Решение по делу № А33-14612/2024 от 17.03.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2025 года

Дело № А33-14612/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 03.03.2025.

В полном объёме решение изготовлено 17.03.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), г. Красноярск,

к акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

о взыскании неосновательного обогащения,

процентов за пользование чужими денежными средствами,

по встречному иску акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск,

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), г. Красноярск,

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

(до перерыва и после перерыва) от истца по первоначальному иску: ФИО2, представитель по доверенности от 20.05.2024, представлен диплом, личность удостоверена паспортом (посредством онлайн трансляции),

(до перерыва и после перерыва) от ответчика по первоначальному иску: ФИО3, представитель по доверенности № ЕТГК-24/150 от 08.04.2024, представлен диплом, личность удостоверена паспортом,

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Немцевой И.С.,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец по первоначальному иску; ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее – ответчик по первоначальному иску; АО «Енисейская ТГК-13») о взыскании:

- 348 133,15 рублей неосновательного обогащения;

- 20 545,56 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2024 по 15.05.2024;

- проценты за пользование чужими денежными средствами (20 545,56 рублей), начиная с 16.05.2024 до момента фактической оплаты суммы неосновательного обогащения.

Определением от 22.05.2024 исковое заявление оставлено судом без движения.

В арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Определением от 31.05.2023 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства.

19.07.2024 в материалы дела от истца поступили дополнительные доказательства по делу.

Определением от 30.07.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначены предварительное и судебное заседания.

В предварительном судебном заседании 16.10.2024 на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 № 12 «О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде», при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, суд завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное заседание.

Судебное разбирательство по делу откладывалось, о чем выносились протокольные определения.

27.11.2024 в арбитражный суд поступило встречное исковое заявление акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее – истец по встречному иску) согласно которого просит взыскать с ИП ФИО1 (далее – ответчик по встречному иску) неустойку в размере 189 751,91 руб. за период с 20.07.2022 по 31.12.2023 по договору о подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения № 5204-Т-123655 от 20.04.2022.

Определением от 04.12.2024 встречное исковое заявление АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» принято к производству, назначено рассмотрение встречного иска совместно с первоначальным иском в рамках рассмотрения дела.

Протокольным определением от 09.12.2024 судебное заседание отложено на 27.02.2025.

Заявлений об отводе составу суда, секретарю судебного заседания от лиц, участвующих в деле, в материалы дела не поступило.

29.01.2025 в электронном виде от истца по первоначальному иску поступил отзыв на встречный иск. Также ответчик по встречному иску просит в случае удовлетворения встречных исковых требований применить положения статьи 333 ГК РФ.

На дату судебного заседания от участвующих в деле лиц иных документов не поступило.

Представитель истца по первоначальному иску дал пояснения по делу.

Представитель ответчика по первоначальному иску дал пояснения по делу, ответил на вопросы суда.

Протокольным определением от 27.02.2025 в судебном заседании объявлен перерыв до 03.03.2025.

На дату судебного заседания от участвующих в деле лиц каких-либо документов не поступило.

Представитель истца по первоначальному иску дал пояснения по делу.

Представитель ответчика по первоначальному иску поддержал ранее изложенную позицию.

Суд исследовал материалы дела.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Гражданское законодательство, как это следует из пунктов 1 и 4 статьи 1 ГК РФ, основывается, в том числе, на признании обеспечения восстановления нарушенных прав. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Закон предписывает участникам гражданских правоотношений при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В пункте 7 раздела «Разрешение споров, возникающих из неосновательного обогащения» Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019, разъясняется, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

В соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных для ценовых зон теплоснабжения статьей 23.10 настоящего Федерального закона (часть 1).

Статьей 14 Федерального закона № 190-ФЗ предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 1).

Указанное в части 1 настоящей статьи подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также - договор на подключение (технологическое присоединение)), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 2).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке (часть 9).

10. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (часть 10).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 11).

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения (часть 16).

Как следует из материалов дела, между АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее – исполнитель) и ИП ФИО1 (далее – заявитель) заключен договор № 5204-Т-123655 о подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения от 20.04.2022г., согласно которому исполнитель обязался осуществить подключение объекта капитального строительства «Нежилое здание (мастерская)», расположенного (размещаемого) по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Новосибирская, 39в (кадастровый номер земельного участка 24:50:0100259:5012) (далее – объект), создаваемого или созданного, но не подключенного к системе теплоснабжения, а заявитель обязался выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению в порядке и на условиях договора.

Согласно пункту 1.3 договора размер, виды тепловой нагрузки подключаемого объекта, местоположение точки(ек) подключения указаны в технических условиях подключения, являющихся приложением №1 к договору.

Мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения, описаны в приложении № 2 к договору.

Согласно пункту 1.4 договора срок подключения объекта – не более 18 месяцев со дня заключения договора.

