Решение по делу № А76-29186/2024 от 10.06.2025 | АС Челябинской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Челябинск

10 июня 2025 года Дело № А76-29186/2024

Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2025 года

Решение изготовлено в полном объеме 10 июня 2025 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Костарева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания В.А. Дубровских,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Каскад», г. Челябинск, ОГРН: <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Сети», г. Челябинск, ОГРН: <***>,

о взыскании 10 530 624 руб. 46 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: И.Г. Андреевских – представителя, действующего на основании доверенности № 7 от 26.06.2024, личность установлена паспортом,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Каскад», г. Челябинск, обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Сети», г. Челябинск, о взыскании 10 530 624 руб. 46 коп.

В предварительном судебном заседании 23.10.2024 суд окончил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел в судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.10.2024 принято уточнение исковых требований в части взыскания суммы неосновательного обогащения по договору № 2412/57НВК от 24.12.2021 в размере 4 008 805 руб. 95 коп., всего истец просит взыскать неосновательное обогащение в размере 13 030 624 руб. 37 коп.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования с учетом уточнения.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства с соблюдением требований ст. 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзыв в порядке ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (п.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что лица, участвующие в деле извещены надлежащим образом о времени и месте разбирательства дела с соблюдением требований ст.ст. 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается по правилам п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, заслушав истца, арбитражный суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированным застройщиком «Каскад» - далее ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания «СЕТИ» - далее ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), был заключен ряд Договоров подряда, в которых Сторонами были согласованы все существенные условия данных Договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договорам подряда со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

В силу части 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 715 ГК РФ установлено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В соответствии с п. 10.1. заключенных Договоров подряда Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договоров подряда с даты получения данной Претензии и потребовало осуществить возврат неосвоенного неотработанного аванса в сроки, предусмотренные Договорами подряда.

Претензия (исх. № б/н от 15.07.2024), отправленная АО «Почта России» (почтовый идентификатор: ED330357823RU, была получена ООО ПСК «СЕТИ» 30.07.2024.

Таким образом, Договора подряда были расторгнуты ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

По общему правилу при расторжении договора исполненное по обязательствам не возвращается, если к моменту расторжения встречные имущественные предоставления осуществлены надлежащим образом (пункт 4 статьи 453 ГК РФ).

Однако это правило не исключает возможности истребовать ранее исполненное до расторжения договора при отсутствии эквивалентного предоставления, если другая сторона неосновательно обогатилась (статья 1103 ГК РФ, пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась (статья 1102 ГК РФ).

Пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» установлено, что если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Исходя из содержания указанной нормы удовлетворение иска о возмещении неосновательного обогащения возможно при наличии следующих условий: приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для такого приобретения или сбережения, имущественная неэквивалентность сторон.

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на Истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на Ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату (пункт 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019).

В период действия Договоров подряда Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» были произведены оплаты, превышающие сумму выполненных ООО ПСК «СЕТИ» и принятых работ по Договорам.

Разница между суммой оплаты и суммой выполненных и принятых работ по Договорам подряда составляет сумму неотработанного (неосвоенного) аванса и представляет собой неосновательное обогащение для стороны Подрядчика.

Требование о возврате неосвоенного (неотработанного) аванса было заявлено ООО СЗ «Каскад» в письменной претензии (исх. № б/н от 15.07.2024), полученной ООО ПСК «СЕТИ» 30.07.2024.

До настоящего времени требование со стороны ООО ПСК «СЕТИ» не исполнено, что и послужило основанием для предъявления настоящего искового заявления в суд.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 19, 20, 21), расположенные по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон 57».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции (Приложение № 1 к Договору) и составляет 4 330 168,85 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 26.12.2021 к Договору подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021) определены Сторонами следующим образом: начало работ: 24.12.2021, окончание работ: 25.01.2023.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 1 180 226,96 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 10.03.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 10.03.2023.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021, Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 5 189 032 руб. 91 коп., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 4450 от 22.11.2022, № 840 от 22.03.2023, № 4172 от 24.12.2021.

