РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва
29 декабря 2025 года
Дело №А40-167498/25-52-1358
Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2025 года
Решение в полном объеме изготовлено 29 декабря 2025 года
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,
при ведении протокола секретарем с/з Дедаевой М.А.
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску АО «МИСК» (ОГРН: <***>)
к ответчику: ГКУ «УДМС» (ОГРН: <***>)
о взыскании денежных средств в размере 1 051 532,14 руб.
При участии:
от истца - ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 16.12.2022г)
от ответчика - ФИО2 (паспорт, диплом, доверенность от 28.08.2025)
УСТАНОВИЛ:
АО «МИСК» (далее – истец, генеральный подрядчик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ГКУ «УДМС» (далее – ответчик, заказчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 051 532,14 руб.
Представитель истца требования поддержал в полном объеме.
Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
В обоснование исковых требований истец ссылается на неполную оплату выполненных работ по контракту № 0173200001421001360 от 26.10.2021 по выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, строительству объекта капитального строительства: «Мероприятия по перебазированию приюта для безнадзорных животных «Эко», расположенного по адресу Востряковский проезд., вл.ЮА/1. 10А/2, в рамках строительства объекта «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой» (далее -Объект).
Ответчиком из стоимости работ удержаны пени за период с 31.08.2023 по 22.02.2024 в сумме 1 051 532,14 руб., начисление которых истец оспаривает в исковом заявлении.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 4.1.1 Контракта сроки выполнения проектно-изыскательских работ определены Календарным планом (Приложение № 1 к Контракту) и Комплексным графиком проектно-изыскательских работ.
Генеральный подрядчик не позднее 30 дней с даты заключения Контракта направляет Заказчику Комплексный график проектно-изыскательских работ по форме, установленной Приложением № 16. Заказчик обязуется рассмотреть представленный Комплексный график проектно-изыскательских работ в течение 14 дней и при отсутствии замечаний подписать или направить обоснованные возражения.
В силу пункта 4.1.2 Контракта сроки выполнения строительно-монтажных работ определяются графиком выполнения строительно-монтажных работ.
Порядок сдачи-приемки выполненных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной и рабочей документации регламентирован положениями пункта 5.1 Контракта; порядок сдачи-приемки проектной и рабочей документации - пунктом 5.2 Контракта; порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ - пунктом 5.3 Контракта.
Согласно пункту 5.7.8 Контракта при отказе генерального подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения заказчиком письменного ответа генерального подрядчика в течение срока, установленного в п. 5.7.7 контракта, заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся генеральному подрядчику платежей.
В силу пункта 6.3.1 контракта генеральный подрядчик обязан выполнить работы (оказать услуги), в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение № 1 к Контракту), Комплексным графиком проектно-изыскательских работ, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и сдать законченный строительством объект.
В соответствии с пунктом 4.1 контракта и дополнительного соглашения к Контракту № 2 от 03.07.2023 Генподрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
Дата начала работ - дата заключения контракта, 26.10.2021.
Дата окончания работ - не более 948 календарных дней с даты начала работ (п. 4.1). Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 30.05.2025.
Сторонами контракта подписан Календарный план (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение проектно-изыскательских работ, в соответствии с которым указанные работы разделены на три этапа:
1. Оказание услуг по проектированию объекта (стадия Проект), получение всех необходимых согласований. Направление государственному заказчику комплекта документации для прохождения государственной экспертизы. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы.
Начало этапа: дата заключения государственного контракта. Продолжительность этапа: не более 583 дней. Стоимость этапов (услуг) в % от цены этапа (ПИР): 40 %.
2. Оказание услуг по проектированию объекта (стадия Рабочая документация), получение всех необходимых согласований. Направление государственному заказчику комплекта рабочей документации.
Начало этапа: дата окончания 1 этапа.
Продолжительность этапа: не более 90 дней (то есть до 30.08.2023 года, с учетом заключенного дополнительного соглашения).
