Решение по делу № А69-3562/2024 от 26.06.2025

Арбитражный суд Республики Тыва

ФИО1 ул., д. 91, <...>, тел. <***> (факс)

http://www.tyva.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Кызыл

Дело № А69-3562/2024

26 июня 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июня 2025 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе: судьи Чигжита Ш.С., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания Соян А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по уточненному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Адарон" (дата регистрации: 27.12.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 667011, <...>, помещ. 9)

к акционерному обществу "Россети Сибирь Тываэнерго" (дата регистрации: 16.10.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 667001, <...>)

об обязании направить подписанный проект договора

при участии в заседании:

от истца: адвоката Шаалы А.А. по доверенности от 21.10.2024;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 24.04.2025 № 00/152/5;

в качестве публики присутствует ФИО3 Монгеевич;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Адарон" (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к акционерному обществу "Россети Сибирь Тываэнерго" (ответчик) об обязании в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу направить в адрес ООО «Адарон» подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 на сумму 29 111 руб. 59 коп., технические условия к договору № 20.1700.2901.21 по заявке на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кв, расположенной по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт.

Определением от 21.11.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 14.01.2025.

Определением суда от 14.01.2025 дело назначено к судебному разбирательству на 05.02.2025.

Определениями суда от 05.02.2025, от 06.03.2025, от 09.04.2025, от 21.05.2025 судебное разбирательство неоднократно откладывалось.

03.06.2025 посредством системы «Мой арбитр» от истца поступило уточнённое исковое заявление, в котором просит: обязать акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Адарон» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по заявке общества с ограниченной ответственностью «Адарон» от 14.12.2021 на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: <...>, с 1000 кВт до 1630 кВт на условиях договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 и технических условий для присоединения к электрическим сетям № 8000483111 в редакции от 13.01.2022. Изложить спорные пункты 3.1. и 3.2. договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 в следующей редакции:

«п. 3.1. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 г. № 44 и составляет 29111,56 руб. (Двадцать девять тысяч сто одиннадцать рублей 56 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 4851,93 руб. (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один рубль 93 копейки).

п. 3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 2911,16 руб. (Две тысячи девятьсот одиннадцать рублей 16 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 485,19 руб. (Четыреста восемьдесят пять рублей 19 копеек) вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 8733,47 руб. (Восемь тысяч семьсот тридцать три рубля 47 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 1455,58 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять рублей 58 копеек) вносятся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 5822,31 руб. (Пять тысяч восемьсот двадцать два рубля 31 копейка), в том числе НДС 20 % в сумме 970,39 руб. (Девятьсот семьдесят рублей 39 копеек) вносятся в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 8733,47 руб. (Восемь тысяч семьсот тридцать три рубля 47 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 1455,58 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять рублей 58 копеек) вносятся в течение 15 (пятнадцати ) календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 2911,15 руб. (Две тысячи девятьсот одиннадцать рублей 15 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 485,19 руб. (Четыреста восемьдесят пять рублей 19 копеек) вносятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.».

К ходатайству приложены: доказательства направления уточнённого иска ответчику, адвокатский запрос от 14.05.2025, ответ на запрос от 02.06.2022 № 5023, платёжное поручение от 18.01.2022 № 129, доверенность представителя Шаалы А.А.

В судебном заседании представитель истца устно уточнила срок исполнения: «с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему спору» и просила удовлетворить уточненный иск.

Представитель ответчика возразила иску и считает, что договор подлежит заключению в редакции, предложенной ответчиком на сумму 876213 руб. 25 коп.; ходатайствовала о приобщении к делу проекта договора № 20.1700.2901.21 во второй редакции; ходатайствовала о привлечении к участию в деле Службы по тарифам Республики Тыва и Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель истца возразила на ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц.

Ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц судом рассмотрено и отклонено.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Из анализа указанной нормы следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска (заявления) к третьему лицу или возникновения права на иск (заявление) у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

Целью участия третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Лицо, чтобы быть привлеченным в процесс в качестве третьего лица, должно иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее.

