Решение по делу № А53-31360/2023 от 27.11.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону

27 ноября 2023 г.Дело № А53-31360/23

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Селезневой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Управлению коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о внесении изменений в муниципальный контракт,

при участии:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности № 11 от 09.01.2023 (до перерыва),

от ответчика: представитель не явился,

установил, что общество с ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Управлению коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (далее – ответчик, Учреждение) о внесении изменений в муниципальный контракт № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области».

В процессе рассмотрения спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил суд обязать ответчика исполнить пункт 4.1.1. муниципального контракта № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 путем передачи истцу земельного участок с кадастровым номером 61:02:0060101:3357 по адресу: Ростовская область, р-н Аксайский, х. Ленина, ул. Онучкина, 42а, для строительства ВНС х. Ленина; обязать ответчика заключить с истцом дополнительное соглашение о внесении изменений в муниципальный контракт № ЭА-15-2021 от 20.07.2021, а именно: пункт 3.1. контракта изложить в новой редакции «Срок выполнения работ: со дня заключения Контракта до 31 декабря 2024 года»; пункт 17.1. изложить в новой редакции: «Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 января 2025 года, а в части принятых и неисполненных сторонами обязательств до их полного исполнения»; Приложение № 4 «График выполнения строительных работ» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к дополнительному соглашению.

Суд принял уточненные требования к рассмотрению.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования, пояснил, что основанием для подачи иска является невыполнение ответчиком обязанности по передаче истцу земельного участка для строительства водонапорной станции, а также необходимость внесения изменений в контракт в части сроков выполнения работ в связи с изменением проектной документации.

Ответчик явку представителя не обеспечил, позицию по спору изложил в отзыве на исковое заявление.

Суд в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявил в судебном заседании 13.11.2023 года перерыв до 16.11.2023 года до 10 часов 00 минут.

Информация о перерыве доведена судом до сведения представителей сторон, присутствовавших в судебном заседании, а также размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда и лиц, участвующих в деле (представитель истца).

Представитель истца поддержал исковые требования в уточненной редакции.

Ответчик через систему « Мой арбитр» направил дополнительные документы, в том числе пояснения по делу с учетом уточнения исковых требований, которые приобщены судом к материалам дела.

Согласно доводам пояснений Управление не возражает против внесения изменений в Муниципальный контракт и последующей передачи земельного участка, просит рассмотреть дела в отсутствие его представителя.

Суд в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявил в судебном заседании 16.11.2023 года перерыв до 20.11.2023 года до 09 часов 05 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявление рассмотрено судом в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

20.07.2021 между Учреждением (заказчик по договору) и Обществом (подрядчик по договору) был заключен муниципальный контракт № ЭА-15-2021 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области». По условиям пункта 1.1. контракта, подрядчик на свой риск обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта: «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области» (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту), а также утвержденной проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

В соответствие с пунктом 3.1. контракта срок выполнения работ - со дня заключения контракта до 31 марта 2024 года.

Пунтом 3.2. контракта предусмотрено, что работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к контракту, графиком выполнения строительных работ (Приложение № 4 к контракту), в котором указываются периоды выполнения работ, а также действующими нормами и техническими условиями.

Срок действия контракта установлен пунктом 17.1. контракта - со дня его заключения по 30 апреля 2024 года, а в части принятых и неисполненных сторонами обязательств до их полного исполнения.

Согласно пункту 4.1.1. контракта заказчик в течение 3 (трех) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта обязан передать подрядчику по актам приема-передачи проектно-сметную документацию, утвержденную к производству работ, в трех экземплярах; земельный участок (строительную площадку); заверенную заказчиком копию разрешения на строительства.

Как пояснил истец, ответчик обязательства по передаче строительной площадки не исполнил.

01 марта 2022 стороны провели совместный осмотр площадки водонапорной станции х. Ленина, по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р -н Аксайский, х. Ленина, ул. Онучкина, д.42, кадастровый номер земельного участка: 61:02:0060101:3357 и зафиксировали актом осмотра, что на строительной площадке водонапорной станции х. Ленина, по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, х. Ленина, ул. Онучкина, д.42, кадастровый номер земельного участка: 61:02:0060101:3357 по состоянию на момент осмотра находятся опоры действующих воздушных линий ЛЭП-10кВ в количестве 8 (восьми) штук. Вынос сетей электроснабжения не выполнен. Вынос сетей связи не выполнен. Осмотрев место строительства стороны установили, что начало строительства водопроводной насосной станции х. Ленина не представляется возможным.

