Дело № 2-3432/2025
УИД 54RS0003-01-2025-003520-08
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
«18» сентября 2025 года г. Новосибирск
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Лисиной Е.В.,
при секретаре Вишневской Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РОКС Н» к ФИО1 о взыскании денежных средств,
установил:
Представитель ООО «РОКС Н» обратился в суд с указанным иском.
В обоснование исковых требований указал, что между ООО «РОКС Н» (Заказчик) и ФИО1 (Исполнитель) был заключен договор __ от xx.xx.xxxx г. на разработку сайта (далее по тексту – Договор). Договор был заключен путем обмена документами посредством электронной почты.
Согласно пункту 1.1. Договора, Исполнитель обязался по заданию Заказчика разработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети Интернет информационных материалов Заказчика, а Заказчик обязался принять работы и оплатить их.
Согласно пункту 3.1. Договора, общий срок выполнения работ, составляет 60 календарных дней.
Пунктом 3.2 Договора установлено, что Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.
Согласно пункту 4.1. Договора, цена работ составляет <данные изъяты> рублей без учета НДС. На момент заключения Договора Ответчик являлся самозанятым.
Оплата осуществляется в два этапа:
п.4.2.1 - не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора - предоплата 50%;
п.4.2.2. - после окончания работ Заказчик оплачивает остальные 50% не позднее пяти рабочих дней.
Так, после заключения договора Истец оплатил сумму в размере <данные изъяты> рублей, платежным поручением __ от xx.xx.xxxx. (оплата по счету __ от xx.xx.xxxx).
Выполнение работ затянулось на долгий период и для завершения работ Ответчик в марте 2024 выставил счет для оплаты. После чего xx.xx.xxxx. истец оплатил еще <данные изъяты> рублей по платежному поручению __
Итого общая сумма оплаты составила: <данные изъяты> рублей.
Вся необходимая информация о материалах, Заказчиком также была предоставлена в полном объеме в сроки, установленные Договором.
Однако, до сегодняшнего дня, работы по Договору __ от xx.xx.xxxx. Исполнителем так и не были выполнены, результат работ не был передан Заказчику.
Ответчику была направлена претензия __ от xx.xx.xxxx. с требованием о возврате суммы аванса, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, просил взыскать с ФИО1 сумму аванса по договору на разработку сайта в размере <данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx гг. в размере <данные изъяты> руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб.
В судебное заседание истец ООО «РОКС Н» своего представителя не направил, извещен надлежащим образом.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщал, ходатайств в суд не направил. Судом в соответствии со ст.ст. 113, 116 ГПК РФ принимались необходимые меры по извещению ответчика о времени и месте рассмотрения дела, о чем свидетельствует направление судебных извещений по месту регистрации и жительства ответчика, которые не были получены и возвращены в суд с отметкой об истечении срока хранения. При таких обстоятельствах, суд считает, что ответчик уклоняется от получения судебных извещений и от явки в суд, и в силу ст. 117 ГПК РФ, признает неявку ответчика неуважительной, а его извещение надлежащим.
Руководствуясь положениями статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.
Пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Согласно ч. 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с ч. 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В соответствии с ч. 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Согласно статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739), если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
В соответствии с ч. 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно части 3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Согласно пункту 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Согласно пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Судом установлено, что xx.xx.xxxx года между ООО «РОКС Н» (заказчик) и ФИО1 (исполнитель) заключен договор на разработку сайта __ согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети Интернет информационных материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложении __ и Спецификации, изложенной в Приложении __ которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (п. 1.1, 1.2, 1.3 договора).
Исполнитель обязан выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные договором сроки, предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ, а также передать Заказчику результаты работы в виде готовых решений (п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 договора).
В соответствии с п. 2.2.5 договора приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом.
Согласно п. 2.2.6 договора Заказчик обязан оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора.
Согласно п. 3.1 договора общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 60 календарных дней.
Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и направляется в двух экземплярах Заказчику (п. 3.2, 3.3 договора).
Согласно п. 4.1 договора цена работы составляет <данные изъяты> рублей.
В соответствии с п. 4.2 договора оплата работ осуществляется в следующем порядке:
- не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора – предоплата в размере 50 % (п. 4.2.1 договора);
- не позднее пяти рабочих дней с момента принятия окончательного результата работ – в размере 50 % (п. 4.2.2 договора).
В соответствии со Спецификацией (приложение __ к договору) Исполнитель должен был выполнить услуги:
- разработка дизайн-макета сайта, стоимость <данные изъяты> рублей, срок выполнения – 21 день;
- верстка макета, стоимость <данные изъяты> рублей, срок выполнения – 21 день;
- разработка клиентской/серверной логики сайта по техническому заданию, стоимость 45 000 рублей, срок выполнения – 16 дней;
- установка сайта на хостинг заказчика, стоимость 0 руб., срок выполнения – 2 дня.
Спецификация, в том числе сроки и цена договора, была согласована и принята сторонами, что подтверждается подписями сторон (л.д. 15).
В соответствии с платежным поручением __ от xx.xx.xxxx г., истец внес предоплату по заключенному с ответчиком договору в размере <данные изъяты> рублей (50 % стоимости работ) (л.д. 30).
Согласно платежному поручению __ от xx.xx.xxxx г. истец оплатил денежные средства по заключенному с ответчиком договору в размере <данные изъяты> рублей (л.д. 31).
В связи с неисполнением ответчиком условий договора истец ООО «РОКС Н» направило в адрес ответчика xx.xx.xxxx г. претензию с требованием возврата перечисленной Заказчиком суммы в размере 130 000 рублей (л.д. 8-9), которая была доставлена по адресу ответчика xx.xx.xxxx г. (л.д. 7), и осталась без удовлетворения ответчиком.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Доказательств надлежащего исполнения договора со стороны ответчика не представлено, акты не подписаны, исполнителем не составлялись, на утверждение заказчику не направлялись, данных о понесенных исполнителем фактических расходах не имеется, в связи с чем требования истца о расторжении договора и взыскании уплаченного по нему неотработанного аванса в размере <данные изъяты> рублей заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.
Согласно ст. 328 ГК РФ в случае не предоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
В силу ст. 1107 ГК РФ, лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен судом, и признается правильным, поскольку является арифметически верным, выполнен в соответствии с требованиями закона.
Взысканию с ответчика в пользу истца подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму <данные изъяты> руб. за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx в размере <данные изъяты> руб., согласно расчету, представленному истцом, с которым суд соглашается и находит его правильным.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
За подачу искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается платежным поручением __ от xx.xx.xxxx г.
На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере <данные изъяты> руб.
Руководствуясь ст.ст. 194, 198, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 (паспорт __) в пользу ООО «РОКС Н» (ИНН <***>) денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx гг. в размере <данные изъяты> руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное заочное решение изготовлено 02 октября 2025 года.
Судья (подпись) Е.В. Лисина