№

УИД:56RS0№-98

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> 23 октября 2025 года

Оренбургский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Петрушова А.А.,

при секретаре ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» к ФИО2 о взыскании суммы по договорам, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпром газораспределение Оренбург» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании суммы по договорам, неустойки, указав, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в АО «Газпром газораспределение Оренбург» с заявками о подключении (технологическом присоединении) и заключении договора о подключении к сети газораспределения объектов капитального строительства блокированные жилые дома, расположенные по адресам:Оренбургскаяобл., <адрес> участок № и <адрес> участок №.

На основании вышеуказанных заявок между истцом и Ответчиком заключены следующие договоры о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства газораспределения:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

По условиям договоров Исполнитель принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства блокированные жилые дома к сети газораспределения, а Заявитель обязался оплатить услуги по подключению.

Согласно пункту 3 Договоров срок выполнения мероприятий подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней, со дня заключения настоящего договора, предварительная дата подключения по договорам № (ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктом 11 Договоров № (09)ДД.ММ.ГГГГ-24 ДД.ММ.ГГГГ и № (ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ размер платы заподключение (технологическое присоединение) (далее определяется в соответствии с решением (приказом) <адрес> по ценам и регулированию тарифов от ДД.ММ.ГГГГ №-г/п и составляет 32 918 рублей 33 копейки, в том числе (20%) в размере 5 486 рублей 39 копеек.

B соответствии с пунктом 12 Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 процентов платы, что составляет 16 459 рублей 17 копеек, в том числе НДС 2 743 рубля 20 копеек, в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

35 процентов платы, что составляет 11 521 рубль 42 копеек, в том числе НДС 1 920 рублей 24 копейки, течение 11 рабочих дней со выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре;

15 процентов платы, что составляет 4 937 рублей 74 копейки, в том числе НДС 822 рубля 95 копеек,в том числе НДС 822 рубля 95 копеек.

Оплата ответчиком на момент заключения договора не производилась.

Свои обязательства по подключению к сети газораспределения Исполнитель (Истец) выполнил в полном объеме, о чем свидетельствуют акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлены уведомления № (<данные изъяты>/<данные изъяты>, об окончании срока действия договора, которые оставлены Ответчиком без ответа.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлены уведомления № (<данные изъяты> и № (<данные изъяты> об одностороннем расторжении договоров и необходимости произвести оплату фактически произведенных истцом работ.

Исходя из изложенного, с учетом уточнений, просят суд взыскать с ФИО1 в свою пользу неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 39 670,54 руб., почтовые расходы в размере 80,00 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000,00 руб.

Представитель истца АО «Газпром газораспределение Оренбург», в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, ходатайствовали о рассмотрении дела в свое отсутствие, не возражали против вынесения заочного решения.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени его проведения извещен надлежащим образом судебные извещения вернулись в суд с отметкой «Истек срок хранения».

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

По смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат (пункты 63, 67 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (пункт 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

Таким образом, отсутствие надлежащего контроля за поступающей по месту жительства (регистрации) корреспонденцией, является риском самого гражданина. Все неблагоприятные последствия такого бездействия несет само лицо, а возвращение в суд неполученного адресатом заказного письма в связи с истечением срока хранения, не противоречит действующему порядку вручения заказных писем и может быть оценено в качестве надлежащей информации органа связи о неявке адресата за получением направленной ему судебной корреспонденции.

При таких обстоятельства суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства, руководствуясь положениями ст. 233 ГПК РФ.

Поскольку стороны в силу личного волеизъявления не воспользовались своим правом на участие в судебном заседании и просили рассмотреть дело в их отсутствие, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии с положениями статей 67, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статей 309, 310 ГК РФ, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, что была в праве рассчитывать при заключении договора.

Пункт 2 статьи 452 ГК РФ предусматривает, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Статья 453 ГК РФ устанавливает, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл.60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В силу пункта 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Из материалов гражданского дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в АО «Газпром газораспределение Оренбург» с заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и заключении договора о подключении к сети газораспределения, объекта капитального строительства блокированный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Южноуральский совет, <адрес>, участок №, с кадастровым номером <данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРН, собственником земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> является ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Оренбург» и ФИО1 заключен договор № (<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно дополнительному соглашению к договору № (09)06-208/000001<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 318 дней со дня заключения настоящего договора (пункт 1), остальные условия договора остаются неизменными.

Актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: блокированный жилой дом (блок секция №) <адрес>, участок №, подтверждается исполнение Истцом обязательств по Договору.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в АО «Газпром газораспределение Оренбург» с заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения и заключении договора о подключении к сети газораспределения, объекта капитального строительства блокированный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Южноуральский совет, <адрес>, участок №, с кадастровым номером <данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРН, собственником земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, является ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Оренбург» и ФИО1 заключен договор № <данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно дополнительному соглашению к договору № (<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 318 дней со дня заключения настоящего договора (пункт 1), остальные условия договора остаются неизменными.

Актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: блокированный жилой дом (блок секция №) <адрес>, участок №, подтверждается исполнение Истцом обязательств по Договору.

В соответствии с пунктом 11 Договоров № (<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и № (<данные изъяты>-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее определяется в соответствии с решением (приказом) <адрес> по ценам и регулированию тарифов от ДД.ММ.ГГГГ №-г/п и составляет 32 918 рублей 33 копейки, в том числе (20%) в размере 5 486 рублей 39 копеек.

B соответствии с пунктом 12 внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 процентов платы, что составляет 16 459 рублей 17 копеек, в том числе НДС 2 743 рубля 20 копеек, в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

35 процентов платы, что составляет 11 521 рубль 42 копеек, в том числе НДС 1 920 рублей 24 копейки, течение 11 рабочих дней со выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре;

15 процентов платы, что составляет 4 937 рублей 74 копейки, в том числе НДС 822 рубля 95 копеек, в том числе НДС 822 рубля 95 копеек.

Оплата ответчиком на момент заключения договора не производилась.

Свои обязательства по подключению к сети газораспределения Исполнитель (Истец) выполнил в полном объеме, о чем свидетельствуют акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ДД.ММ.ГГГГ, однако Ответчик своих обязательств по Договорам в части оплаты, исполнено в срок не было.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлены уведомления № (<данные изъяты>, об окончании срока действия договора, которые оставлены Ответчиком без ответа.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлены уведомления № <данные изъяты> об одностороннем расторжении договоров и необходимости произвести оплату фактически произведенных истцом работ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оплатил 30 707,39 руб., согласно платежному поручению №, по договору о технологическом присоединении к сети газораспределения Южный Урал, <адрес> уч.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оплатил 30 707,39 руб., согласно платежному поручению №, по договору о технологическом присоединении к сети газораспределения Южный Урал, <адрес> уч.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547.

По смыслу пункта 3 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется посредством ряда последовательных действий: направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующегооборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении); заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности); осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

Согласно пункту 166 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункта 61 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Согласно пункта 69 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) всоответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Согласно абзацу 1 статьи 23.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Таким образом, исходя из нормативных положений, и с учетом того, что АО «Газпром газораспределение Оренбург» были выполнены работы по подключению жилых домов, принадлежащих ФИО1 к сети газораспределения в полном объеме, а ответчиком не в срок исполнены свои обязательства, суд удовлетворяет исковые требования АО «Газпром газораспределение Оренбург» в части взыскания с ФИО1 задолженности по договорам № (<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и № <данные изъяты> в размере 65 836,66 руб., однако считает необходимым указать в резолютивной части решения, что решение суда в данной части исполнению не подлежит, поскольку ответчиком исполнены.

Разрешая исковые требования о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как предусмотрено пп. "и" п. 52 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1547, договор о подключении должен содержать, в частности, существенное условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки.

Согласно пункту 18 договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных договором мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0, 014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора и платы, установленной всоответствии с разделом 3 договора за каждый день просрочки.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной (пункте 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 263-О).

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения от ДД.ММ.ГГГГ N 263-О, положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, считает необходимым применить ст. 333 ГК РФ и уменьшить размер неустойки, взыскав с ответчика в пользу истца неустойку в размере 1 000 рублей.

Согласно требованиям ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Так истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 4 000 рублей, что подтверждается платежным поручением№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Также истцом понесены почтовые расходы в размере 80,00 руб., что подтверждается чеком об отправке.

В связи с чем, суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в заявленном размере.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» к ФИО2 о взыскании суммы по договорам, неустойки - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» задолженность по договорам № (<данные изъяты>.<данные изъяты> года и № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 65 836 рублей 66 копеек, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 рублей 00 копеек, почтовые расходы в размере 80 рублей 00 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей 00 копеек.

В остальной части исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» к ФИО2 оставить без удовлетворения.

Решение в части взыскания с ФИО1 пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» задолженности по договорам № (<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и № (<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 65 836 рублей 66 копеек, исполнению не подлежит.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение суда в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: подпись А.А. Петрушов

Копия верна

Судья: А.А. Петрушов