АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ул. 50-й Гвардейской Дивизии, д. 17, г. Донецк, г.о. Донецк,
Донецкая Народная Республика, 283052, е-mail: a85.info@arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
город Донецк
21 ноября 2025 года дело № А85-1807/2025
резолютивная часть решения объявлена 07 ноября 2025 года
решение изготовлено в полном объеме 21 ноября 2025 года
Арбитражный суд Донецкой Народной Республики в составе судьи
Быкадорова Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Придатко Д.Н.,
при участии представителей сторон:
от истца: ФИО1 – доверенность № 034/25 от 24.04.2025 г., диплом,
паспорт;
от ответчика: не явился (извещен надлежащим образом);
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Публично-правовой компании «Роскадастр» (г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ ФИО2,
ИНН <***>, ОГРН <***>) к Государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Донецкая Народная Республика,
г.о. Донецк, г. Донецк, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Публично-правовая компания «Роскадастр» (далее – истец, ППК «Роскадастр») обратилась в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики с иском к Государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт
землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (далее – ответчик, ГУП ДНР «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных») о взыскании неосновательного обогащения по договору субподряда на выполнение работ № 38/СП от 03 апреля 2024 года в размере 10 989,42 рублей.
В обоснование исковых требований истец ссылается на те обстоятельства, что ответчиком в нарушение условий Договора субподряда № 38/СП от 03 апреля 2024 года не выполнены подрядные работы, а также не возвращен перечисленный аванс, кроме того, истцом в соответствии с нормами действующего законодательства начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.
20 октября 2025 года, 06 ноября 2025 года через канцелярию суда от истца поступили заявления об уточнении исковых требований, в котором Публично-правовая компания «Роскадастр» просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 10 989,42 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 111,29 рублей, процентов, начисляемых за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения (л.д. 86-88, 94-96).
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного решения, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
В связи с тем, что Публично-правовая компания «Роскадастр» уточнила исковые требования, суд рассматривает дело с учетом указанных уточнений исковых требовании от 06 ноября 2025 года.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, ссылаясь на основания, изложенные в иске, с учетом уточнений исковых требований от 06 ноября 2025 года, просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Учитывая неявку в судебное заседание представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства, а также непредставления ответчиком отзыва на исковое заявление, суд, в соответствии с частью
4 статьи 131, частью 4 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле доказательствам.
Заслушав представителя истца, исследовав доказательства, находящиеся в деле, оценив их в совокупности, суд установил следующее.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
№ ЮЭ9965-25-63247802 от 24.04.2025 датой государственной регистрации Публично-правовой компании «Роскадастр» (ИНН <***>, ОГРН <***>) является
31 октября 2022 года. Датой включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц является 31 октября 2022 года (л.д. 15-60).
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
№ ЮЭ9965-25-62939392 от 24.04.2025 датой государственной регистрации Государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (ИНН <***>, ОГРН <***>) является 23 июня 2015 года. Датой включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц является
30 ноября 2022 года (л.д. 61-65).
03 апреля 2024 года между Публично-правовой компанией «Роскадастр» (Генподрядчик) и Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Субподрядчик) заключен Договор субподряда
№ 38/СП на выполнение работ (далее – Договор) с приложениями (л.д. 66-69).
Согласно пункту 1.1. Договора Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генподрядчика работы связанные с подготовкой схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее по тексту – схема на КПТ) в отношении земельного участка, ориентировочной площадью 1,3790 га, расположенного по адресу: РФ, <...> и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
В соответствии с пунктом 2.1. Договора общая стоимость работ по настоящему Договору определяется исходя из объема выполненных работ на основании Технического задания и составляет 36631,41 (тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать один)
41 копейка, в том числе НДС. Субподрядчик является плательщиком НДС (в размере 20%).
Согласно пункту 2.2. Договора в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Генподрядчик обязуется перечислить Субподрядчику аванс в размере 30% от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
В силу пункта 2.5. Договора оплата осуществляется за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре, согласно счету на оплату, за счет собственных средств филиала ППК «Роскадастр» по Донецкой Народной Республике.
Пунктом 3.1. Договора Субподрядчик приступает к выполнению работ после подписания настоящего Договора и получения Технического задания от Генподрядчика.
В соответствии с пунктом 3.2. Договора сроки выполнения работ составляют
25 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
Согласно пункту 3.3. Договора сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.
