Статья 766 ГК РФ. Содержание государственного или муниципального контракта (действующая редакция)
1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
Это конкретный перечень работ и их цена, которые подрядчик должен выполнить в рамках государственного или муниципального контракта.
🔹 Простыми словами: В контракте четко прописано, что именно нужно сделать (например, построить дорогу длиной 5 км) и сколько это стоит 💵.
📌 Что включает этот пункт?
✅ Перечень работ – какие задачи должен выполнить подрядчик 🏗️.
✅ Количество и объем – сколько километров дороги, квадратных метров здания и т. д. 📊.
✅ Стоимость – фиксированная цена или порядок ее расчета 💲.
✅ Сроки выполнения – когда подрядчик должен закончить работу ⏳.
📢 Почему это важно?
Если в контракте не будет точного объема и стоимости, это может привести к завышению цен, спорам и срыву сроков 🚫⚠️.
2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы.
Комментарий к ст. 766 ГК РФ
1. Государственный или муниципальный контракт включает в себя следующие положения:
- условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы: исчерпывающий перечень видов работ, которые должен выполнить подрядчик с указанием калькуляции, и стоимость каждой работы, входящей в объем работ;
- о сроках начала и окончания работ - конкретные даты или периоды, которыми обозначаются начало и окончание выполнения работ;
- размер и порядок финансирования и оплаты работ - указание на источник финансирования расходов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ или местный бюджет), объем финансирования по периодам (месяц, квартал, год), порядок перечисления денежных средств на счета подрядчика;
- способы обеспечения исполнения обязательств сторон в соответствии с гл. 23 ГК РФ.
В случае если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок, то его условия определяются по результатам проведения таких торгов, запроса котировок, и с учетом предложений победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок. Так, например, исходя из положений ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственный или муниципальный контракт может включать в себя условие о том, что поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
2. Применимое законодательство:
- ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Судебная практика:
- Определение ВАС РФ от 31.10.2011 N ВАС-14272/11;
- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.09.2011 N Ф07-8277/11 по делу N А56-69568/2010;
- Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.12.2010 по делу N А69-514/2010;
- Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.02.2012 N Ф02-100/12 по делу N А10-1996/2011;
- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.05.2005 N Ф04-2725/2005(11024-А70-12);
- Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012 N 15АП-6000/12;
- Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2011 N 18АП-6963/11;
- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.01.2014 N Ф07-10636/13 по делу N А56-29525/2013;
- Постановление ФАС Московского округа от 01.08.2013 N Ф05-8279/13 по делу N А40-87031/2012;
- Постановление ФАС Поволжского округа от 01.07.2013 N Ф06-4853/13 по делу N А55-21005/2012.