РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва Дело № А40- 191836/24-7-2613

02 июля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 июля 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Огородниковой М.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Якубовой М.Р.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ответчику: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании денежных средств в размере 1 878 261 руб. 57 коп.,

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 03.12.2024 г.

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 21.06.2024 г.

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) обратилось с исковым заявлением к ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании денежных средств в размере 1 878 261 руб. 57 коп.

Представитель истца поддержал заявленные уточненные исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика возражал против заявленных исковых требований по доводам, изложенным в отзыве.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, суд приходит к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, в соответствии с заявкой № И-23-00-995958/102/МС от 18.04.2023, а также с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон № 44-ФЗ), на основании осуществления закупки у единственного исполнителя (п.1 ч.1, ст.93 Закона № 44-ФЗ) между Публичным акционерным обществом «Россети Московский регион» (далее - Должник) и Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Московский государственный академический театр оперетты» (далее — Истец) заключен 01.08.2023 договор №МС-23-302-114768(995958) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее Договор), также подписали 01.08.2023 протокол разногласий к договору № МС-23-302-114768(995958) об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям путем усиленной квалифицированной электронной подписи, на основании Соглашения о документообороте в электронном виде от 01.08.2023.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Истцом в соответствии с пунктом 11 статьи III Договора, а также с учетом от 01 августа 2023 г. протокола разногласий к договору № МС-23-302-114768(995958) об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям путем в следующем порядке:

Платеж

Всего к оплате (с НДС),

руб.

Срок оплаты

Платеж 10%

816 635,47

В течение 15 дней со дня заключения договора

Платеж 30%

2 449 906,40

В течение 60 дней со дня заключения договора

Платеж 20%

1 633 270,93

В течение 180 дней со дня заключения договора

Платеж 30%

2 449 906,40

В течение 15 дней со дня фактического присоединения

Платеж 10%

816 635,46

В течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения

ВСЕГО:

8 166 354,66

15.11.2023 Ответчик направил Истцу письмо №МС-23-302-114768(995958) с просьбой рассмотреть вопрос о пролонгации срока исполнения обязательств по Договору и подписания дополнительного соглашения. По результатам переговоров между Истцом и Ответчиком, сторонами было согласовано и подписано Дополнительное соглашения № 1 от 30.11.2023 к договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023, в котором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был установлен в течение 5 месяцев со дня подписания указанного дополнительного соглашения, а именно с 30 ноября 2023 (т.е срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению увеличился от первоначального срока на 5 месяцев).

Таким образом, сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2023 к договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023 является дата - 30 апреля 2024.

Кроме этого, увеличился срок по оплате третьего платежа (Платеж 20%) - «В течение 150 дней со дня подписания дополнительного соглашения № 1 от 30 ноября 2023 г. к Договору».

Далее, в связи с невыполнением Ответчиком обязательств по Договору, Истец письмом от 26.04.2024 № ТО-01-08и-284/24 уведомил сетевую организацию о том, что на 26.04.2024 никакие мероприятия по технологическому присоединению сетевой организацией по Договору в соответствии с пунктом 5 Дополнительное соглашения № 1 от 30.11.2023 к договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023 не проведены, акты о выполнении мероприятий по технологическому присоединению соответствующего этапа услуг Ответчиком Истцу не направлялись.

На данное письмо Истец получил от Ответчика ответ от 06.05.2023, в котором Ответчик указывал на то, что в целях реализации работ, указанных в Договоре, между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Группа Электроэнергетика» заключен договор подряда «под ключ».

В соответствии с условиями Договора (раздел V, пункт 17), пунктом 3 Протокола разногласий от 01.08.2023 к Договору, а также пунктом 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим пунктом порядке за год просрочки.

Между тем по состоянию на 17.05.2024 мероприятия по технологическому присоединению сетевой организацией (Ответчиком) не были проведены. На досудебную претензию Ответчиком должным образом не отреагировал.

Ответчик возражал. Указал, что Истцом не доказано исполнение собственных обязательств по Договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Согласно абзацу шестнадцатому пункта 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ) (Определение ВС РФ № 305-ЭС17-11195 от 25.12.2017 г.).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На основании п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем).