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращении заявителя.

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон.

Согласно пункту 3.1 договора плата за подключение к системе теплоснабжения по договору составляет 1 934 073,03 руб., кроме того НДС 20% 386 814,61 руб. Итого с НДС 20% 2 320 887,64 руб.

В силу пункта 3.2 договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- 15% размера платы договора, установленной в п. 3.1 договора, что составляет 348 133,15 руб., в том числе НДС 20% 58 022,20 руб. вносятся заявителем в течение 15 календарных дней с даты заключения договора;

- 50% размера платы договора, установленной в п. 3.1 договора, что составляет 1 160 443,82 руб., в том числе НДС 20% 193 407,30 руб. вносятся заявителем в течение 90 календарных дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля размера платы договора, установленной в п. 3.1 договора, что составляет 812 310,67 руб., в том числе НДС 20% 135 385,11 руб. вносится заявителем в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по установленной действующим законодательством форме.

Также пунктом 2.2.1 установлено, что заявитель вправе при соблюдении заявителем условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре, путем направления соответствующего письменного уведомления.

В свою очередь, исполнитель вправке отказаться от исполнения настоящего договора о подключении при двукратном нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором (пункт 2.4.3).

В случае нарушения Заявителем установленных в разделе 3 настоящего договора сроков внесения любого из платежей, а также в случае внесения любого из платежей не в полном объеме, требовать в судебном порядке оплаты соответствующего платежа и начисленной на сумму такого платежа неустойки, установленной п.4.2. настоящего договора. Такое требование может быть предъявлено Исполнителем не зависимо от стадии и объема выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору (пункт 2.4.4).

Согласно пункту 2.4.5. исполнитель вправе требовать компенсацию понесенных на исполнение настоящего договора затрат в случае, если до истечения срока действия настоящего договора Заявитель не выполнил свои обязательства по условиям договора, в том числе мероприятия, предусмотренные Техническими условиями подключения (Приложение № 1 к настоящему договору).

В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заявителя, Заявитель возмещает Исполнителю фактически понесенные затраты, связанные с исполнением настоящего договора.

Согласно пункту 5.1 договор действует с момента заключения и по 31.12.2023.

В целях исполнения обязательств по договору истцом произведен авансовый платеж на сумму 348 133,15 руб., что подтверждается материалами дела.

По состоянию на дату подачи иска, строительство сетей и подключение объекта к системе теплоснабжения до истечения срока подключения (20.10.2023г.) и до истечения срока действия договора (31.12.2023г.) исполнителем не произведено.

Письмом от 12.03.2024 № 2/1.4.3-134 АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» сообщило ИП ФИО1, что по договору заявитель обязан внести 2-й платеж в размере 1 160 433,82 руб. в течение 90 календарных дней с даты заключения договора, т.е. в срок до 19.07.2022.

Между тем, обязанность по внесению суммы платежа № 2 не исполнена, что нарушает условия договора и приостанавливает выполнение мероприятий по подключению объекта капитального строительства «Нежилое здание (мастерская)», расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Новосибирская, 39в.

Кроме того, заявителю неоднократно направлялось уведомление о приостановлении исполнения обязательства от 15.08.2023г. и 30.11.2023 г., в котором сообщалось, что установленный договором срок исполнения исполнителем обязательств по подключению будет продлен на период допущенной заявителем просрочки внесения платы за подключение. На сегодняшний день сроки выполнения мероприятий сдвигаются на 19 месяцев, т.е. до 20.05.2025.

В связи с прекращением действия договора и отсутствием результата (строительства сетей, подключения объекта), истец по первоначальному иску направил ответчику по первоначальному иску 26 марта 2024г. письмо с просьбой вернуть в полном объёме сумму перечисленного ранее аванса 348 133,15 руб.

Письмо получено и зарегистрировано ответчиком по первоначальному иску: Вх-2/25.1-41284/24-0-0 от 26.03.2024, однако денежные средства не были возвращены до сих пор.

Кроме того, истцом по первоначальному иску начислены проценты за пользование денежными средствами в размере 20 545,56 руб.

Вышеперечисленные обстоятельства явились основанием для обращения истца по первоначальному иску с иском.

Проверив доводы первоначального иска, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в части.

Судом установлено и сторонами не оспорено, что объект ИП ФИО1 к централизованным сетям теплоснабжения подключен не был, отапливается от иных источников тепла.