При этом Подрядчиком выполнены работы частично лишь на сумму 1 180 226,96 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 10.03.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 10.03.2023.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 4 008 805 руб. 95 коп., в т.ч. НДС.

До настоящего времени требование со стороны ООО ПСК «СЕТИ» не исполнено, неосвоенный (неотработанный) аванс не возвращен в адрес ООО СЗ «Каскад».

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей ливневой канализации на Объекте: «Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. № 15), расположенный по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 57».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 2 770 000 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 27.06.2022 к Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022) определены Сторонами следующим образом: начало работ: 25.05.2022, окончание работ: 02.11.2022.

В процессе исполнения Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022, Сторонами заключены следующие Дополнительные соглашения к Договору:

Дополнительное соглашение № 1 от 23.06.2022 к Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 на выполнение комплекса дополнительных работ на наружное теплоснабжение к жилому дому на Объекте: «Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. № 15), расположенный по адресу: город Челябинск. Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 57» (стоимость дополнительных работ -584 978,95 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало: 23.06.2022, окончание работ: 15.08.2022).

Дополнительное соглашение № 2 от 25.06.2022 к Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 на выполнение комплекса дополнительных работ по установке дополнительного колодца и прокладке трубопровода под Краснопольским проспектом на Объекте: «Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. № 15), расположенный по адресу: город Челябинск. Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 57» (стоимость дополнительных работ - 558 093,72 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало: 25.06.2022, окончание работ: 15.07.2022).

Дополнительное соглашение № 3 от 27.06.2022 к Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 на выполнение комплекса дополнительных работ по монтажу выпусков В1 и К2 на Объекте: «Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями (стр. № 15), расположенный по адресу: город Челябинск. Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон № 57» (стоимость дополнительных работ - 385 520,47 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало: 27.06.2022, окончание работ: 02.11.2022).

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы по Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 частично на сумму 2 249 745,09 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.07.2022, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.07.2022, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 20.09.2022, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 20.09.2022.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022, Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 4 062 794,37 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 2156 от 31.05.2022, № 2842 от 19.07.2022, № 2882 от 21.07.2022, № 4246 от 08.11.2022, № 4247 от 08.11.2022, № 563 от 01.03.2023, № 1219 от 14.04.2023.

При этом Подрядчиком выполнены и приняты по Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022, в том числе с учетом заключенных Дополнительных соглашений к Договору, на общую сумму 3 778 338,23 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.07.2022, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.07.2022, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 20.09.2022, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 20.09.2022, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 15.08.2022, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 15.08.2022, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 20.02.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 20.02.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 17.03.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 17.03.2023.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 284 456,14 руб., в т.ч. НДС.

1.3. Между нашими организациями - ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № К2/19 от 19.01.2023 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей ливневой канализации на Объекте: «Многоквартирный дом (стр. № 19) со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон 57».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № К2/19 от 19.01.2023 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 2 429 648,38 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № К2/19 от 19.01.2023 определены Сторонами следующим образом: 45 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. С учетом подписания Договора подряда № К2/19 19.01.2023, работы по Договору должны были быть завершены в срок до 05.03.2023 включительно.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № К2/19 от 19.01.2023, со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 1 979 384,11 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 13.03.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 13.03.2023.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № К2/19 от 19.01.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № К2/19 от 19.01.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № К2/19 от 19.01.2023. расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № К2/19 от 19.01.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 2 446 540,58 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 239 от 27.01.2023, № 835 от 22.03.2023 № 1253 от 18.04.2023.

При этом Подрядчиком выполнены работы частично лишь на сумму 1 979 384,11 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 13.03.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 13.03.2023

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № К2/19 от 19.01.2023, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 467 156,47 руб., в т.ч. НДС.