Иными словами, после разрешения дела между истцом и ответчиком у третьего лица возникает право на иск или у сторон появляется возможность предъявления иска к третьему лицу, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

В данном случае ответчиком не доказано, что принятие по данному делу судебного акта затрагивает права и законные интересы Службы по тарифам Республики Тыва и Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва. При этом, антимонопольный орган изложил свою позицию по жалобе ООО «Адарон» на действия АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в рамках дела об административном правонарушении (постановление от 18.11.2022 приложено к иску).

Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства по делу.

Как следует из материалов дела, обществом с ограниченной ответственностью «Адарон» (ООО «Адарон») 14.12.2021 подана заявка в акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (АО «Россети Сибирь Тываэнерго», сетевая организация) заявка на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 квт, расположенный по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт.

13.01.2022 ООО «Адарон» получены от АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на подписание договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21, технические условия к договору № 20.1700.2901.21, счёт на оплату на сумму 29 111 руб. 56 коп. В соответствии с пунктом 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 25.10.2020 № 44 и составляет 29 111 руб. 56 коп., в том числе НДС 20% в сумме 4 851 руб. 93 коп.

Платёжным поручением от 18.01.2022 № 129 ООО «Адарон» произведена оплата в сумме 29 111 руб. 56 коп. за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору № 20.1700.2901.21.

04.02.2022 подписанные экземпляры договора № 20.1700.2901.21 были направлены ООО «Адарон» в адрес ответчика.

Между тем, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» не подписало договор № 20.1700.2901.21, направив другой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21, в котором изменен пункт 3.1 договора, в соответствии с которым размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 29.12.2021 № 60 и составляет 876213 руб. 25 коп.

ООО «Адарон» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва с заявлением по факту незаконного изменения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в части размера платы. К заявлению приложены копии следующих документов: заявка от 14.12.2021 года; договор № 20.1700.2901.21 (размер платы 29111,56 рублей) с техническими условиями № 8000483111; счет на оплату на сумму 29111,56 рублей; переписка по электронной почте; договор № 20.1700.2901.21 (размер платы 876213,25 рублей) с техническими условиями № 8000483111.

Вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении № 017/04/9.21-157/2022 от 18.11.2022 АО «Россети Сибирь Тываэнерго» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Данным постановлением установлено, что объективная сторона состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, состоит в действиях (бездействии) АО «Россети Сибирь Тываэнерго», в части:

- направления 13.01.2022 в адрес ООО «Адарон» проекта договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не подписанного со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в нарушение требовании пункта 15 Правил технологического присоединения;

- в связи с признанием АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ошибочного направления 13.01.2022 договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением технических условии № 8000483111, счета на плату за технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 29111,56 рублей, а также перенаправления 19.05.2022 повторного проекта договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением технических условии № 8000483111;

- нарушения срока (в течение 20 рабочих дней) направления для подписания заполненного и подписанного сетевой организацией проекта договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в силу пункта 15 Правил технологического присоединения;

- изменения размера платы за технологическое присоединение, в нарушение подпункта «д» пункта 16 Правил технологического присоединения и в необоснованном требовании сетевой организации по смене установленного и принятого в эксплуатацию приборов учета, в нарушение пункта 136 Основных положении № 442.

Между тем, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» до настоящего времени не приняты меры по подписанию договора по заявке от 14.12.2021 на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт.

Письмом от 04.06.2024 № 19 истец обратился к ответчику с требованием направить ему в кратчайшие сроки подписанные договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 на сумму 29 111, 59 коп. и технические условия к договору.

В ответном письме на претензию от 24.06.2024 за исх. № 1.9/547 АО «Россети Сибирь Тываэнерго» указало на следующее:

«Состав административного правонарушения состоит в действиях (бездействии) АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в части:

- Направления 13.01.2022 в адрес ООО «Адарон» проекта договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не подписанного со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в нарушение части требований пункта 15 Правил технологического присоединения;

- В связи с признанием АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ошибочного направления 13.01.2022 договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением технических условий № 8000483111, счёта на оплату за технологическое присоединения к электрическим сетям на сумму 29 111, 56 руб., а также перенаправления 19.05.2022 повторного проекта договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением технических условий № 8000483111 - нарушения срока (в течение 20 рабочих дней) направления для подписания заполненного и подписанного сетевой организацией проекта договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в силу пункта 15 Правил технологического присоединения;

