ЗАОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 сентября 2022 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего федерального судьи Щербакова Л.В.

при секретаре судебного заседания Быстровой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2- 5031/2022 по иску ФИО1 к ООО «ГАЛАКТИКА» о взыскании суммы предоплаты по договору бытового подряда, пени за просрочку исполнения обязательства, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – Истец; Заказчик, Потребитель) обратилась в суд иском, которым просила взыскать с ООО «ГАЛАКТИКА» сумму внесенной предоплаты по договору бытового подряда в размере <...>., пени за просрочку исполнения обязательств по данному договору в размере <...>., штраф за неисполнение требований потребителя в размере <...> руб., компенсацию морального вреда в размере – <...> руб., а всего: <...> руб. В обоснование иска сослалась на то, что <дата> между нею и ООО «ГАЛАКТИКА» ( далее – Ответчик) был заключен договор бытового подряда № <номер>, предметом которого являлось строительство Заказчиком Бытовки «Хозблок с крыльцом» на земельном участке, принадлежащем Заказчику, с кадастровым номером <номер>, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по адресу: <адрес>, координаты <номер>

В соответствии с пунктом условиями договора доставка комплектующих и материалов на участок Заказчика должна быть произведена Подрядчиком в течение 40 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика; сборка Бытовки «Хозблок с крыльцом» должна быть произведена в течение 14 календарный дней с момента доставки комплектующих и материалов. При этом общая стоимость заказа была определена в размере 240 830 руб., включая стоимость доставки комплектующих и материалов. Договором предусмотрено, что он вступает в силу с момента подписания его сторонами и внесения предоплаты Заказчиком. Согласно пункту 4.2. Договора Заказчик производит предоплату в рублях на расчетный счет Подрядчика в размере 50% от общей стоимости Заказа в сумме <...> руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора. Истец принятые на себя обязательства по Договору исполнила, предоплата была осуществлена в полном объеме <дата>. В связи с этим Подрядчик обязан был осуществить доставку комплектующих и стройматериалов не позднее <дата>, а затем произвести сборку и установку Бытовки «Хозблок с крыльцом» не позднее <дата>. Однако Ответчик свои обязательства не исполнил, не осуществил доставку на земельный участок Заказчика комплектующих и строительных материалов, а также не произвел строительства Бытовки «Хозблок с крыльцом». Истцом Ответчику было направлено письменное требование об отказе от исполнения договора; о возврате денежной суммы, уплаченной в качестве предоплаты в размере <...> рублей; уплате процентов за нарушение сроков исполнения Договора в размере <...> рублей, компенсации морального вреда в размере <...> руб., путем перечисления указанных сумм на счет Истца в ПАО Сбербанк России не позднее 10 календарных дней со дня получения данного требования. До настоящего времени вышеизложенные требования не исполнены, ответ на него от Ответчика не поступал.

Истец ФИО1 в судебном заседании отсутствовала, извещена судом о месте и времени судебного заседании надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщила.

В судебном заседании представитель Истца по ордеру адвокат Капуста С.В. исковые требования поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель Ответчика – ООО «ГАЛАКТИКА» в судебном заседании отсутствовал, Ответчик извещен судом о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, судебная корреспонденция возвращена по истечении срока хранения, в связи с чем полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

В соотвествии со ст.234 ГПК РФ суд определдил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, заслушав объяснения представителя Истца, исследовав материалы дела, полагает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела, что <дата> между мною, ФИО1 и ООО «ГАЛАКТИКА» был заключен договор бытового подряда № <номер> (далее - Договор), предметом которого являлось строительство Заказчиком Бытовки «Хозблок с крыльцом» на земельном участке, принадлежащем Заказчику, с кадастровым номером <номер>, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по адресу: <адрес>, координаты <номер>, что подтверждается содержанием Договора, заключенным в письменной форме (л.д. 10 – 14).