Из отзыва ответчика следует, что в текущем 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по выносу ВЛ сетей. Между Управлением и публичным акционерным обществом «Россети Юг» заключено соглашение № 61202301000581 от 22 мая 2023 о компенсации, согласно которому собственник объектов электросетевого хозяйства (ПАО «Россети ЮГ») осуществляет переустройство объектов из зоны производства работ заявителя с целью осуществления мероприятий по освобождению территорий. Соглашение № 61202301000581 от 22 мая 2023 года представлено в материалы дела.

Помимо этого, из иска и дополнений к нему следуют, что при производстве работ по контракту возникли иные обстоятельства, препятствующие выполнению работ.

Так, проектом межевания том 3 (книга) 1 определен перечень земельных участков, находящихся в частной собственности, полностью или частично попадающих в зону отвода линейного объекта «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области». Вместе с тем, собственники земельных участков не допустили истца для выполнения работ по прокладке трубопровода по принадлежащим им земельным участкам.

Письмом № 17/11/1 от 17.11.2021 истец приостановил выполнение работ по прокладке трубопровода и обратился к ответчику с требованием обеспечить допуск к месту производства работ либо внести изменения в проектную документацию в части способа производства работ с открытого на закрытый. Ответчик письмом № 63.12/642 от 30.05.2022 уведомил истца о внесении изменений в проектную документацию. Измененная проектная документация была передана подрядчику «в работу» в августе 2022.

В связи с невозможностью исполнения контракта, связанной с внесением изменений в проектную документацию и ввиду непредоставления земельного участка для строительства водонапорной станции, истец сославшись на пункт 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с сопроводительными письмами № 28/07/01 от 28.06.2023, № 05/07/1 от 05.07.2023 направил в адрес ответчика проект дополнительного соглашения № 12/13 от 28.06.2023 к муниципальному контракту № ЭА-15-2021 от 20 июля 2021 с приложением Графика выполнения строительных работ.

Заказчик в подписании дополнительного соглашения отказал, предложив разрешить вопрос о его подписании в судебном порядке.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные по делу доказательства, заслушав пояснения сторон, третьего лица, суд приходит к следующим выводам.

Правоотношения сторон вытекают из государственного контракта на выполнение подрядных работ, правовое регулирование которого осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пунктом 1 стать 747 ГК РФ установлено, что Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

Ответчик не оспаривает факт того, что в рамках п. 4.1.1 контракта истцу не был передан земельный участок с кадастровым номером 61:02:0060101:3357 по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, х. Ленина, ул. Онучкина, д.42 для строительства водонапорной станции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Пунктом 3 статьи 307 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства.

Статьей 309 ГК РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310).

Письмами № 19/01/3 от 19.01.2023 и № 15/05/1 от 15.05.2023 Общество уведомляло Управление о необходимости в рамках исполнения контракта освободить и передать земельный участок для производства работ, а также продлить срок выполнения работ по контракту.

Ответными письмами 63.12/1651 от 04.03.2022, № 63.12/2642 от 18.05.2022, № 63.12/1645 от 23.01.2023, № 63.12/1648 от 17.05.2023 Управление указало на отсутствие возможности передать строительную площадку, не возражало против переноса сроков выполнения работ в судебном порядке.

Ответчик представил пояснения о том, что в настоящее время работы по выносу ВЛ обеспечены бюджетными ассигнованиями. В материалах дела имеется соглашение № 61202301000581 от 22.05.20213, заключенное между Управлением и ПАО «Россети Юг» об освобождении земельного участка.

В этой связи, суд приходит к выводу, что на момент рассмотрения спора отсутствуют обстоятельства препятствующие ответчику исполнить обязательства по передаче строительной площадке,

С учетом изложенного, суд считает требования истца в этой части спора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В соответствии с пунктом 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. По смыслу положений статей 766 ГК РФ срок окончания работ является существенным условием договора подряда.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 95 № Закона 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Федерального закона, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Указанное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

Между тем, закон № 44-ФЗ не содержит запрета на изменение в судебном порядке условий Контракта в связи с существенным изменением условий его исполнения.