- Изменения размера платы за технологическое присоединение, в «д» пункта 16 Правил технологического присоединения и в необоснованном требовании сетевой организации по смене установленного и принятого в эксплуатацию приборов учета, в нарушение пункта 136 Основных положений. Таким образом, постановлением по делу об административном правонарушении № 017/04/9.21-157/2022 от 18.11.2022 АО «Россети Сибирь Тываэнерго» было признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка подключения к электрическим сетям (а именно порядке подготовки договора № 20.1700.2901.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с приложением технических условий № 8000483111, - ошибочного направления не подписанного со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» договора) установленного Правилами технологического присоединения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

В связи с отказом ООО «Адарон» подписать договор № 20.1700.2901.21 с приложением технических условий договор был аннулирован. Подписание со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» данного договора будет являться нарушением требований Правил технического присоединения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. Письмо с электронной почты BublikAV@tv.rosseti-sib.ru в адрес ООО «Адарон» не имеет никакой юридической силы, так как было направлено в нарушение порядка, установленного Правилами технологического присоединения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, процесс направления договора в адрес АО «Россети Сибирь Тываэнерго» подписанного только со стороны ООО «Адарон» также является нарушением установленных требований, в связи с чем, данный договор считается недействительным».

В отзыве на исковое заявление от 30.01.2025 ответчик пояснил, что со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 13.01.2022 на электронный адрес истца был направлен неподписанный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 и. технические условия к договору. В связи с тем, что истцом была подана заявка на увеличение мощности до 1630 квт, ООО «Адарон» не попадает под раздел 10 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила), которым предусмотрено размещение условий договора, технических условий и счета в личном кабинете заявителя, соответственно АО «Россети Сибирь Тываэнерго» должно руководствоваться пунктом 15 Правил. Согласно Правил раздела II. Порядок заключения и выполнения договора в пункте 15 указано, что сетевая организация направляет два экземпляра подписанных договора по форме согласно приложению № 11, а заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Истец сам ссылается на данную норму, что сетевая организация должна направлять заявителю подписанный договор. В случае несогласия с представленным сетевой организацией договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией направить мотивированный отказ от подписания договора с предложением об изменении представленного договора. Проект договора направленный сотрудником АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в адрес истца не имеет юридической силы. Также отметил, что подписанный со стороны истца договор без подписи АО «Россети Сибирь Тываэнерго» является нарушением установленных Правил и является недействительным. В исковом заявлении представитель истца ссылается на пункты Правил, которые не применимы к данным правоотношениям, хотя в исковом заявлении должны быть указаны ссылки на ННА которые были нарушены другой стороной. Пунктом 25 Правил установлено, что распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, в соответствии с которыми мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией. Согласно абзаца 10 пункта 147 Основных положений, при исполнении договора технологического присоединения недопустима установка приборов учета электроэнергии не на границе балансовой принадлежности сторон. Раздел X Основных положений, определяет лиц, на которых возлагается обязанность по обеспечению учета электрической энергии. Согласно ст. 422, 424 ГК РФ следует, что договор должен соответствовать императивным нормам, действующим в момент его заключения. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций подлежит государственному регулированию. Согласно пункта 2 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС от 30.06.2022 № 490/22 плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких устройств. При этом размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством РФ в сфере электроэнергетики, должен указываться в договоре как его существенное условие. Размер платы за технологическое присоединение должен быть согласован и установлен сторонами при заключении договора, размер платы определяются, именно на дату заключения договора исходя из тарифных ставок, действующих на дату окончания исполнения договора. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца в размере 29111,56 рублей осуществлен при применении ставки С1 (24259,63 руб. + НДС 20%). Таким образом, примененная ставка С1 при первоначальном расчете на сумму 29 111,56 рублей не соответствует требованиям подпункта «Д» пункта 16 Правил. Таким образом, расчёт платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 876 213,25 рублей является верным и соответствует Постановлению Службы по тарифам Республики Тыва № 60 от 29.12.2021.

