
КрасКом
ФИО8 1
14.05.2024
17.
603а
18.09.2023
КрасКом
Брянская 50
14.06.2024
18.
843а
21.12.2023
КрасКом
Диктатуры пролетариата 28
14.06.2024
19.
857а
27.12.2023
КрасКом
Ленина 61
14.06.2024
20.
11а
15.01.2024
КрасКом
Брянская 76 - 60 стр 8
14.06.2024
21.
15а
15.01.2024
КрасКом
ФИО5 112
14.06.2024
22.
856а
28.12.2023
КрасКом
Парижской Коммуны 42
01.07.2024
23.
640а/к
28.09.2023
КрасКом
9 Января 2
01.07.2024
24.
82а
21.02.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.07.2024
25.
167а
10.04.2024
КрасКом
Енисейская 2 - ФИО9 (п/ч)
01.07.2024
26.
557а
31.08.2023
КрасКом
Зои Космодемьянской 60 - 6-я Линейная 20
15.07.2024
27.
558а
01.09.2023
КрасКом
ФИО10 54/1
15.07.2024
28.
599а
15.09.2023
КрасКом
Чернышевского 67
15.07.2024
29.
707а
19.10.2023
КрасКом
ФИО11 82
15.07.2024
30.
730а
27.10.2023
КрасКом
Дубровинского 52 - 52а
15.07.2024
31.
829а
13.12.2023
КрасКом
4-я Продольная 69
15.07.2024
32.
643а/к
29.09.2023
КрасКом
Бограда 26
15.07.2024
33.
130т
29.11.2023
КрасКом
ФИО10 64
31.07.2024
34.
116а
18.03.2024
КрасКом
ФИО3 2
31.07.2024
35.
11т
17.01.2024
КрасКом
Карла Маркса 75 - Урицкого
31.07.2024
36.
13т
17.01.2024
КрасКом
Мира 54
31.07.2024
37.
687а
05.10.2023
КрасКом
3-я Продольная 33
14.08.2024
38.
686а
11.10.2023
КрасКом
6-я Продольная 15
14.08.2024
39.
706а
19.10.2023
КрасКом
5-я Продольная 33-36
14.08.2024
40.
702а
19.10.2023
КрасКом
Брянская 79 - Обороны
14.08.2024
41.
764а
10.11.2023
КрасКом
Герцена 6-8
14.08.2024
42.
765а
13.11.2023
КрасКом
Дубровинского 56
14.08.2024
43.
791а
24.11.2023
КрасКом
ФИО3 49 - 7-я Продольная
14.08.2024
44.
855а
28.12.2023
КрасКом
Полярная 129
14.08.2024
45.
678а/к
11.10.2023
КрасКом
о. Отдыха 15/3
14.08.2024
46.
679а/к
11.10.2023
КрасКом
Линейная 118
14.08.2024
47.
344а
05.07.2024
КрасКом
9 Января 23
31.08.2024
48.
338а
01.07.2024
КрасКом
Сосновского 71 (п/ч ул. ФИО5)
14.09.2024
49.
346а
05.07.2024
КрасКом
Зои Космодемьянской 32
01.10.2024
50.
345а
05.07.2024
КрасКом
ФИО3 19
01.10.2024
51.
332а/к
28.06.2024
КрасКом
Линейная 97-99
01.10.2024
52.
30а
17.01.2024
КрасКом
Марковского 70а
15.10.2024
53.
416а
09.08.2024
КрасКом
ФИО5 147 - 145
15.10.2024
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.
Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Д.А. Данилова