В силу пунктов 3, 6, 16, 18 Правил присоединения № 861 сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в отношении любого обратившегося к ней лица в соответствии с заключенным договором.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором, а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности).

Внесение заявителем платы за технологическое присоединение не включено в перечень мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), существенным условием договора технологического присоединения является положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Данная ответственность (Правила № 861 в редакции Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 № 1178) установлена в виде обязанности сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Как следует из материалов дела, ПАО «Россети Московский регион» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение): Нежилого помещения в капитальном строении (пл. 1 414,1 кв.м.), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики и в пункте 5 Договора говорится не об окончании срока Договора, а о том, что «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора».

В соответствии с пунктом 20 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2022, Определения Верховного суда РФ № 305-ЭС17-11195 от 25.12.2017) по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Как правило, силами сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи Заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками.

В свою очередь, Заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон № 35-ФЗ) и пункты 16, 17 пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

Данные спорные правоотношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса РФ об обязательствах (ст. ст. 309 - 328 ГК РФ), а также к правоотношениям по технологическому присоединению применимы нормы главы 39 ГК РФ (ст. ст. 779 - 783).

В силу статьи 314 ГК РФ срок исполнения обязательства, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 16 (Глава II. Порядок заключения и выполнения договора) Правил № 861 Договор должен содержать следующие существенные условия:

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

На основании Дополнительное соглашения № 1 от 30.11.2023 к договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был установлен в течение 5 месяцев со дня подписания указанного дополнительного соглашения, а именно с 30.11.2023 (т.е срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению увеличен от первоначального срока на 5 месяцев).

Таким образом, окончательный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2023 к Договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023 является дата - 30 апреля 2024.

Учитывая изложенное, суд отклоняет довод Ответчика, что срок, указанный в пункте 5 Договора не является сроком окончания Договора, а мероприятия по техническому присоединению предусматривают производство работ не только со стороны сетевой организации, но и со стороны Заказчика.

Кроме того, ПАО «Россети Московский регион» ссылается на то, что в соответствии с пунктом 11 Технических условий (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 от 05 марта 2024 г. к Договору № МС-23-302-114768(995958) от 01 августа 2023 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со стороны Заявителя предусмотрены выполнение следующих работ:

а) Строительство нового вводно-распределительного щита (ВРЩ - 0,4кВ) Заявителя.

б) Строительство 2 кабельных линий КЛ-0,4кВ от нов. ВРЩ - 0,4кВ Заявителя до КЛ - 0,4 кВ ПАР «Россети Московский регион» направлением ТП 10/0,4 кВ №2614 - нов. ВРЩ - 0,4 кВ Заявителя до стены здания.

в) Предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии.

Также в своём отзыве «Россети Московский регион» ссылается на то, что пунктом 11.2. на Заявителя возложена обязанность разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса.

Между тем, Истец не мог разработать проектную (рабочую) документацию, так как для разработки проектной (рабочей) документации требовалась информация от ПАО Россети с какой стороны будет проходить точка ввода линии энергоснабжения в здание Заявителя. Точка ввода в здание Заявителя является существенным условием и необходима, чтобы Заявитель имел возможность разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта, указанную в пункте 11.2. Технических условий.

Кроме этого Истец не мог разработать проектную (рабочую) документацию, посокльку в течение действия Договора Технические условия по технологическому присоединению к электрическим сетям № И-24-00-118685/125/МС по просьбе «Россети Московский регион» изменялись (так в марте 2024 г. было подписано Дополнительное соглашение № 2 от 05 марта 2024 г. к Договору №МС-23-302-114768(995958) от 01.08.2023 г., что ранее выданные Технические условия № И-23-00-995958/102Мс - аннулировать) при этом окончательные технические условия и дальнейшие изменения технических условий от «Россети Московский регион» обязано было на основании своих писем получить в соответствии с пунктом 6 Договора (абзац 1), согласия на проведение строительно-монтажных работ с соответствующими организациями (включая урегулирование отношений с иными лицами), а именно: Департамент городского имущества г. Москвы, ГУП Московский метрополитен, отдел подземных сооружений, ОАТИ, Департамент культурного наследия г. Москвы.

Помимо этого, Истец 21.06.2024 через личный кабинет обращался в ПАО «Россети Московский регион» с вопросом «на какой этапе находятся работы по Договору? Подрядная организация и сотрудники Росетей находятся вне зоны доступа (на звонки и письма никто не отвечает» ((скриншот).

