Дело №
УИД: №
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ Р.Ф.
ДД.ММ.ГГГГ года Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Ермаковой О.А., при ведении протокола помощником судьи Гагачевой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО "ТеплоСтройМонтаж" к ФИО1 о взыскании денежных средств, судебных расходов,
установил:
Истец ООО "ТеплоСтройМонтаж" обратился в суд с исковыми требованиями к ФИО1 о взыскании денежных средств, судебных расходов, указав, что между ООО "ТеплоСтройМонтаж" и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор подряда №.
Согласно условиям данного договора ФИО1 обязался выполнить работы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>.
Срок выполнения работ, согласно договора- ДД.ММ.ГГГГ.
Заказчиком ООО "ТеплоСтройМонтаж" были перечислены авансы по договору на общую сумму 267 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями.
Кроме того, между ООО «ТеплоСтройМонтаж» и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор подряда № №
Согласно условиям данного договора, ФИО1 обязался выполнить работы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>
Срок выполнения работ, согласно договору - 15 ноября 2021 года.
Заказчиком ООО «ТеплоСтройМонтаж» были перечислены авансы по договору на общую сумму 199 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями.
Однако, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 работы, обозначенные Договорами подряда № № и № №, не выполнены. Акты выполненных, либо частично выполненных работ, в адрес Заказчика ООО «ТеплоСтройМонтаж» от ФИО1 не поступали.
В настоящее время комплекс работ ООО «ТеплоСтройМонтаж» выполнил своими силами и за свой счет по каждому из объектов.
Сведений о фактически выполненных работах, либо о понесенных расходах, связанных с выполнением работ по Договорам подряда, либо какие-либо сведения об отработке полученных авансов - ФИО1 в адрес ООО «ТеплоСтройМонтаж» не представлялось.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТеплоСтройМонтаж» в адрес ФИО1 направил письма-претензии, согласно которых расторг Договоры подряда № № и № №, вызвал ФИО1 для проведения осмотра объектов ведения работ и составления Акта приемки фактически выполненных работ - ДД.ММ.ГГГГ к 10 час. 00 мин. и 10 час. 30 мин.
Для проведения осмотра ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 явился, однако, каких-либо документов в адрес ООО «ТеплоСтройМонтаж» о фактически выполненных работах не предоставил, от осмотра объектов отказался, от росписей в Акте осмотра, как и в отказе от осмотра - отказался. Возражений против расторжения договоров подряда также не представил. После отказа от осмотра ФИО1 также в адрес Заказчика ничего не направлял.
На основании чего ООО «ТеплоСтройМонтаж» полагает Договоры подряда № № расторгнутыми ДД.ММ.ГГГГ.
Ввиду чего ООО «ТеплоСтройМонтаж» полагает, что денежные средства в виде неотработанного (неподтвержденного) аванса в размере 267 000 рублей по Договору подряда № № и в размере 199 000 рублей по Договору подряда № являются неосновательным обогащением со стороны ФИО1
На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца:
1. Денежные средства в размере 267 000 рублей в качестве неотработанного аванса (неосновательного обогащения) по Договору подряда № № ДД.ММ.ГГГГ;
2. Денежные средства в размере 199 000 рублей в качестве неотработанного аванса (неосновательного обогащения) по Договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ.
3. Расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 860 руб.
В судебном заседании представитель истца ООО «ТеплоСтройМонтаж»- ФИО2, действующая на основании доверенности, поддержала заявленные исковые требования в полном объеме, дала пояснения по существу иска.
Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признал, просил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать.
Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 45 Конституции РФ «1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Согласно ст. 46 Конституции РФ «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Как указано в ст.8 ГК РФ «1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Нарушенное право, в свою очередь, подлежит защите одним из способов, указанных в статье 12 ГК РФ.
Согласно ст. 12 ГК РФ «Защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом».
Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1).
К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные этим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами данного Кодекса об этих видах договоров (пункт 2).
В соответствии со ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Согласно статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "ТеплоСтройМонтаж" и ФИО1 заключен Договор подряда № № по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по проведению капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в соответствии с Калькуляцией и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
В соответствии с п. 1.3 Договора работа считается выполненной после подписания Заказчиком либо его полномочным представителем акта приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ составляет до ДД.ММ.ГГГГ. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ (п. 3.2 Договора).