Анализ положений Закона № 44-ФЗ показывает, что в нем отсутствуют нормы, регулирующие взаимоотношения и последовательность действий сторон при наступлении не зависящих от сторон обстоятельств, существенно влияющих на исполнение контракта.

Суд отклоняет довод ответчика о том, что перечень оснований для изменения существенных условий контракта является исчерпывающим, ввиду того, что он противоречит позиции госорганов в отношении строительных контрактов, указанных в п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, отраженной в Совместном письме Минфина России № 24-06-06/45785, Минстроя России № 24044-АЛ/09, ФАС России « ПИ/47490/21 от 10.06.2021 «О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности изменения цены и срока исполнения государственного контракта».

Как следует из совместного письма государственных органов, указанные в п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ «независящие от сторон контракта обстоятельства» предполагают открытый перечень обстоятельств.

Пунктом 15.1. контракта определены основания его изменения по соглашению сторон, в том числе указано, что если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Суд учитывает, что Управление не возражало против внесения изменений в контракт в части в судебном порядке, о чем уведомило ответчика письмами, имеющимися в материалах дела.

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором (часть 1 статьи 450 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами или договором. В силу пункта 1 статьи 451 ГК РФ основанием для изменения договора является существенное изменение обстоятельств. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. По смыслу пункта 2 статьи 451 ГК РФ если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Таким образом, для применения данного нормативного положения существенное изменение обстоятельств, позволяющее корректировать условия договора, предполагает собой наличие объективных причин, не зависящих от воли участников соответствующих правоотношений.

Лицо, требующее изменения действующего договора, должно доказать наличие существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, а также совокупность перечисленных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 451 ГК РФ.

Судом признается установленным, что внесение изменений в части срока выполнения работ вызвано изменением объективных обстоятельств в виде внесения изменений в проектную документацию ввиду недопуска Подрядчика собственниками земельных участков к производству работ. Стороны при заключении контракта данные обстоятельства предвидеть не могли.

Предметом контракта является Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области», реализуемого в рамках федерального проекта «Чистая вода», а также объекта «Водоснабжение х. Алитуб Аксайского района».

Из представленных в материалы дела документов следует, что реализация проекта направлена на обеспечение жителей в Аксайском, Зерноградском и Кагальницком районах.

В материалах дела имеется Постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 12.05.2023 № 250 «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для поселенческого звена Зерноградского городского поселения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Из указанного постановления следует, что Администрация признала сложившуюся обстановку, связанную с критическим состоянием на участке протяженностью 6050 м магистрального водовода от насосной станции НС-1-го подъема водозаборных сооружений муниципального унитарного предприятия Зерноградского городского поселения «Зерноградское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ») до насосной станции НС-2-го подъема, как «Чрезвычайную ситуацию». Пунктом 2 Постановления возникшая чрезвычайная ситуация отнесена к «Чрезвычайной ситуации техногенного характера».

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что расторжение контракта может повлечь для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения Контракта на измененных судом условиях (в частности, затраты на проведение нового конкурса на заключение контракта), привести к нарушению баланса имущественных интересов обеих сторон Контракта, а также к нарушению общественных интересов большого круга лиц, к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Сохранение существующих условий договора нарушает соотношение имущественных интересов сторон, создает риск возникновения убытков и неблагоприятных последствий для истца, истец по независящим от сторон обстоятельствам не имеет возможности исполнить контракт на предусмотренных в предусмотренные сроки.

Суд учитывает, что истцом исполнено требование действующего законодательства о предупреждении ответчика о невозможности исполнения условий Контракта на существующих условиях, по не зависящими от сторон обстоятельствам.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии совокупности, предусмотренных ст. 451 ГК РФ обстоятельств для внесения изменений в контракт в судебном порядке.

При таких обстоятельствах заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Истцом при подаче иска было оплачено в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по результатам рассмотрения заявленного требования относится на ответчика.

С учетом уточнения исковых требований государственная пошлина составила 12 000 руб.

Поскольку ответчик в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в размере 6000 руб. не подлежит взысканию в доход бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Обязать Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (ИНН <***>, ОГРН <***>) исполнить пункт 4.1.1. муниципального контракта № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 путем передачи обществу с ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) земельного участка с кадастровым номером 61:02:0060101:3357 по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, х. Ленина, ул. Онучкина, 42а, для строительства ВНС Ленина.

