Дело № 78RS0№-98

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> 17 сентября 2025 г.

Колпинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Чуба И.А.,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО "ТРИ Д" к ФИО1 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО "ТРИ Д" обратился в Колпинский районный суд <адрес> с иском к ФИО1, в котором просит взыскать с ответчика сумму основного долга в размере 90 000 руб., сумму процентов в размере 14 760 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумму процентов, рассчитанную по правилам статьи 395 ГК РФ в размере 9 220,73 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующим начислением, начиная с ДД.ММ.ГГГГ до фактического исполнения решения суда, а также расходы по уплате государственно пошлины в размере 10 699 руб.

В обоснование заявленных требований указано, что между ООО "ТРИ Д" и ФИО1 заключен договор подряда №/П-23(КР) от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных работ по адресу Москва, <адрес>. В соответствии с пунктом 1.1 договора, заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик обязуется на основании технического задания на проектирование, выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по разработке подраздела «Конструктивные решения» по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения». Заказчиком произведена оплата аванса по договору платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб. Получением подрядчиком указанных денежных средств подтверждается направленным в адрес заказчика чеком от ДД.ММ.ГГГГ. Срок выполнения первого этапа работ – в течении 170 календарных дней с момента заключения договора не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На дату направления претензионного требования подрядчиком допущено нарушение срока выполнения первого этапа работ более чем на 10 дней. Заказчик претензионным требованием исх. №.24-223/юр от ДД.ММ.ГГГГ уведомил подрядчика об одностороннем отказе от договора полностью, оставлено без ответа. Перечисленный подрядчику аванс в размере 90 000 руб. является неосновательным обогащением. На дату подачи настоящего искового заявления требования истца ответчиком не исполнены.

Стороны в суд не явились, извещены.

В соответствии с частью 1 статьи 233 ГПК РФ дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 67-68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Следовательно, отказываясь от получения поступающей в его адрес корреспонденции, ответчик несет самостоятельно все неблагоприятные последствия, связанные с этим.

С учетом указанных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Разрешая иск, суд приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела, между ООО "ТРИ Д" и ФИО1 заключен договор подряда №/П-23(КР) от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных работ по адресу Москва, <адрес>.

В соответствии с пунктом 1.1 договора, заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик обязуется на основании технического задания на проектирование, выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по разработке подраздела «Конструктивные решения» по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения».

Согласно пункту 1.2 договора, проектные работы по договору подрядчик выполняет в 2 этапа.

Первый этап: разработка проектной документации и дистанционному сопровождению согласования проектной документации совместно с заказчиком с органом экспертизы и компетентными согласующими органами, определёнными в техническом задании на проектирование. Общая стоимость проектных работ по договору рассчитана согласно адресному перечню и составляет 300 000 руб. Первый платеж авансовый 90 000 руб.

Заказчиком произведена оплата аванса по договору платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб. Получением подрядчиком указанных денежных средств подтверждается направленным в адрес заказчика чеком от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктом 3.2 договора, промежуточные сроки выполнения проектных работ по разработке разделом проектной документации, определяются календарным графиком выполнения проектных работ. Срок выполнения первого этапа работ – в течении 170 календарных дней с момента заключения договора не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 11.4 договора, заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в случае если подрядчик нарушит сроки начала или сроки окончания любого из этапов работ на срок более 10 дней.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно пункту 1 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Руководствуясь п. 11.4 договора, заказчик претензионным требованием исх. №.24-223/юр от ДД.ММ.ГГГГ уведомил подрядчика об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) полностью.

Ответчик работы в соответствии с заданием истца в установленный срок не выполнил, результат работ истцу не передал, доказательств обратного при рассмотрении дела суду не представлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика денежных средств, уплаченных истцом за выполнение работ, в размере 90 000 рублей.

Согласно пункту 7.2 договора, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения проектных работ, установленных календарным графиком выполнения проектных работ, а также за задержку устранения выявленных недостатков (дефектов) по независящим от заказчика причинам, заказчик вправе на основании письменной претензии потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости соответствующего раздела проектной документации за каждый день просрочки, но не более 30% от общей стоимости проектных работ по договору.

В соответствии с приложением № к техническому заданию к договору, стоимость раздела разработки проектной документации составляет 120 000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 ст. 760 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер неустойки, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 760 руб.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1). Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3).

Размер процентов, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 9 220,73 руб.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Положениями ч. 1 ст. 88 ГПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

За подачу иска истец уплатил госпошлину в размере 10 699 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 67,167, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт <...>), в пользу ООО "ТРИ Д" (ИНН <***>), денежные средства в размере 90 000 руб., сумму процентов в размере 14 760 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумму процентов, рассчитанную по правилам статьи 395 ГК РФ в размере 9 220,73 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующим начислением, начиная с ДД.ММ.ГГГГ до фактического исполнения решения суда, а также расходы по уплате государственно пошлины в размере 10 699 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Истцом, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий

Мотивированное решение составлено 24.09.2025