1.4. Между нашими организациями - ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № К2/16 от 20.01.2023 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей ливневой канализации на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 16, 17), расположенные по адресу: город Челябинск, Курчатовский район, ФИО1 площадка № 1, жилой район № 11, микрорайон 57».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № К2/16 от 20.01.2023 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 6 319 716,95 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № К2/16 от 20.01.2023 определены Сторонами следующим образом: 45 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. С учетом подписания Договора подряда № К2/16 20.01.2023, работы по Договору должны были быть завершены в срок до 06.03.2023 включительно.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № К2/16 от 20.01.2023, со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» были не завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 2 909 346,40 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 27.07.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 27.07.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 31.10.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 31.10.2023,

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № К2/16 от 20.01.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № К2/16 от 20.01.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № К2/16 от 20.01.2023 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № К2/16 от 20.01.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 4 647 057,76 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 271 от 01.02.2023, № 5396 от 27.12.2023.

При этом Подрядчиком выполнены работы частично лишь на сумму 2 909 346,40 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 27.07.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 27.07.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 31.10.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 31.10.2023.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № К2/16 от 20.01.2023, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 1 737 711,36 руб., в т.ч. НДС.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 на производство комплекса работ по строительству сетей теплоснабжения на Объекте: «Тепловая сеть от жилого дома № 4 до жилого дома № 3 по улице Яблоневой, находящихся по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный»».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 568 340,71 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 определены Сторонами следующим образом: 14 календарных дней с момента перечисления Заказчиком Подрядчику авансового платежа, предусмотренного п. 2.3.1. Договора. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем перечисления авансового платежа. С учетом выплаты авансового платежа на сумму 400 000 руб., в т.ч. НДС, 05.07.2023, работы по Договору должны были быть завершены в срок до 19.07.2023. включительно.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 568 340 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.02.2024.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 568 340,71 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 2322 от 05.07.2023, № 3374 от 11.09.2023.

При этом Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 568 340 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.02.2024.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 0,01 руб., в т.ч. НДС.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 на производство комплекса работ по строительству сетей ливневой канализации на Объекте: «Водоснабжение и водоотведение жилых домов № 3, № 4 по улице Яблоневой, находящихся по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный»».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2024 к Договору подряда № 1207/3Ч4Ч/К2 от 12.07.2023) общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 1 992 114,24 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 1207/3Ч4Ч/К2 от 12.07.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2024 к Договору подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023) определены Сторонами следующим образом: начало: 12.07.2023г., окончание работ: 10.08.2023.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023, со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 1 642 328,32 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 29.03.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 29.03.2024.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 2 480 659,04 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 2486 от 13.07.2023, № 2657 от 26.07.2023, № 2979 от 15.08.2023, № 3372 от 11.09.2023, № 4364 от 07.11.2023, № 2653 от 26.07.2023.

При этом Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 1 642 328,32 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 29.03.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 29.03.2024.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, сумма неосвоенного (неотработанного) аванса составляет 838 330,72 руб., в т.ч. НДС.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - заключен Договор подряда № 2205/3Ч/К1 от 22.05.2023 на производство комплекса работ по строительству сетей водоотведения на Объекте: «Водоснабжение и водоотведение жилых домов № 3, № 4 по улице Яблоневой, находящихся по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный»».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2023 к Договору подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023) общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 1 119 401,70 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2205/3Ч/К 1 от 22.05.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.06.2023 к Договору подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023) определены Сторонами следующим образом: начало: 22.05.2023, окончание работ: 20.02.2024.

В период действия Договора подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 670 228,48 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 2109 от 19.06.2023, №3373 от 11.09.2023.

При этом Подрядчиком выполнены работы на сумму 1 119 401,70 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 19.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 19.02.2024

Таким образом, задолженность ООО СЗ «Каскад» перед ООО ПСК «СЕТИ» по оплате выполненных работ по Договору подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023 составляет 449 173,22 руб., в т.ч. НДС.