В письменных пояснениях от 07.04.2025 истец не согласился с доводами ответчика о правомерном применении расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 876 213,25 рублей по постановлению Службы по тарифам Республики Тыва № 60 от 29.12.2021. Заявка ООО «Адарон» в АО «Тываэнерго» на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт. была подана 14.12.2021, то есть до утверждения ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Республики Тыва на 2022 год. В соответствии с нормами Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17, при определении размера платы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств сетевая организация обязана руководствоваться действующими на момент выдачи технических условий тарифными ставками, утвержденными актом органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Таким образом, учитывая, что заявка была подана 14.12.2021, в договоре (п. 3.1.) размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 № 44 в сумме 29111,56 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 4851,93 руб., что соответствует Методическим указаниям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17. Расчет в данном договоре произведен исходя из ставки С1 (стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем для постоянной схемы электроснабжения) в соответствии с п. 1.2.1 Приложения N 1 к постановлению Службы по тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 N 44 исходя из следующего расчета: 24259,63 руб. + НДС (20%)4851,93 руб. = 29111,56 руб. Законодательством об электроэнергетике с 01.07.2020 обязанность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электрической энергии перенесена с потребителей на профессиональных участников розничного рынка электрической энергии: в отношении многоквартирных домов и помещений в этих домах - на гарантирующих поставщиков, в отношении прочих потребителей - на сетевые организации, при этом соответствующие расходы сетевых организаций учитываются при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Так, согласно пункту 5 статьи 37 Закона об электроэнергетике (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ) сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии. Аналогичная норма содержится в пункте 136 Основных положений N 442, действующих в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 N 554. Таким образом, с 01.07.2020 обязанность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электрической энергии перенесена с потребителей на профессиональных участников розничного рынка электрической энергии. Актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от 16.10.2023 ответчиком произведена установка нового трехфазного прибора учета CE303 S31 543 JGVZ GS01с заводским номером 011880128230559. Данный прибор учета, используемый для обеспечения коммерческого учета электроэнергии, находится в границах ответственности и балансовой принадлежности сетевой организации. Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ и прибор учета подключен к интеллектуальной системе учета сетевой организации и соответствует Техническим условиям к договору № 20.1700.2901.21. Как указывалось в иске, для увеличения мощности энергопринимающего устройства не требуется строительство трансформаторной подстанции, поскольку на территории ООО «Адарон» расположенной по адресу: <...>, имеется в собственности трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 квт, которая уже оснащена прибором учета. Заявка была подана только на увеличение мощности существующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 1000 квт на 630 квт. Между тем, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» до настоящего времени не приняты меры по подписанию договора по заявке от 14.12.2021 на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 квт, расположенной по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, истец считает, что сетевая организация допустила нарушение порядка, установленного Правилами N 861, повлекшего нарушение прав потребителя, в том числе на своевременное заключение договора и технологическое присоединение в целях увеличения максимальной мощности.

