Дело №2-2721/2025

УИД 92RS0004-01-2025-002280-09

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 сентября 2025 года г. Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

Председательствующего - судьи Макоед Ю.И.,

при секретаре судебного заседания – Шереужевой А.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ПАО «Севастопольгаз», третьи лица: ГУП «Севастопольгаз», Правительство Севастополя об обязании выполнить работу, взыскании денежных средств,

установил:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Севастопольгаз» об обязании выполнить работу, взыскании денежных средств. С учетом уточнения просили расторгнуть договор, взыскать денежные средства

Требования обоснованы с учетом уточненных тем, что ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым номером 91:01:073007:190 и расположенного на земельном участке жилого дома Севастополь, <адрес> ТСН СНТ ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ истец заключил с ПАО «Севастопольгаз» договор № по технологическому присоединению жилого дома к сети газораспределения ПАО «Севастопольгаз» в течение 165 дней со дня заключения договора (п.3 Договора), а также произвел оплату за подключение в сумме 59 292,18 рублей (и. 10 Договора) по счету №цб-1972 от ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 50% оплаты.

По делу были выданы технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства - жилого дома по адресу <адрес>, ТСН СНТ ФИО6. В соответствии с п. 19 Договора, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ участка осуществляет ПАО «Севастопольгаз». Изготовление проектов газовой сигнализации и газовой сети внутри дома отдельно были оплачены в кассу ПАО «Севастопольгаз» ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 979,19 рублей и 13 925,11 рублей.

В августе 2024 выехала бригада для проведения работ, но к работам так и не приступила в связи с неявкой мастера.

Положениями договора не предусмотрена возможность его расторжения в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон.

Пунктом 18 Договора предусмотрена ответственность исполнителя в виде неустойки (пени) в размере 1/71 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга. Сумма пени на ДД.ММ.ГГГГ составляет 57 221,13 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию с требованием о надлежащем исполнении условий заключенного договора. ДД.ММ.ГГГГ, согласно почтовому штампу на уведомлении о вручении, ответчик отправление получил. В силу ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» продавец должен ответить на претензию в течение 10 дней со дня предъявления требования.

Не получив надлежащего исполнения требований претензии, истец вынужден обратиться в суд за защитой своих прав и охраняемых законом интересов, ссылаясь на положения Закона РФ «О защите прав потребителей».

В судебное заседание стороны не явились, о дате и времени рассмотрения заявления уведомлены надлежащим образом, об уважительных причинах своей неявки суд не известили.

Суд считает возможным рассматривать дело в отсутствие неявившихся сторон извещенных надлежащим образом в силу ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым номером 91:01:073007:190 и расположенного на земельном участке жилого дома Севастополь, <адрес> ТСН СНТ ФИО7.

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В силу статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (пункт 1).

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения утверждены Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия);

б) выдача технических условий;

в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении);

г) заключение договора о подключении;

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно п. 60 Правил по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением (п. 102 Правил).

Пунктом 6 Правил определено, что по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия).

ДД.ММ.ГГГГ истец заключил с ПАО «Севастопольгаз» договор № по технологическому присоединению жилого дома к сети газораспределения ПАО «Севастопольгаз» в течение 165 дней со дня заключения договора (п.3 Договора), а также произвел оплату за подключение в сумме 59 292,18 рублей (и. 10 Договора) по счету №цб-1972 от ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 50% оплаты.

По делу были выданы технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства - жилого дома по адресу <адрес>, ТСН СНТ ФИО8. В соответствии с п. 19 Договора, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ участка осуществляет ПАО «Севастопольгаз». Изготовление проектов газовой сигнализации и газовой сети внутри дома отдельно были оплачены в кассу ПАО «Севастопольгаз» ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 979,19 рублей и 13 925,11 рублей.

В августе 2024 выехала бригада для проведения работ, но к работам так и не приступила в связи с неявкой мастера.

ПАО «Севастопольгаз» до настоящего времени свои обязательства по договору не исполнило, а именно не выполнил действия из п. а п. 72 Правил 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации": «осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению). В соответствии с п.10 договора обязанность по внесению 35% оплаты возникает в течение 11 дней со дня выполнения обязательств, предусмотренных. п. а пункта 72 Правил 1547.

Положениями договора не предусмотрена возможность его расторжения в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон.

Учитывая, что ответчиком нарушен срок выполнения работ, работы не произведены, требования о расторжении договора№ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО «Севастопольгаз» и ФИО1 подлежит удовлетворению.

Пунктом 18 Договора предусмотрена ответственность исполнителя в виде неустойки (пени) в размере 1/71 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга. Сумма пени на ДД.ММ.ГГГГ составляет 57 221,13 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию с требованием о надлежащем исполнении условий заключенного договора. ДД.ММ.ГГГГ, согласно почтовому штампу на уведомлении о вручении, ответчик отправление получил. В силу ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» продавец должен ответить на претензию в течение 10 дней со дня предъявления требования.

Статья 12 ГК РФ закрепляет в качестве защиты гражданских прав денежную компенсацию морального вреда.

В силу ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

На основании ст. ст. 1099, 1100, 1101 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права граждан, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, предусмотренных законом. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчиком были нарушены права истца как потребителя, то требования истца о взыскании компенсации морального вреда являются обоснованными, согласуются с вышеприведенными положениями статьи 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Принимая во внимание, что судом установлен факт нарушения прав истца как потребителя, в связи с чем в силу закона, требования о взыскании морального вреда подлежат удовлетворению.

С учетом всех обстоятельств по делу, в том числе длительности и степени страданий истца, суд определяет ко взысканию сумму компенсации морального вреда в размере 20 000 руб.

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей за нарушение установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Определяя период начисления неустойки, суд исходил из того, что ответчик имел возможность исполнить свои обязательства по технологическому присоединению жилого дома истца срок выполнения которых определен, однако до настоящего времени ответчик не исполнил договор.

С учетом изложенного подлежат удовлетворению требования о взыскании неустойки по договору п.18. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (447 дней просрочки) Расчёт в иске представлен, сумма составляет 73 221 руб. 67 коп, но подлежит взысканию 59 292,18 руб.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом указанной нормы закона, суд приходит выводу о взыскании с ответчика ПАО по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» штрафа в размере 69 292 руб. 18 коп. (59 292,18 руб. + 59 292,18 руб. + 20 000 руб. моральный вред).

Также подлежат взысканию с ответчика почтовые расходы понесенные истцом при подаче иска в размере 571,88 руб.

Руководствуясь ст. 192-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО2 к ПАО «Севастопольгаз», третьи лица: ГУП «Севастопольгаз», Правительство Севастополя о расторжении договора, взыскании денежных средств – удовлетворить.

Расторгнуть договор№ от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ПАО «Севастопольгаз» и ФИО2.

Взыскать с ПАО «Севастопольгаз» в пользу ФИО2 сумму, уплаченную по договору в размере 59 292,18 руб., компенсации морального вреда в сумме 20 000 руб., неустойку в сумме 59 292,18 руб., штраф в размере 69 292 руб. 18 коп., почтовые расходы в размере 571,88 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Севастопольский городской суд через Нахимовский районный суд г. Севастополя путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца с момента вынесения решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья <адрес>

суда <адрес> Ю.И. Макоед