Размер подлежащего возврату неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 уменьшен на сумму задолженности ООО СЗ «Каскад перед ООО ПСК «СЕТИ» по оплате выполненных работ по Договору подряда № 2205/ЗЧ/К1 от 22.05.2023, на сумму 449 173,22 руб., в т.ч. НДС, путем зачета встречных однородных требований.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ для зачета достаточно заявления одной стороны.

Соответствующее заявление ООО СЗ «Каскад» о зачете встречных однородных требований, срок которых наступил, содержится в письменной претензии (исх. № б/н от 15.07.2024), полученной ООО ПСК «СЕТИ» 30.07.2024г.

Таким образом, в связи с расторжением Договора подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023 возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 389 157,50 руб., в т.ч. НДС

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации на Объекте: «Жилой дом № 7 (стр.) со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 51А жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинск».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2024 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023) общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 925 447,74 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 определены Сторонами следующим образом: 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента перечисления Заказчиком Подрядчику авансового платежа, предусмотренного п. 2.3.1. Договора, в размере 550 000 руб., в т.ч. НДС. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем перечисления авансового платежа. 22.09.2023 на расчетный счет ООО ПСК «СЕТИ» ООО СЗ «Каскад» была перечислена денежная сумма в размере 1 967 402,71 руб., что подтверждается Платежными поручениями № 3591 от 22.09.2023, № 3592 от 22.09.2023.

Таким образом, работы должны были быть завершены в срок до 06.10.2023 включительно.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023, со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 827 447,74 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.12.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.12.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 27.02.2024.

В процессе исполнения Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023, Сторонами заключены следующие Дополнительные соглашения к Договору:

- Дополнительное соглашение № 1 от 06.07.2023 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 на выполнение комплекса дополнительных работ по строительству сетей водоснабжения на Объекте: «Жилой дом № 7 (стр.) со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 51А жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинск» (стоимость дополнительных работ (в редакции Дополнительного соглашения № 4 от 25.02.2024 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 - 2 464 847,41 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента перечисления Заказчиком Подрядчику авансового платежа, предусмотренного п. 1.4. Дополнительного соглашения к Договору, в размере 1 000 000 руб., в т.ч. НДС. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем перечисления авансового платежа. 22.09.2023г. на расчетный счет ООО ПСК «СЕТИ» ООО СЗ «Каскад» была перечислена денежная сумма в размере 1 967 402,71 руб., что подтверждается Платежными поручениями № 3591 от 22.09.2023, № 3592 от 22.09.2023.

Таким образом, работы должны были быть завершены в срок до 06.10.2023 включительно).

По состоянию на 15.07.2024 работы по Дополнительному соглашению № 1 от 06.07.2023 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 2 414 647,41 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.12.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.12.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 27.02.2024.

- Дополнительное соглашение № 2 от 01.09.2023 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 на выполнение комплекса дополнительных работ по монтажу футляров под выпуска сетей К1 на Объекте: «Жилой дом № 7 (стр.) со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 51А жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинск» (стоимость дополнительных работ - 211 754 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало: 01.09.2023, окончание работ: 20.12.2023).

По состоянию на 15.07.2024 работы по Дополнительному соглашению № 2 от 01.09.2023 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были завершены.

Подрядчиком выполнены работы частично на сумму 211 751 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.12.2023, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 01.12.2023, Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 27.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 2 от 27.02.2024.

- Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2023 к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 на выполнение комплекса дополнительных работ по строительству сетей К2 на Объекте: «Жилой дом № 7 (стр.) со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне № 51А жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинск» (стоимость дополнительных работ - 3 442 518,96 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало: 20.12.2023, окончание работ: 18.02.2024).

По состоянию на 15.07.2024 работы по Дополнительному соглашению № 3 от 20.12.2023г. к Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были выполнены в полном объеме.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 5 492 716,14 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 3591 от 22.09.2023, № 3592 от 22.09.2023, № 4365 от 07.11.2023, № 5397 от 27.12.2023, № 614 от 09.02.2024.

При этом общая стоимость выполненных и принятых работ по Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023, с учетом заключенных Дополнительных соглашений к Договору, составляет 3 453 846,15 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 01.12.2023, Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3)№ 1 от 01.12.2023.