Возражая против доводов ответчика, истец указал следующее (возражение на отзыв от 08.04.2025). Договор технологического присоединения исходя из пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике), пунктом 6, 16, 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 779, пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации). Истец является заявителем - юридическим лицом, чья заявка направлена на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт. с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. По смыслу пункта 7 Правил N 861 завершающим этапом процедуры технологического присоединения является составление акта об осуществлении технологического присоединения. Факт осуществления сетевой организацией технологического присоединения подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.03.2021, актом о выполнении технических условий от 25.01.2021 з представленных ответчиком расчетов, в размере платы 876 213,25 рублей учтена 681 892 руб. 95 коп. (без НДС) расходов на установку нового прибора учета электрической энергии. Согласно пункту 3 технических условий (по договору на сумму 876 213,25 рублей) максимальная мощность присоединяемых электроустановок заявителя составляет 630 кВт, в том числе ранее присоединенные - 1000 кВт; пунктом 10.2.1 технических условий предусмотрена установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (пункт коммерческого учета 10(6) кВ). При этом, заявка ответчика от 14.12.2021 направлена не на новое технологическое присоединение, а только на увеличение максимальной мощности. Ответчик включил в технические условия и в стоимость технологического присоединения расходы на замену существующего прибора учета, хотя такие мероприятия не требовались для увеличения мощности. При подаче заявки от 14.12.2021 трансформаторная подстанция истца уже была оснащена трехфазным прибором коммерческого учета электрической энергии 011880137206177, которая была заменена самим ответчиком на новый трехфазный прибора учета CE303 S31 543 JGVZ GS01с заводским номером 011880128230559, подключенный к интеллектуальной системе учета сетевой организации, в связи с чем не требуется технических мероприятий по установке дополнительного счетчика. Прибор учета допущен к эксплуатации, опломбирован, в связи с чем включение ответчиком расходов по замене указанного прибора учета в стоимость технологического присоединения является неправомерным. При увеличении мощности энергопринимающих устройств заявителя, в случае если установленный ранее прибор учета соответствует требования Основных положений N 442 и при этом не истек интервал между поверками или срок эксплуатации данного прибора учета, необходимость замены такого прибора учета силами сетевой организации отсутствует. Основные положения N 442 и Правила N 861 не предусматривают необходимости обязательной замены в процессе технологического присоединения ранее установленных приборов учета, поскольку сетевая организация производит только работы, "необходимые для обеспечения учета", а в данном случае учет на объекте истца уже обеспечен, то есть дополнительный прибор учета устанавливать необходимости (а значит и обязанности) нет. Основные положения N 442 предусматривают приоритет сохранения текущего места установки приборов учета. В частности, пункт 136 Основных положений N 442 указывает на использование существующих приборов учета, а в пункте 147 Основных положений N 442 указано, что прибор учета устанавливается при его замене в том месте, в котором он был установлен по наиболее раннему из имеющихся документов (в частности, по акту ввода в эксплуатацию). Исходя из вышеизложенного, если учет в имеющемся вводе обеспечен и будет обеспечен после технологического присоединения (увеличения максимальной мощности), то новый прибор учета не устанавливается, поскольку может продолжать использоваться в силу прямого указания пунктом 136, 147 Основных положений N 442. Истец считает, что ответчиком не доказана невозможность осуществления коммерческого учета электрической энергии действующим прибором учета. Необходимость обеспечения электроустановок заявителя другим прибором учета (по этому же вводу) при наличии расчетного прибора учета, обеспечивающего коммерческий учет, действующими нормами не предусмотрена. Таким образом стоимость мероприятий по увеличению мощности в сумме 29 111 руб. 59 коп., произведен исходя из увеличенной максимальной мощности технологического присоединения в соответствии с постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 г. № 44. Учитывая, что материалами дела подтверждается оплата ответчиком 29 111 руб. 59 коп. за увеличение мощности, то направленный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21, в котором изменен пункт 3.1. в соответствии с которым размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 29.12.2021 г. № 60 на сумму 876213, 25 руб. является нарушением вышеуказанных требований Основных положений N 442.

Оценив доводов лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

Отношения в сфере электроэнергетики регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике, Закон N 35-ФЗ) и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужил отказ ответчика, который на территории Республики Тыва является сетевой организацией и осуществляет услуги по технологическому присоединению, в заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предмет которого увеличение мощности потребляемой электроэнергии на линии истца с 1000 квт до 1630 квт.

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если сторона, для которой в соответствии с Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В силу статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Договор об осуществлении технологического присоединения в силу абзаца четвертого пункта 1 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» является публичным. В соответствии с пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее - Правила № 861).

Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

По пункту 2(1) Правил № 861 действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пунктов 6, 7 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

Порядок заключения и выполнения договора установлен в разделе 2 Правил № 861 и включает в себя направление заявителем заявки в сетевую организацию с приложением соответствующих документов.

Пунктом 8 Правил № 861 предусмотрено, что для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7(1) любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

В пункте 9 Правил № 861 содержится перечень сведений, которые в зависимости от конкретных условий должны быть указаны в заявке, направляемой заявителем.

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В пункте 16 Правил № 861 указаны существенные условия, которые должен содержать договор; в пункте 18 Правил № 861 содержится перечень мероприятий по технологическому присоединению.

Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства.

Обществом с ограниченной ответственностью «Адарон» 14.12.2021 подана заявка в акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (АО «Россети Сибирь Тываэнерго», сетевая организация) заявка на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 квт, расположенный по адресу: <...>, с 1000 квт до 1630 квт.

В соответствии с пунктом 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 25.10.2020 № 44 и составляет 29 111 руб. 56 коп., в том числе НДС 20% в сумме 4 851 руб. 93 коп.

Платёжным поручением от 18.01.2022 № 129 ООО «Адарон» произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору № 20.1700.2901.21.

04.02.2022 подписанные экземпляры договора № 20.1700.2901.21 были направлены в адрес ответчика.