В соответствии с п. 4.1 Договора подряда № № стоимость работ по Договору составляет 264 610 рублей.
Стороны договорились о следующем способе и порядке выплаты вознаграждения: заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 60% от стоимости работ по настоящему Договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 15 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и принятия выполненных работ НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (п.п. 4.2, 4.3 Договора).
Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (п. 4.4. Договора).
Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, в счет исполнения обязательств по договору подряда № № истцом оплачены авансы в общем размере 267 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТеплоСтройМонтаж» и ФИО1 был заключен Договор подряда № №, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по проведению капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в соответствии с Калькуляцией и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
В соответствии с п. 1.3 Договора работа считается выполненной после подписания Заказчиком либо его полномочным представителем акта приемки выполненных работ.
Срок выполнения работ составляет до ДД.ММ.ГГГГ. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ (п. 3.2 Договора).
В соответствии с п. 4.1 Договора подряда № № стоимость работ по Договору составляет 282 818 рублей.
Стороны договорились о следующем способе и порядке выплаты вознаграждения: заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 60% от стоимости работ по настоящему Договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 15 банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и принятия выполненных работ НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (п.п. 4.2, 4.3 Договора).
Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (п. 4.4. Договора).
Судом установлено, что в счет исполнения обязательств по договору подряда № № истцом оплачены авансы в общем размере 199 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела. Факт получения указанной денежной суммы ответчиком в судебном заседании не оспаривался.
В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также промежуточные сроки, т.е. сроки завершения отдельных этапов работ. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (п. 1).
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2).
В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы в момент передачи заказчику должен обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).
В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Согласно п. 5.1 Договоров подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, а также № № ДД.ММ.ГГГГ подрядчик по окончании работ направляет заказчику акт о приемке выполненных работ. Также подрядчик по согласованию с заказчиком может направлять промежуточные акты о приемке выполненных работ. Заказчик в течении 7 рабочих дней подписывает указанные документы либо направляет подрядчику мотивированный отказ от подписания указанных документов.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Вместе с тем, как следует из материалов дела, а также пояснений ответчика, данных в ходе судебного заседания, Акт о приемке выполненных работ ответчиком в адрес истца не направлялся, заказчиком подписан не был.
Таким образом, доказательств исполнения работ и направления надлежащей документации, предусмотренной условиями договора, заказчику о выполнении работ ответчиком в суд не представлено.
Оценив доказательства в их совокупности и с учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая, что обязанность по оказанию строительных работ возложена на ответчика, доказательств достоверно, бесспорно и объективно свидетельствующих о выполнении обязательств по договорам в полном объеме, при рассмотрении дела представлено не было, суд приходит к выводу о том, что обязательства ответчиком ФИО1 не исполнены, тогда как односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
При этом суд не может признать обоснованным довод ответчика о выполнении им работ по договорам, поскольку заказчиком работы не приняты, двухсторонний акт не подписан, доказательств того, что ответчик предлагал истцу принять работу и подписать соответствующий акт, однако последний от подписания акта уклонился, материалы дела не содержат. Односторонний акт выполненных работ, либо промежуточные акты выполненных работ также составлены не были.
Также судом критически оцениваются доводы ответчика о том, что объем работбыл существенно увеличен за счет дополнительных работ, что также увеличило сроки выполнения работ, ввиду отсутствия между сторонами каких-либо дополнительных соглашений по увеличению объема работ и срока производства работ по договорам.
Следовательно, в связи с тем, что доказательств, свидетельствующих о выполнении принятых на себя по договорам с истцом обязательств в установленные договором сроки, ответчиком не представлено, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере 466 000 рублей, в том числеуплаченные по договору подряда № ФКР-10 в размере 267 000 рублей, по договору подряда № ФКР-15 в размере 199 000 рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
С учетом требований ст. 98 ГПК РФ, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 860 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194–199 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования ООО "ТеплоСтройМонтаж" – удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу ООО "ТеплоСтройМонтаж" (ИНН №) денежные средства в размере 466 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 860 рублей.
Решение может быть обжаловано сторонами путем подачи апелляционной жалобы в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья О.А. Ермакова.