В соответствии с пунктом 4.1. Договора Субподрядчик обязуется, в частности: выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием, в срок, установленный настоящим Договором согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации; передать Генподрядчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
В силу пункта 4.2. Договора Генподрядчик обязуется, в частности: своевременно принять результат выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора; оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.
Согласно пункту 5.1. Договора результаты выполненных работ передаются Субподрядчиком Генподрядчику в 1 (одном) экземпляре в бумажном виде по описи (накладной) и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. Приемка-передача документации осуществляется уполномоченными представителями Сторон по доверенности.
В соответствии с пунктом 5.2. Договора приёмка выполненных работ оформляется Сторонами путем подписания двустороннего Акта приёма-передачи выполненных работ в
5 (пяти) дневный срок с момента получения Генподрядчиком результатов работ.
В 5 (пяти) дневный срок после получения результатов работ, в случае если Генподрядчик не произвел со своей стороны действий по надлежащему оформлению Актам приёма- передачи выполненных работ и не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Генподрядчиком и подлежат оплате.
Пунктом 7.1. Договора предусмотрено, что стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
Согласно пункту 7.2. Договора за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору.
В силу пункта 10.1. Договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует не более 3х месяцев, а в части исполнения Сторонами своих взаимных обязательств – до полного их исполнения.
17 мая 2024 года между Публично-правовой компанией «Роскадастр» по Донецкой Народной Республики (Генподрядчик) и Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Субподрядчик) подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 38/СП от 03 апреля 2024 года, согласно которому на основании пункта 10.6 Договора Стороны пришли к соглашению о приостановлении Договора с даты подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения (л.д. 70).
В соответствии с пунктом 2. Дополнительного соглашения Стороны договорились, что правоотношения по Договору будут возобновлены с даты подписания Дополнительного соглашения о возобновлении действий Договора (л.д. 70).
28 июня 2024 года между Публично-правовой компанией «Роскадастр» по Донецкой Народной Республики (Генподрядчик) и Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Субподрядчик) подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 38/СП от
03 апреля 2024 года, согласно которому пункт 10.1 Договора от 06.02.2024 № 38/СП изложен в новой редакции: «10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 28.02.2025 г., а в части исполнения своих взаимных обязательств – до полного их исполнения.» (л.д. 71).
05 февраля 2025 года между Публично-правовой компанией «Роскадастр» по Донецкой Народной Республики (Генподрядчик) и Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Субподрядчик) подписано Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № 38/СП от
03 апреля 2024 года, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор от 03.04.2024 № 38/СП с даты подписания Дополнительного соглашения; денежные средства в размере 10 989,42 рублей перечисленные Генподрядчиком Субподрядчику в соответствии с п. 2.2. Договора подлежат возврату Генподрядчику; субподрядчик обязуется перечислить денежные средства указанные в
п. 2 Настоящего Дополнительного соглашения на расчётный счёт Генподрядчика; обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения, а в части исполнения Субподрядчиком обязательств в соответствии с п. 3 настоящего дополнительного соглашения до полного исполнения обязательств (л.д. 71-72).
Из представленных в материалы дела документов следует, что 08 апреля
2024 года Публично-правовой компанией «Роскадастр», во исполнение
пункта 2.2. Договора субподряда № 38/СП от 03 апреля 2024 года, Государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» перечислены денежные средства в качестве авансового платежа на выполнение работ, что подтверждается платежным поручением от 08.04.2024 № 568 на сумму 10 989,42 рублей (л.д. 73).
14 февраля 2025 года истцом в адрес Государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» было направлено письмо от 14.02.2025
№ 2.5-32-006-П/2025, в котором указывалось о необходимости возврата денежных средств, а именно: 10 989,42 рублей по договору субподряда на выполнение работ от 03.04.2024 № 38/СП, согласно Дополнительного соглашения № 2 от 05.02.2025,
перечисленных Публично-правовой компанией «Роскадастр» в качестве авансового платежа по Договору (л.д. 74).
26 февраля 2025 года Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» в адрес истца направлено письмо от 26.02.2025
№ 1/01-26.02, согласно которому ответчик указывает на отсутствие возможности возвратить авансовый платёж на счет Публично-правовой компании «Роскадастр», так как на предприятии полностью отсутствует производственная деятельность (л.д. 75).
07 марта 2025 года истцом в адрес Государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» направлена претензия
№ 2.4-00248-ИМ/25 от 07.03.2025 г., в которой указывалось о возврате авансового платежа, перечисленного по Договору подряда № 38/СП от 03.04.2025, в течении 30-ти рабочих дней с момента получения настоящей претензии (л.д. 75-76).