Обязать Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (ИНН <***>, ОГРН <***>) заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Полимерспецстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) дополнительное соглашение о внесении изменений в муниципальный контракт № ЭА-15-2021 от 20.07.2021 на следующих условиях:

Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ: со дня заключения Контракта до 31 декабря 2024 года».

Пункт 17.1. раздела 17 изложить в следующей редакции:

«17.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 января 2025 года, а в части принятых и неисполненных сторонами обязательств до их полного исполнения».

Приложение № 4 «График выполнения строительных работ» изложить в следующей редакции:

№ комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Физический объем работ

Срок исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Еидни-ца измере-ния

Кол-во

июл.21

авг.21

сен.21

окт.21

ноя.21

дек.21

янв.22

фев.22

мар.22

апр.22

май.22

июн.22

июл.22

авг.22

сен.22

окт.22

ноя.22

дек.22

янв.23

фев.23

мар.23

апр.23

май.23

июн.23

июл.23

авг.23

сен.23

окт.23

ноя.23

дек.23

янв.24

фев.24

мар.24

апр.24

май.24

июн.24

июл.24

авг.24

сен.24

окт.24

ноя.24

дек.24

1 этап

Разбивка осей водопровода

комплекс работ

Рекультивация земель технический этап

комплекс работ

Рекультивация земель биологический этап

комплекс работ

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений

комплекс работ

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Организация движения на период строительства

комплекс работ

Вынос сети водопровода с площадки ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Водопровод

комплекс работ

Колодцы. Земляные работы

комплекс работ

Сборные ж.б. колодцы

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 1- № 10

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 11- № 20

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы МК-10, МК-12, МК-15, МК-18, МК-19

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 21- № 30

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 31- № 40

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 41- № 48

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 58- № 60

комплекс работ

Монолитные прямоугольные колодцы № 82- № 89

комплекс работ

Автоматизация комплексная. Водопровод

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Общестроительные работы

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Внутренние сети водопровода насосной станции

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Внутренние сети канализации насосной станции

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Технологические решения

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Электроснабжение

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Автоматизация комплексная

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Система охранного видеонаблюдения

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Автоматическая пожарная сигнализация

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Отопление, вентиляция и кондиционирование

комплекс работ

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)

комплекс работ

Дизельная электростанция (ДЭС)

комплекс работ

Электроснабжение 0,4 Кв

комплекс работ

Освещение территории ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Сети связи. Вынос и защита сетей, площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Внутриплощадочные сети автоматизации, площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Внутриплощадочные сети водоснабжения

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Колодцы водопроводные

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Колодцы канализационные

комплекс работ

Площадка ВНС х. Верхнеподпольный. Электрохимическая защита трубопроводов

комплекс работ

Резервуары чистой воды. Площадкка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Электролизная. Площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Выгреб, емк. 4 м3. Площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Ограждение площадки ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Вертикальная планировка площадки ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Элементы благоустройства ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Подъездная автодорога к площадке ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

Лестница. Площадка ВНС х. Верхнеподпольный

комплекс работ

2 этап

Разбивка осей трассы водопровода

комплекс работ

Рекультивация земель технический этап

комплекс работ

Рекультивация земель биологический этап

комплекс работ

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений

комплекс работ

Вынос и защита сетей связи. Площадка ВНС х. Ленина

комплекс работ

Вынос и защита сетей связи. Площадка ВНС х. Истомино

комплекс работ

Вынос сети водопровода. Площадка ВНС х. Ленина

комплекс работ

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к ВНС х. Ленина

комплекс работ

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к ВНС х. Истомино

комплекс работ

Организация движения на период строительства дороги к ВНС х. Ленина

комплекс работ

Организация движения на период строительства дороги к ВНС х. Истомино

комплекс работ

Водовод. 2 этап

комплекс работ

Колодцы. Земляные работы

комплекс работ

Сборные ж.б. колодцы

комплекс работ

Колодцы монолитные прямоугольные МК-26, МК-26*, № 49 - № 54

комплекс работ

Колодцы монолитные прямоугольные МК-26, МК-26*, № 94 - № 100

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Общестроительные работы

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Внутренние сети водопровода

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Внутренние сети канализации

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Отопление, вентиляция, кондиционирование