10.07.2024 был получен ответ следующего содержания: «В ответ на Ваше обращение от 21.06.2024 № И-24-00-355797/903/МС сообщаем, что в целях реализации вышеуказанных работ, между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Группа Электроэнергетика» заключен договор подряда «под ключ». Получены замечания от Отдела подземных сооружений, в части необходимости получения согласования от ГУП «Московский метрополитен».

10.07.2024 Заявитель вторично обратился через личный кабинет обращался в ПАО «Россети Московский регион» с обращением по поводу сроков исполнения мероприятий по договору ТП 01.08.2023 г. №МС-23-302-114768(995958).

31.07.2024 был получен ответ следующего содержания: «В ответ на Ваше обращение от 10.07.2024 № И-24-00-388172/901/МС сообщаем, что в целях реализации вышеуказанных работ, между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Группа Электроэнергетика» заключен договор подряда «под ключ».

Получены замечания от Отдела подземных сооружений, в части необходимости получения согласования от ГУП «Московский метрополитен».

Данные ответы поступали Истцу периодически, начиная с июля 2024 г. по ноябрь 2024 г. и только 16.12.2024 г. ПАО «Россети Московский регион» в своем письме сообщило, «что проектно-изыскательские работы выполнены, получено разрешение ДГИ, на выполнение работ необходимо 3 недели после открытия ордера/уведомления в ОАТИ.

При этом от ПАО «Россети Московский регион» до этой даты официально не поступала документация о точке ввода линии энергоснабжения и Истец не имел возможности разработать проектную (рабочую) документацию предусмотренную пунктом 11.2. Технических условий.

Также Истец указал, что ПАО «Россети Московский регион» несмотря на отсутствие проектной (рабочей) документации внутреннего электроснабжения объекта, указанной в Отзыве (пункт 11.2. Технических условий) провела соответствующие работы по Договору в марте 2025 г. и 06.03.2025 информировало Истца о том, что в дополнение к ответу на обращение № И-24-00-388172/901/МС от 10.07.2024 по вопросу исполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения №МС-23-302-114768(995958) сообщаем, что «Строительно-монтажные работы со стороны ПАО "Россети Московский регион" выполнены в полном объеме. В целях завершения процедуры технологического присоединения и необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные п. 11 технических условий, после чего уведомить сетевую организацию о готовности к проведению осмотра (обследования)».

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, соответствующими доказательствами, отвечающими признакам относимости и допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ).

В соответствии со статьей 12 ГК РФ одним из способов исполнения обязательств является исполнение обязательств в натуре.

В данном случае, требование истца об обязании ответчика осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям нежилого помещения является единственно возможным способом исполнения обязательств и восстановления нарушенного права.

Таким образом, на основании вышеизложенного и с учетом представленных документов, судом установлено, Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, доказательств, обосновывающих отсутствие технологического присоединения в установленные сроки, в материалы дела не представил, при этом, Истцом в полной мере выполнены обязательства по подготовке нежилого помещения к последующим проводимым работам, в связи с чем, требование подлежит удовлетворению.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не-исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно пункту 65 постановления от 24 марта 2016 года N 7 Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена.

Таким образом, на основании вышеизложенного и исходя из того, что Ответчиком (Сетевой организацией) обязательства по Договору по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Истца (Заявителя) - 30 апреля 2024 г. не исполнены, сумма неустойки в период с 01.05.2024 по 31.07.2024, равной 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки составляет сумму в размере 1 878 261,57 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 57 копеек.

При этом Расчет неустойки, равной 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки произведен следующим образом:

8 166 354,66 х92х 0,25% = 1 878 261,57 рублей, где:

а) 8 166 354,66 - размер платы по Договору за техническое присоединение;

б) 92 - количество дней просрочки (период начисления неустойки с 01.05.2024 г. по 31.07.2024 г.);

в) 0,25 % - проценты от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с Ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 64, 65, 71, 75, 123, 124, 148, 156, 167 - 170, 176, 198, 200, 201, 329 АПК РФ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

РЕШИЛ:

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 1 878 261 руб. 57 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 31 783 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья Огородникова М.С.