Возврат авансового платежа не произведен, в связи с чем у ответчика возникла задолженность перед истцом по Договору субподряда № 38/СП на выполнение работ от
06 февраля 2024 года в размере 10 989,42 рублей, что стало основанием для обращения в суд с соответствующими исковыми требованиями.
Принимая во внимание дату возникновения спорных правоотношений между сторонами, к спорным правоотношениям подлежит применению – Гражданский кодекс Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, являются договора и иные сделки, предусмотренные законом, а также договора и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.
Согласно части 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с частью 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
В силу частей 1, 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Согласно части 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии с частью 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Частью 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса
Таким образом, стороны, подписав Договор субподряда № 38/СП на выполнение работ от 03 апреля 2024 года, согласовали все его условия и приняли на себя все указанные в нём обязательства.
В нарушение условий Договора субподряда № 38/СП на выполнение работ от
03 апреля 2024 года ответчик авансовый платеж не вернул, своих договорных обязательств перед истцом в полном объёме не выполнил.
Принимая во внимание то, что Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» нарушены условия Договора, задолженность существует и на момент рассмотрения дела ответчиком не оплачена, исковые требования Публично-правовой компании «Роскадастр» о взыскании неосновательного обогащения по договору субподряда на выполнение работ № 38/СП от
03 апреля 2024 года, в размере 10 989,42 рублей, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Относительно исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2025 по 15.10.2025 в размере 1 111,29 рублей, суд отмечает следующее.
В соответствии с пунктом 7.1. Договора стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
В силу части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Учитывая фактическое наличие у ответчика задолженности по возврату уплаченного аванса, истцом в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации начислены проценты на сумму долга за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2025 по 15.10.2025 года с учетом размера ключевой ставки Центрального Банка Донецкой Народной Республики, Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в размере 1 111,29 рублей.
Проверив предоставленный истцом расчет процентов (л.д. 87-88), суд приходит к выводу о том, что расчет проведен арифметически верно.
Исходя из изложенного, поскольку истцом произведён верный расчёт процентов, исковые требования Публично-правовой компанией «Роскадастр» о взыскании процентов
за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2025 по 15.10.2025 в размере 1 111,29 рублей, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Относительно исковых требований о взыскании процентов, начисляемых за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения, суд отмечает следующее.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения процентов по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).
Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.
Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).
В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).
При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.
Таким образом, суд считает правомерным и таким, что подлежит удовлетворению требование о взыскании с ответчика в пользу истца процентов, начисляемых за каждый
день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, в соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.
Истцом в материалы дела представлены надлежащие доказательства, подтверждающие исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в размере 10 989,42 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности 1 111,29 рублей за период с 08.04.2025 по 15.10.2025 года, проценты, начисляемые за каждый день просрочки, начиная с 16.10.2025 года до дня фактического исполнения обязательства, в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения.
В соответствии с частью 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Таким образом, поскольку исковые требования Публично-правовой компании «Роскадастр» удовлетворены в полном объёме, государственная пошлина в размере
10 000,00 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь статьями 6, 7, 13, 65, 71, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -
РЕШИЛ:
Иск Публично-правовой компании «Роскадастр» к Государственному унитарному предприятию Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» о взыскании неосновательного обогащения по договору субподряда на выполнение работ № 38/СП от
03 апреля 2024 года заключенному Публично-правовой компанией «Роскадастр» по Донецкой Народной Республики и Государственным унитарным предприятием Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» в размере 10 989,42 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 111,29 рублей за период с 08.04.2025 по 15.10.2025, процентов, начисляемых за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения – удовлетворить.
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Республиканский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства, геодезии, картографии и инфраструктуры геопространственных данных» (Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ИНН юридического лица <***>, КПП юридического лица 930901001,
ОГРН юридического лица <***>) в пользу Публично-правовой компании «Роскадастр (г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ ФИО2,
ИНН <***>, КПП юридического лица 770801001, ОГРН <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 10 989,42 рублей (десять тысяч девятьсот
восемьдесят девять рублей 42 копейки), проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности 1 111,29 рублей (одна тысяча сто одиннадцать рублей 29 копеек) за период с 08.04.2025 по 15.10.2025 года, проценты, начисляемые за каждый день просрочки, начиная с 16.10.2025 года до дня фактического исполнения обязательства, в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату исполнения.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня принятия решения. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Донецкой Народной Республики.
Судья Ю.В. Быкадоров