дело № 2-665/2025
27RS0004-01-2024-009794-28
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
30 января 2025 года г.Хабаровск
Индустриальный районный суд г.Хабаровска
в составе судьи Черновой А.Ю.,
при помощнике ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа,
установил:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа.
Иск обоснован тем, что <данные изъяты>. между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен письменный договор подряда на выполнение работ по монтажу открытого навеса и монтажу террасной доски ДПК на дачном участке по адресу: Хабаровский <данные изъяты> Стоимость договора составила 609633 руб., из них стоимость материалов 329633 руб., стоимость работ 280000 руб. Перечень работ указан в приложении № к договору срок исполнения установлен до <данные изъяты> Оплата по договору согласована в несколько этапов: 13.06.2024г. – 350000 руб., 17.06.2024г. – 150000 руб., 22.06.2024г. – 70000 руб., оставшаяся сумма – 39633 руб. в срок не более 2 дней после окончания работ. Денежные средства в размере 570000 руб. оплачены истцом ответчику наличными, что подтверждается чеком о получении авансового платежа от 15.06.2024г. С 13.06.2024г. ответчик закупил часть материалов (их точная стоимость не известна), приступил к работам, однако бросил объект, фактически работы не выполнены, денежные средства не возвращены. Претензией от <данные изъяты>. ФИО1 уведомила ответчика о расторжении договора, после неудачной попытки вручения 21.10.2024г. письмо отправлено отправителю. Полагает датой расторжения договора 21.10.2024г.
Ссылаясь на положения ст.ст. 450, 702, 703, 708, 715, 730, 740 ГК РФ, положения Закона РФ «О защите прав потребителей» истец просит взыскать с ответчика денежную сумму в размере стоимости невыполненных работ - 280000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на 21.10.2024г. (120 дн*3%), уменьшенную до стоимости работ 280000 руб., штраф.
В судебное заседание истец ФИО1 не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена согласно ст.117 ГПК РФ.
Представитель истца просил рассмотреть дело в свое отсутствие и отсутствие истца, согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства.
Ответчик в судебное заседание не явился, извещался надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства путем направления судебной корреспонденции по адресу. Кроме того, сведения о ходе судебного разбирательства размещены на официальном сайте суда. Об уважительных причинах неявки ответчик суду не сообщил, не ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие либо об отложении судебного заседания. Возражений на иск не представил.
В соответствии со ст.ст. 167, 233 ГПК РФ с согласия истца в лице представителя дело рассмотрено в отсутствие не явившегося истца, ответчика, в порядке заочного производства.
Исследовав предоставленные документы, суд приходит к следующим выводам.
Согласно п.1 ст.8 ГК РФ договоры являются основаниями для возникновения гражданских прав и обязанностей.
Согласно ст. 420, ст. 421 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
В соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В силу ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.
Согласно ст.709, ст.735 ГК РФ в договоре (бытового) подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
На основании ст. 309 ГК РФ обязательства, взятые на себя сторонами по договору, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Судом установлено, что <данные изъяты> между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен письменный договор подряда на выполнение работ по монтажу открытого навеса и монтажу террасной доски ДПК на дачном участке по адресу: <данные изъяты> что подтверждается соответствующим договором.
Согласно условиям договора: заказчик поручил, а исполнитель обязался произвести указанные работы за свой риск, обеспечить заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки их хода и качества исполнения; обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.
Согласно п.3.1 Договора он вступает в действие с момента передачи материалов подрядчику на основании двустороннего акта сдачи – приемки.
Исходя из п.1.2, 3.2., 3.4 Договора стоимость определена в размере 609633 руб., из них стоимость материалов 329633 руб., стоимость работ 280000 руб. Перечень работ указан в приложении № к договору срок исполнения установлен до 01.07.2024г. Оплата по договору согласована в несколько этапов: 13.06.2024г. – 350000 руб., 17.06.2024г. – 150000 руб., 22.06.2024г. – 70000 руб., оставшаяся сумма – 39633 руб. в срок не более 2 дней после окончания работ.
Исходя из товарного чека от 15.06.2024г. ответчиком получен авансовый платеж по договору в размере 500000 руб.
Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и (или) возражений.
Как установлено судом, исходя из доказательств, представленных истцом, не опровергнутых ответчиком, до настоящего времени ответчик свои обязательства по договору не выполнил, к выполнению работ не приступил, нарушив сроки окончания выполнения работ. Доказательств обратного стороной ответчика не предоставлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Согласно ст.708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В силу п.2 ст.405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Аналогичные положения предусмотрены п. 2 ст.715 ГК РФ, согласно которой если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними ( ст.730 ГК РФ)
Согласно ст.ст.27,28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В адрес ответчика 18.09.2024г. направлялось требование (претензия) о расторжении договора и возврате денежных средств, оставленная без исполнения.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств является существенным нарушением договора.
При таких обстоятельствах, учитывая вышеприведенные нормы материального права и установленные обстоятельства, суд находит обоснованным отказ истца от исполнения договора, а также требования истца о взыскании с ответчика денежной суммы в размере 280000 руб.
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) (п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1).
Суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 280000 руб.
В соответствии с п.46 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п.6 ст.13 Закона).
В силу положений п.4 ст.13 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Полученная ответчиком претензия оставлена без ответа и удовлетворения, наличие судебного спора указывает на несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы в пользу истца, что составляет 280000 руб.
Оснований для освобождения от штрафа, снижения размера штрафа в соответствии со ст.333 ГК РФ, суд не усматривает.
Поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины на основании п.4 ч.2 ст.333.36 НК РФ, следовательно, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования городской округ «<адрес>» в размере
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 233-235 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, штрафа удовлетворить.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (<данные изъяты>) в пользу ФИО1 (<данные изъяты>) уплаченную сумму по договору подряда в размере 280000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работы по состоянию на <данные изъяты>. в размере 280000 руб., штраф в размере 280000 руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Чернова А.Ю.
мотивированное решение составлено 05 февраля 2025г.