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Технологические решения

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Электроснабжение

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Автоматика

комплекс работ

ВНС х. Ленина. АПС

комплекс работ

ВНС х. Ленина. Охранное видеонаблюдение

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Общестроительные работы

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Внутренние сети водопровода

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Внутренние сети канализации

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Отопление, вентиляция, кондиционирование

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Технологические решения

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Электроснабжение

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Автоматика

комплекс работ

ВНС х. Истомино. АПС

комплекс работ

ВНС х. Истомино. Охранное видеонаблюдение

комплекс работ

Водопровод. Автоматизаци комплексная

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Ленина. Электроснабжение 0,4 кВ

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Ленина. Освещение территории

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Ленина. Внутриплощадочныесети электроснабжения 10 кВ

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Ленина. КТП

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Ленина. ДЭС

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Истомино. Электроснабжение 0,4 кВ

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Истомино. Освещение территории

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Истомино. Внутриплощадочныесети электроснабжения 10 кВ

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Истомино. КТП

комплекс работ

Сооружения и сети электроснабжения площадки ВНС х. Истомино. ДЭС

комплекс работ

Внутриплощадочные сети автоматизации, площадка ВНС х. Ленина

комплекс работ

Внутриплощадочные сети автоматизации, площадка ВНС х. Истомино

комплекс работ

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Внутриплощадочные сети водоснабжения

комплекс работ

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Колодцы водопроводные

комплекс работ

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Колодцы канализационные

комплекс работ

100

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Электрохимическая защита трубопроводов

комплекс работ

101

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Внутриплощадочные сети водоснабжения

комплекс работ

102

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Колодцы водопроводные

комплекс работ

103

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

104

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Колодцы канализационные

комплекс работ

105

Сети водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Электрохимическая защита трубопроводов

комплекс работ

106

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Резервуары чистой воды и воздухообменная установка

комплекс работ

107

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Электролизная

комплекс работ

108

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Ленина. Выгреб, емкостью 4м3

комплекс работ

109

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Резервуары чистой воды и воздухообменная установка

комплекс работ

110

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Электролизная

комплекс работ

111

Сооружения водоснабжения и канализации площадки ВНС х. Истомино. Выгреб, емкостью 4м3

комплекс работ

112

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Ленина. Ограждение с подпорной стеной

комплекс работ

113

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Ленина. Вертикальная планировка

комплекс работ

114

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Ленина. Элементы благоустройства

комплекс работ

115

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Ленина. Подъездная автомобильная дорога в ВНС

комплекс работ

116

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Ленина. Лестница

комплекс работ

117

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Истомино. Ограждение с подпорной стеной

комплекс работ

118

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Истомино. Вертикальная планировка

комплекс работ

119

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Истомино. Элементы благоустройства

комплекс работ

120

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Истомино. Подъездная автомобильная дорога в ВНС

комплекс работ

121

Благоустройство и озеленение площадки ВНС х. Истомино. Лестница

комплекс работ

3 этап

122

Разбивка осей

комплекс работ

123

Рекультивация земель технический этап

комплекс работ

124

Рекультивация земель биологический этап

комплекс работ

125

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений

комплекс работ

126

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к х. Дивный

комплекс работ

127

Организация движения на период строительства дороги к х. Дивный

комплекс работ

128

Водопровод

комплекс работ

129

Колодцы

комплекс работ

130

Автоматизация комплексная. Водопровод

комплекс работ

131

ВНС х. Дивный. Общестроительные работы

комплекс работ

132

ВНС х. Дивный. Внутриплощадочные сети водопровода

комплекс работ

133

ВНС х. Дивный. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

134

ВНС х. Дивный. Технологические решения

комплекс работ

135

ВНС х. Дивный. Электроснабжение

комплекс работ

136

ВНС х. Дивный. Автоматика

комплекс работ

137

ВНС х. Дивный. Система охранного видеонаблюдения

комплекс работ

138

ВНС х. Дивный. Автоматическая пожарная сигнализация

комплекс работ

139

ВНС х. Дивный. Отопление, вентиляция, кондиционирование

комплекс работ

140

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)

комплекс работ

141

Дизельная электростанция (ДЭС)