В связи с частичным выполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023, нарушением сроков производства работ и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 2 038 869,99 руб., в т.ч. НДС.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), - был заключен Договор подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 на производство комплекса работ по монтажу наружных сетей водоотведения (К1) на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 1, 2) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, расположенные по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 971 935,22 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 определены Сторонами следующим образом: начало: 15.01.2024, окончание работ: 31.01.2024.

Кроме того, Сторонами были заключены следующие Дополнительные соглашения к Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023:

Дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2024 к Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 на выполнение дополнительных работ по устройству сетей К2 на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 1, 2) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, расположенные по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я» (стоимость дополнительных работ -4 160 994,78 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало работ: 05.02.2024, окончание работ: 22.02.2024);

Дополнительное соглашение № 2/ЗР от 08.02.2024 к Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 на выполнение дополнительных работ по разработке и перемещению грунта в объеме 1 092 мЗ на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 1, 2) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, расположенные по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я» (стоимость дополнительных работ - 273 000 руб., в т.ч. НДС, сроки производства дополнительных работ: начало работ: 08.02.2024, окончание работ: 10.02.2024).

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023г., в том числе дополнительные работы, со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не были выполнены в полном объеме.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023. расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 2 502 363,86 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 3864 от 09.10.2023, № 3865 от 09.10.2023, № 615 от 09.02.2024, № 616 от 09.02.2024.

В связи с невыполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023 и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 2 502 363,86 руб., в т.ч. НДС.

1.9. Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), -заключен Договор подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 на производство комплекса работ по монтажу наружных сетей водоснабжения (В1) на Объекте: «Жилые дома (стр. №№ 1, 2) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, расположенные по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный», ул. Самохина 1-я».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 1 706 512,49 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 определены Сторонами следующим образом: начало: 15.01.2024, окончание работ: 31.01.2024.

По состоянию на 15.07.2024 работы по Договору подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 со стороны Подрядчика - ООО ПСК «СЕТИ» не выполнены в полном объеме.

В соответствии с п. 10.1. Договора подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023г. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе этапа работ) более чем на 7 (Семь) календарных дней. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан осуществить возврат неосвоенного (неотработанного) аванса путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Обязанность Подрядчика по возврату неосвоенного (неотработанного) аванса считается исполненной с даты поступления денежных средств, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса на расчетный счет Заказчика.

В связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 10.1. Договора, письменной Претензией ООО СЗ «Каскад» (исх. № б/н от 15.07.2024) уведомило ООО ПСК «СЕТИ» об одностороннем расторжении Договора подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023с даты получения данной Претензии.

Таким образом, Договор подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 расторгнут ООО СЗ «Каскад» в одностороннем порядке 30.07.2024.

В период действия Договора подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023г. Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 1 006 363,67 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 3867 от 09.10.2023, № 3868 от 09.10.2023.

В связи с невыполнением Подрядчиком работ по Договору подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023 и, как следствие, односторонним расторжением ООО СЗ «Каскад» Договора подряда, в соответствии с п. 10.1. Договора, возврату подлежит неосвоенный (неотработанный) аванс в размере 1 006 363,67 руб., в т.ч. НДС.

Между ООО СЗ «Каскад» (Заказчиком) и ООО ПСК «СЕТИ» (Подрядчиком), заключен Договор подряда № 2707/3Ч4Ч/В1 от 27.07.2023 на производство комплекса работ по строительству наружных сетей водоснабжения на Объекте: «Водоснабжение и водоотведение жилых домов № 3, № 4 по улице Яблоневой, находящихся по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, микрорайон «Яблочный»».

Согласно п. 2.1. Договора подряда № 2707/ЗЧ4Ч/В1 от 27.07.2023 (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 19.02.2024 к Договору подряда № 2707/344Ч/В 1 от 27.07.2023) общая стоимость работ по Договору определена Сторонами на основании Калькуляции № 1 (Приложение № 1 к Договору) и составляет 1 904 719,75 руб., в т.ч. НДС.