В соответствии с пунктом 2.1. Договора доставка комплектующих и материалов на участок Заказчика должна быть произведена Подрядчиком в течение 40 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика; сборка Бытовки «Хозблок с крыльцом» должна быть произведена в течение 14 календарный дней с момента доставки комплектующих и материалов.

Согласно пункта 4.1. Договора общая стоимость заказа сторонами определена в размере <...> руб., включая стоимость доставки комплектующих и материалов.

В силу пункта 11.9. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и внесения предоплаты Заказчиком.

Согласно пункту 4.2. Договора Заказчик производит предоплату в рублях на расчетный счет Подрядчика в размере 50% от общей стоимости Заказа в сумме <...> руб. в течение 3-х банковских дней с момента подписания договора.

Истец принятые на себя обязательства по Договору исполнила: предоплата была ею осуществлена в сумме <...> руб. <дата>, что подтверждается платежным поручением <номер> от <дата> ( л.д. 9)

В связи с изложенным, а также условиями Договора Подрядчик был обязан осуществить доставку комплектующих и стройматериалов на земельный участок, принадлежащий Истцу, не позднее <дата>, а затем произвести строительство Бытовки «Хозблок с крыльцом» не позднее <дата>.

Однако Ответчик свои обязательства не исполнил: в установленные Договором сроки не осуществил доставку на земельный участок Заказчика комплектующих и строительных материалов, а также не произвел строительства Бытовки «Хозблок с крыльцом».

<дата> Истцом Ответчику было направлено письменное требование об отказе от исполнения договора, о возврате денежной суммы, уплаченной в качестве предоплаты по Договору в размере <...> рублей; уплате процентов за нарушение сроков исполнения Договора в размере <...> рублей, компенсации морального вреда в размере <...> руб., путем перечисления указанных сумм на счет в ПАО Сбербанк России не позднее 10 календарных дней со дня получения данного требования ( л.д. 17-19;20)

До настоящего времени указанные требования не исполнены, ответ на него не поступил.

Просрочка на день вынесения настоящего судебного решения, с <дата> по <дата>, составляет 131 день.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 730 ГК РФ по договору бытового подряда порядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированные настоящим Кодеком, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация или индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги)- сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги).

Согласно пункту 5 части 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленного срока выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 названной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей ценой заказа.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных законом, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, импортером) суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (пункт 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

На основании изложенного сумма подлежащая взысканию с Ответчика в пользу Истца состоит из: суммы оплаченной Истцом предоплаты по договору в размере <...> руб.; пени за просрочку исполнения договорных обязательств в размере 3-х процентов цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не выше самой цены Договора - <...> руб.; штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке- <...> руб.(120 415 + 240 830 : 2).

Поскольку факт нарушения прав Истца, как потребителя, установлен судом, то он вправе требовать взыскания в свою пользу компенсацию морального вреда.

В случае нарушения прав потребителя статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена компенсация морального вреда.

В данном случае с учетом степени нравственных страданий Истца, причиненных действиями Ответчика, периода просрочки исполнения обязательства, суд соглашается с Истцом и считает необходимым взыскать компенсацию морального вреда с Ответчика в размере <...> руб.

Также в соответствии со ст. 98 ГПК РФ с Ответчика следует взыскать размер госпошлины – <...> руб., от уплаты которой Истец в соответствии с Законом о защите прав потребителей освобожден.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ООО «ГАЛАКТИКА» удовлетворить полностью.

Взыскать с ООО «ГАЛАКТИКА»(<...>) в пользу ФИО1(<...>) сумму предоплаты по договору бытового подряда в размере <...> рублей, пени в размере <...> рублей, штраф в размере <...> рублей, компенсацию морального вреда в размере <...> рублей.

Взыскать с ООО «ГАЛАКТИКА» (<...> в пользу государства размере госпошлины в размере <...> рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья: Л.В. Щербаков

Решение суда в окончательной форме составлено 16 сентября 2022 года