комплекс работ

142

Электроснабжение 0,4 Кв

комплекс работ

143

Освещение территории

комплекс работ

144

Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, площадка ВНС х. Дивный

комплекс работ

145

Сети связи. Вынос и защита сетей связи

комплекс работ

146

Внутриплощадочные сети автоматизации

комплекс работ

147

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Дивный. Внутриплощадочные сети водоснабжения

комплекс работ

148

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Дивный. Колодцы водопроводные

комплекс работ

149

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Дивный. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

150

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Дивный. Колодцы канализационные

комплекс работ

151

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Дивный. Электрохимическая защита трубопроводов

комплекс работ

152

Резервуары чистой воды. Площадка ВНС х. Дивный

комплекс работ

153

Электролизная. Площадка ВНС х. Дивный

комплекс работ

154

Выгреб, емк. 4 м3. Площадка ВНС х. Дивный

комплекс работ

155

Ограждение площадки ВНС х. Дивный

комплекс работ

156

Вертикальная планировка площадки ВНС х. Дивный

комплекс работ

157

Элементы благоустройства ВНС х. Дивный

комплекс работ

158

Автомобильная дорога к ВНС п. Дивный

комплекс работ

159

Лестница. Площадка ВНС х. Дивный

комплекс работ

160

4 этап

161

Разбивка осей

комплекс работ

162

Рекультивация земель технический этап

комплекс работ

163

Рекультивация земель биологический этап

комплекс работ

164

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений

комплекс работ

165

Разбивка осей трассы. Автомобильная дорога к ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

166

Организация движения в период строительства

комплекс работ

167

Водопровод

комплекс работ

168

Колодцы

комплекс работ

169

Автоматизация комплексная. Водопровод

комплекс работ

170

ВНС х. Нижнеподпольный. Общестроительные работы

комплекс работ

171

ВНС х. Нижнеподпольный. Внутренние сети водопровода

комплекс работ

172

ВНС х. Нижнеподпольный. Внутренние сети канализации

комплекс работ

173

ВНС х. Нижнеподпольный. Технологические решения

комплекс работ

174

ВНС х. Нижнеподпольный. Электроснабжение

комплекс работ

175

ВНС х. Нижнеподпольный. Автоматика

комплекс работ

176

ВНС х. Нижнеподпольный. Система охранного видеонаблюдения

комплекс работ

177

ВНС х. Нижнеподпольный. Автоматическая пожарная сигнализация

комплекс работ

178

ВНС х. Нижнеподпольный. Отопление вентиляция, кондиционирование

комплекс работ

179

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)

комплекс работ

180

Дизельная электростанция (ДЭС)

комплекс работ

181

Электроснабжение 0,4 Кв

комплекс работ

182

Освещение территории

комплекс работ

183

Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ

комплекс работ

184

Сети связи. Вынос и защита сетей связи

комплекс работ

185

Внутриплощадочные сети автоматизации

комплекс работ

186

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Нижнеподпольный. Внутриплощадочные сети водоснабжения

комплекс работ

187

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Нижнеподпольный. Колодцы водопроводные

комплекс работ

188

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Нижнеподпольный. Внутриплощадочные сети канализации

комплекс работ

189

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Нижнеподпольный. Колодцы канализационные

комплекс работ

190

Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения ВНС х. Нижнеподпольный. Электрохимическая защита трубопроводов

комплекс работ

191

Резервуары чистой воды. Площадка ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

192

Электролизная. Площадка ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

193

Выгреб, емк. 4 м3. Площадка ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

194

Ограждение площадки ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

195

Вертикальная планировка ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

196

Элементы благоустройства ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

197

Автомобильная дорога к ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

198

Лестница. Площадка ВНС х. Нижнеподпольный

комплекс работ

5 этап

199

Разбивка осей

комплекс работ

200

Рекультивация земель технический этап

комплекс работ

201

Рекультивация земель биологический этап

комплекс работ

202

Снос и компенсационная посадка зеленых насаждений

комплекс работ

203

Водопровод

комплекс работ

204

Колодцы

комплекс работ

205

Автоматизация комплексная. Водопровод

комплекс работ

206

Утилизация мусора

м3

13899,23

Взыскать с Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу «Полимерспецстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяУкраинцева Ю.В.