Сроки производства работ в соответствии с п. 3.1. Договора подряда № 2707/3Ч4Ч/В1 от 27.07.2023 определены Сторонами следующим образом: начало работ: 27.07.2023, окончание работ: 10.08.2023.

Таким образом, Сторонами согласованы все существенные условия Договора подряда.

В рамках Договора подряда № 2707/ЗЧ4Ч/В1 от 27.07.2023 Заказчиком - ООО СЗ «Каскад», - в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была произведена оплата по Договору на общую сумму 1 923 670,67 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Платежными поручениями № 2700 от 28.07.2023, № 2701 от 28.07.2023, № 2702 от 28.07.2023, № 2780 от 03.08.2023, № 3371 от 11.09.2023.

При этом общая стоимость выполненных и принятых работ по Договору подряда № 2707/3Ч4Ч/В1 от 27.07.2023 составляет 1 904 719, 75 руб., в т.ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 29.02.2024, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1 от 29.02.2024.

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Сумма излишне полученных денежных средств в размере 18 950,92 руб., в т.ч. НДС, составляет неосновательное обогащение ООО ПСК «СЕТИ» и подлежит возврату в соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ.

Требование о возврате суммы неосновательного обогащения было заявлено ООО СЗ «Каскад» в письменной претензии (исх. № б/н от 15.07.2024), полученной ООО ПСК «СЕТИ» 30.07.2024г.

До настоящего времени требование со стороны ООО ПСК «СЕТИ» не исполнено, сумма излишне полученных денежных средств не возвращена в адрес ООО СЗ «Каскад».

В рамках разовых поставок без заключения соответствующего Договора поставки ООО СЗ «Каскад» в адрес ООО ПСК «СЕТИ» был поставлен щебень 40-70 тн, в количестве 345,64 т., стоимостью 667,33 руб., без учета НДС, за 1 т., что подтверждается универсально-передаточными документами № 25 от 01.10.2023, № 27 от 02.10.2023.

Общая стоимость поставленного товара составила 276 788,50 руб., в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственного до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Статьей 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии со ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара, покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок в соответствии со ст. 314 ГК РФ.

В силу ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнения, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом или иными нормативными актами.

Между тем, из пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" следует, что покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом или иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после передачи ему товаров.

В силу требований ст. 454, п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность по оплате товара возникает у покупателя непосредственно после получения товара.

В силу изложенного, отсутствие согласованного между сторонами срока поставки товара, не освобождает ответчика от обязанности оплатить согласованную сторонами сумму за поставленный товар.

В соответствии с требованиями ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Поскольку срок оплаты товара по универсальным передаточным документам № 25 от 01.10.2023, № 27 от 02.10.2023 сторонами не определен, полагаем, что необходимо руководствоваться п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, оплата товара должна быть произведена не позднее дня его получения.

Требование об оплате поставленного товара было заявлено ООО СЗ «Каскад» в письменной претензии (исх. № б/н от 15.07.2024), полученной 000 ПСК «СЕТИ» 30.07.2024.

До настоящего времени требование со стороны ООО ПСК «СЕТИ» не исполнено, оплата поставленного товара в адрес ООО СЗ «Каскад» не произведена.

В рамках разовой поставки без заключения соответствующего Договора ООО СЗ «Каскад» в адрес ООО ПСК «СЕТИ» была оплачена денежная сумма (предоплата) в размере 300 000 рублей, в том числе НДС, на приобретение щебня 40/70, в количестве 853,34 т., что подтверждается Платежным поручением № 2986 от 16.08.2023.

До настоящего времени товар не поставлен.

Сумма полученных денежных средств в размере 300 000 руб., в т.ч. НДС, составляет неосновательное обогащение ООО ПСК «СЕТИ» и подлежит возврату в соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ.

Цена настоящего иска составляет 13 030 624 руб. 37 коп.