Стоимость этапов (услуг) в % от цены этапа (ПИР): 40 %.
3. Приёмка государственным заказчиком рабочей документации.
Начало этапа: дата окончания 2 этапа.
Продолжительность этапа: не более 30 дней.
Стоимость этапов (услуг) в % от цены этапа (ПИР): 20 %.
АО «МИСК» нарушены сроки выполнения работ по Контракту, предусмотренные Календарным планом, в связи с чем ГКУ «УДМС» в адрес истца направлена претензия от 18.04.2024 № УДМС-14-71/24-2, в которой указано на нарушение генподрядчиком сроков выполнения второго этапа Календарного плана на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.
Согласно акту о приёмке выполненных работ (услуг) от 22.02.2024 года № 3 работы выполнены АО «МИСК» с просрочкой 176 календарных дней.
Заказчиком ГКУ «УДМС» в соответствии с пунктом 10.5 Контракта АО «МИСК» начислены пени за период с 31.08.2023 по 22.02.2024 в сумме 1 051 532,14 руб.
Факт удержания денежных средств подтверждается платёжным поручением от 06.12.2024 № 8661 и актом от 05.12.2024.
АО «МИСК» полагает, что удержание неустойки было произведено ответчиком неправомерно, поскольку истец в соответствии с частью 1 статьи 401 ГК РФ принял все меры для надлежащего исполнения обязательств.
Истец ссылается на неисполнение встречного обязательства, установленного подпунктом 2.1 пункта 3.1 Технического задания, согласно которому заказчик предоставляет исходные данные, в числе которых:
• технические условия на переустройство и сохранность существующих инженерных сетей (ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ГУП «Мосводосток», ПАО «МГТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «МОЭК», ГУП «Мосводоканал»;
• технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (необходимость получения и исходных для получения данные определяет проектная организация).
Вместе с тем, из представленного в материалы дела письма ГКУ «УДМС» от 12.03.2024 Истцу (АО «МИСК») направлено дополнительное соглашение № 1 договору № МС-23-3020125540 (218615) от 08.11.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключённого с ПАО «Россети Московский регион».
При этом подпункт 2.1 пункта 3.1 Технического задания, утверждённого Директором ГКУ города Москвы «УДМС», не содержит сроков предоставления заказчиком исходных данных генеральному подрядчику.
Сроки не установлены ни в государственном контракте, ни в дополнительных соглашениях к нему, ни в календарном плане.
В исковом заявлении АО «МИСК» указывает на то, что технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» выданы генеральному подрядчику в марте 2024 года, и в отсутствие встречного предоставления исполнения АО «МИСК» не имело возможности приступить к работам второго этапа календарного плана без наличия соответствующих технических условий.
Вместе с тем предусмотренные пунктом 2 Календарного плана работы выполнены АО «МИСК» и приняты заказчиком 22.02.2024 (должны быть выполнены до 30.08.2023 ).
Предоставление заказчиком технических условий 12.03.2024 не могло повлиять на уже исполненные генеральным подрядчиком с просрочкой (176 календарных дней) обязательства.
Доводы истца о том, что АО «МИСК» не имело возможности приступить к работам второго этапа календарного плана без наличия соответствующих технических условий, - противоречат фактическим обстоятельствам дела, так как к моменту предоставления технических условий работы истцом уже были выполнены.
Согласно ч.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 10.5 контракта).
Поскольку АО «МИСК» нарушены обязательства по выполнению в срок второго этапа Календарного плана, начисление и удержание заказчиком неустойки за период с 31.08.2023 года по 22.02.2024 года в сумме 1 051 532, 14 руб. является правомерным, соответствует условиям государственного контракта №0173200001421001360 от 26.10.2021 года и принятым АО «МИСК» на себя обязательствам.
Следовательно, требование о взыскании неосновательного обогащения удовлетворению не подлежит.
Расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.
Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 49, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья Р.Е. Галиева