Между тем, АО «Россети Сибирь Тываэнерго» не подписало договор № 20.1700.2901.21, направив другой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21, в котором изменен пункт 3.1. в соответствии с которым размер платы за технологическое присоединение определен в сумме 876213 руб. 25 коп.

Истец указал, что для увеличения мощности энергопринимающего устройства не требуется строительство трансформаторной подстанции, поскольку на территории ООО «Адарон» расположенной по адресу: <...>, имеется в собственности трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ. Истец является заявителем - юридическим лицом, чья заявка направлена на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, с 1000 квт до 1630 квт., с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. По смыслу пункта 7 Правил N 861 завершающим этапом процедуры технологического присоединения является составление акта об осуществлении технологического присоединения. Факт осуществления сетевой организацией технологического присоединения подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 11.03.2021, актом о выполнении технических условий от 25.01.2021.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от 18.11.2022 по делу № 017/04/9.21-157/2022 АО «Россети Сибирь Тываэнерго» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ; АО «Россети Сибирь Тываэнерго» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 101 000 руб.

Истец указал, что технические условия к договору № 20.1700.2901.21, направленного 19.05.2022 остались неизменными по сравнению с техническими условиями к аналогичному договору сетевой организации, направленному 13.01.2022. Для увеличения мощности трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с 1000 КВТ до 1630 кВт не требуется повторное подключение к сетям электроснабжения. Данная трансформаторная подстанция оснащена средством коммерческого учета электрической энергии, в связи с чем, не требуется повторная установка средства коммерческого учета электрической энергии. Ответчик включил в технические условия и в стоимость технологического присоединения расходы на замену существующего прибора учета, хотя такие мероприятия не требовались для увеличения мощности. При подаче заявки от 14.12.2021 трансформаторная подстанция истца уже была оснащена трехфазным прибором коммерческого учета электрической энергии 011880137206177, которая была заменена самим ответчиком на новый трехфазный прибора учета CE303 S31 543 JGVZ GS01с заводским номером 011880128230559, подключенный к интеллектуальной системе учета сетевой организации, в связи с чем не требуется технических мероприятий по установке дополнительного счетчика. Прибор учета допущен к эксплуатации, опломбирован, в связи с чем включение ответчиком расходов по замене указанного прибора учета в стоимость технологического присоединения является неправомерным. При увеличении мощности энергопринимающих устройств заявителя, в случае если установленный ранее прибор учета соответствует требования Основных положений N 442 и при этом не истек интервал между поверками или срок эксплуатации данного прибора учета, необходимость замены такого прибора учета силами сетевой организации отсутствует. Истец считает, что ответчиком не доказана невозможность осуществления коммерческого учета электрической энергии действующим прибором учета.

Оценив представленные в материалы дела доказательства (в том числе заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств от 14.12.2021, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.2901.21 от 13.01.2022, технические условия к договору № 20.1700.2901.21, счёт на оплату на сумму 29 111 руб. 56 коп., договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1157-1/1000 от 13.10.2020, акт о выполнении техусловий от 25.01.2021, акт об осуществлении технологического присоединения от 11.03.2021, акт допуска прибора учета от 04.12.2020, переписку сторон, постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от 18.11.2022 по делу № 017/04/9.21-157/2022, суд приходит к выводу, что направленная ООО «Адарон» заявка от 14.12.2021 с приложением необходимых документов соответствовала требованиям, установленным Правилами N 861. Уклонение АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от заключения договора о технологическом присоединении противоречит положениям действующего законодательства.

С учетом изложенного, исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Адарон» являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку

Руководствуясь статьями 166-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Тыва

РЕШИЛ:

Уточнённое исковое заявление удовлетворить полностью.

Обязать акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему спору заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Адарон» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим по заявке общества с ограниченной ответственностью «Адарон» от 14.12.2021 на увеличение мощности энергопринимающего устройства трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: <...>, с 1000 кВт. до 1630 кВт. в следующей редакции:

ДОГОВОР № 20.1700.2901.21

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

г. Кызыл "___"____________202_г.