Сумма государственной пошлины, подлежащая оплате, согласно п. 1 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ составляет 88 153 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 454, 486, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец просит:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 4 008 805 рублей 95 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 2412/57НВК от 24.12.2021;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 284 456 (Двухсот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот пятидесяти шести) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 2605/15/К2 от 25.05.2022;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 467 156 (Четырехсот шестидесяти семи тысяч ста пятидесяти шести) рублей 47 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № К2/19 от 19.01.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 1737 711 (Одного миллиона семисот тридцати семи тысяч семисот одиннадцати) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № К2/16 от 20.01.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 1 (Одной) копейки, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 2806/ТС/ЗЧ от 28.06.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 389 157 (Трехсот восьмидесяти девяти тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 1207/ЗЧ4Ч/К2 от 12.07.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 2 038 869 (Двух миллионов тридцати восьми тысяч восьмисот шестидесяти девяти) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 2906/7.51/К1 от 29.06.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 2 502 363 (Двух миллионов пятисот двух тысяч трехсот шестидесяти трех) рублей 86 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 1Ч/ВО от 09.10.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 1 006 363 (Одного миллиона шести тысяч трехсот шестидесяти трех) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму неосвоенного (неотработанного) аванса по Договору подряда № 1Ч/ВС от 09.10.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 18 950 (Восемнадцати тысяч девятисот пятидесяти) рублей 92 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму излишне уплаченных денежных средств по Договору подряда № 2707/3Ч4Ч/В1 от 27.07.2023;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму задолженности за поставленный товар согласно универсально-передаточным документам № 25 от 01.10.2023, № 27 от 02.10.2023 в размере 276 788 (Двухсот семидесяти шести тысяч семисот восьмидесяти восьми) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС;

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Строительной Компании «СЕТИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Специализированного застройщика «Каскад» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, составляющих сумму произведенной оплаты за непоставленный товар - щебень 40/70;

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствие со ст. 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

В Обзоре судебной практики ВС РФ N 2 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 26.04.2017г.) разъяснено, что из названной нормы права следует, что неосновательным обогащением следует считать не то, что исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и явно выходит за рамки его содержания.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу положений статей 8, 9, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участник процесса не может быть безосновательно освобожден от обязанности доказывания факта, на который он ссылается в обоснование приводимых им доводов по рассматриваемому спору.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 N 11524/12 по делу N А51-15943/2011 сформулирована позиция, согласно которой распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика.

Поскольку истец не имел намерения передать имущество в дар и в силу пункта 4 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, оснований для применения пп. 4 статьи 1109 ГК РФ не имеется.

Данная правовая позиция получила развитие в дальнейшем в судебной практике, что следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2002 N 2773/01, принятому по делу N А03-4480/00-24, а также (абз.2 Пункта 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, п. 16 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020г. и др.

Ответчик не представил доказательств предоставления истцу встречного обеспечения в виде качественного выполнения работ, поставки товара или возврата денежных средств на сумму 13 030 624 руб. 37 коп.

Удержание ответчиком денежных средств истца без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований является возникновением между ними внедоговорного обязательства вследствие неосновательного обогащения (п.2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик доказательств возврата полученных денежных средств либо наличия обстоятельств, освобождающих его от возврата спорных денежных средств суду не представил. Оснований для удержания ответчиком суммы в размере 13 030 624 руб. 37 коп., не имеется.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование истца является обоснованным, подтверждается материалами дела и подлежит удовлетворению в сумме 13 030 624 руб. 37 коп.

Иск удовлетворен, следовательно, расходы по госпошлине относятся на ответчика (ст.110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Сети», г. Челябинск, ОГРН: <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Каскад», г. Челябинск, ОГРН: <***>, неосновательное обогащение в размере 13 030 624 руб. 37 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 88 153 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Каскад», г. Челябинск, ОГРН: <***>, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 0 руб. 12 коп., уплаченную по платежному поручению № 4742 от 15.08.2024.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья И.В. Костарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.