Акционерное общество "Тываэнерго" (АО "Тываэнерго"), именуемое в дальнейшем "Сетевая организация", в лице _______________________________, действующего (-ей) на основании ________________________, с одной стороны, и ООО "Адарон" (ОГРН/ОГРИП <***>), в лице __________________________________, действующая на основании устава, именуемый (-ое, -ая) в дальнейшем "Заявитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Нежилое", расположенных по адресу: Россия, 667000, Республика Тыва, Пий-Хемский район, мест. Вавилинский затон, ул. Вавилинская, д. 1А, кадастровый номер земельного участка 17:18:0103004:1052 со следующими характеристиками:

- максимальная мощность 630 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения в точках присоединения 10,00 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1000 кВт,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства).

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет не более 1 год с даты заключения договора.

1.4. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.6 и 2.3.11 настоящего Договора.

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют, Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Сетевая организация обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от ТУ.

2.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ.

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.

2.1.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

2.1.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.

2.1.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр акта Заявителю.

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, такой проект акта подписывается Сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы (заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы, акты и т.д.).

2.2. Сетевая организация имеет право:

2.2.1. Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.2.4. При невыполнении заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения при письменном обращении Заявителя продлить срок действия ТУ.

2.2.5. В случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока действия настоящего договора:

- несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ и (или) требованиям нормативно-технической документации;

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ;

- невыполнение Заявителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора;

- нарушение сроков платы за технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.6. Обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае нарушения Заявителем установленного пунктом 1.3 срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ.

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему договору.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по настоящему договору.

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по ТУ (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления уведомления о выполнении ТУ) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям ТУ.

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в ТУ, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны Заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления, представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения ТУ Заявителем.

2.3.7. Организовать и принять участие в техническом осмотре (обследовании) должностным лицом уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора при участии Сетевой организации в согласованный Сторонами срок.

2.3.8. Уведомить Сетевую организацию о дате и времени технического осмотра (обследования) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до указанной даты способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

2.3.9. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения утвержденного органом федерального государственного энергетического надзора Акта допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя направить копию в Сетевую организацию способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.

2.3.10. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

2.3.11. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости), либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.

2.3.12. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.3.13. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.3.14. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не позднее момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления, не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения договора.

2.3.15. Направить в адрес Сетевой организации уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой организацией расходов либо, при наличии возражений направить мотивированный отказ от возмещения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Сетевой организации о возмещении понесенных расходов.

2.3.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего договора, возместить Сетевой организации понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.

2.3.17. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктами 2.3.14 - 2.3.17 настоящего Договора.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем договоре, с учетом условий, указанных в 2.4.2.

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением Службы по Тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 г. № 44 и составляет 29111,56 руб. (Двадцать девять тысяч сто одиннадцать рублей 56 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 4851,93 руб. (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят один рубль 93 копейки).

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 5822,31 руб. (Пять тысяч восемьсот двадцать два рубля 31 копейка), в том числе НДС 20 % в сумме 970,39 руб. (Девятьсот семьдесят рублей 39 копеек) вносятся в течение 180 (ста восьмидесяти) календарны х дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 8733,47 руб. (Восемь тысяч семьсот тридцать три рубля 47 копеек), в том числе НДС 20 % в сумме 1455,58 руб. (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять рублей 58 копеек) вносятся в течение 15 (пятнадцати ) календарных дней со дня фактического присоединения;

3.3. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

3.4. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.

4.3. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

4.6. В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, возникающие по поводу заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

5.2. Если согласие не будет достигнуто, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд ______________________(по месту нахождения АО "Тываэнерго").

6. Заключительные положения

6.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя не может превышать величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, предусмотренная заявкой и единый САLL-центр ПАО «Россети Сибирь» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) настоящим Договором, превышает величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на объект капитального строительства на момент подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация указывает в нем величину максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя в соответствии с проектной документацией на объект капитального строительства. В данном случае Сетевой организацией вносятся соответствующие изменения в настоящий Договор и ТУ посредством заключения дополнительного соглашения к Договору и подготовки изменений в ТУ (в части уменьшения максимальной мощности).

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения и Акт понесенных расходов направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.3. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты получения Сетевой организацией подписанного с обеих Сторон экземпляра договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.7. Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении и фактического приема (подачи) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

7. Перечень приложений к Договору

Приложение - Технические условия.

8. Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон

Сетевая организация:

Заявитель:

Решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Тыва.

Судья Ш.С.Чигжит