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (далее – Правила № 2115), в соответствии с пунктом 44 которых:

Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

- перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

- дата подключения, определенная в соответствии с пунктом 55 настоящих Правил;

- размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платы);

- порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

- размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта с указанием:

- максимальных, минимальных часовых и среднечасовых тепловых нагрузок подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схем подключения теплопотребляющих установок;

- параметров (давление, температура) теплоносителей и пределов их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

- условий и параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре);

- местоположения точек подключения;

- условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

- обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

- требования к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства;

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства, для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации, теплосетевой организации и заявителя;

- ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении:

- в случае нарушения исполнителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению заявитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки начиная с 1-го дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения;

- в случае нарушения заявителем более чем на 30 дней установленного в договоре срока выполнения мероприятий по подключению исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения;

- право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении срока подключения по вине исполнителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами, если заявитель внес плату за подключение в установленные договором о подключении сроки;

- право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении в соответствии с условиями, указанными в абзаце четвертом пункта 58 настоящих Правил:

- в случае просрочки заявителем более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа, за исключением случаев заключения соглашения о коммерческом кредите в виде отсрочки (рассрочки) оплаты и исполнения его условий. При этом размер уплачиваемых заявителем процентов по соглашению о коммерческом кредите не может превышать суммарный размер пени, подлежащей уплате заявителем в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил за имеющийся период просрочки уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа;

- в случае нарушение заявителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев;

- в случае нарушения заявителем срока, указанного в пункте 46 настоящих Правил;

- технические условия подключения, указанные в пункте 17 настоящих Правил.

Согласно пункту 51 Правил № 2115 плата за подключение определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

Согласно пункту 52 Правил № 2115 внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о подключении;

20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя в соответствии с абзацем седьмым пункта 23 настоящих Правил, но не позднее дня подписания сторонами акта о подключении;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

В случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства устанавливаются исходя из этапов архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции тепловых сетей, предусмотренных договором о подключении, при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат исполнителя, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому) присоединению) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В случае если подготовка проектной документации осуществляется применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или проектом планировки территории предусматриваются этапы архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или если разрешение на строительство предусматривает строительство, реконструкцию нескольких объектов капитального строительства, порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое присоединение) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям по согласованию с исполнителем могут быть установлены исходя из этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением на строительство, при условии обеспечения финансирования экономически обоснованных затрат исполнителя, связанных с осуществлением на каждом этапе мероприятий по подключению (технологическому присоединению) таких объектов капитального строительства к тепловым сетям, в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В случае заключения договора о подключении на срок более 18 месяцев платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)", публикуемым Министерством экономического развития Российской Федерации в текущем году для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, за исключением случаев изменения срока платежа в связи с установлением или изменением срока подключения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 7 и 27 настоящих Правил.

Из пункта 53 Правил № 2115 следует, что в случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном пунктом 52 настоящих Правил и положениями договора о подключении, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного договором о подключении.

В случае внесения платежа не в полном объеме исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.

Отсутствие (неполная оплата) платежей по договору о подключении, вносимых в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил до дня подписания сторонами акта о подключении, является основанием для отказа в выдаче исполнителем акта о подключении объекта.

В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты заявителем обязательств по оплате теплоснабжающая или теплосетевая организация вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты (пункт 54 Правил № 2115).

Согласно пункту 55 Правил № 2115 дата подключения определяется исходя из даты заключения договора о подключении и срока подключения, определяемого в соответствии с настоящим пунктом.

Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке на заключение договора о подключении.

Из условий договора и вышеприведенных норм следует, что АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» при невнесении заявителем оплаты в оставшейся части правомерно приостановила выполнение работ по осуществлению технологического присоединения.

Доводы истца по первоначальному иску о том, что исполнитель должен был продолжать выполнять мероприятия по подключению объекта к тепловой сети даже без дальнейшей оплаты по договору, отклоняются судом как противоречащие условиям договора и требованиям закона.

Поскольку стороны не пришли к соглашению по расторжению договора, после окончания срока действия договора (31.12.2023) у АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» отсутствуют основания для удержания полученной от заявителя денежной суммы.

Вместе с тем, в целях выполнения своих обязательств по договору № 5204-Т-123655 от 20.04.2022АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» заключило с АО «СибИАЦ» договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ в 2021-2025 гг. от 29.04.2021; произведена оплата в размере 258 370,37 руб., что подтверждается платежным поручением №50475 от 02.11.2023.

Расходы АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в размере 258 370,36 руб., произведенные в рамках договора подряда по изготовлению рабочей документации в отношении объекта: «Участок тепловой сети 2 ДУ50мм от ТК620109а до границ земельного участка нежилого здания», по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Новосибирская, 39в, являются фактически понесенными исполнителем затратами на исполнение договора о подключении и не подлежат возврату заявителю.

Т.к. основанием для прекращения выполнения мероприятий по технологическому присоединению явилось невыполнение ИП ФИО1 обязанностей по внесению платы в установленный срок, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» вправе удержать из оплаченной суммы стоимость фактически понесенных им расходов.

Заявителем произведена оплата 15% размера платы договора в размере 348 133,15 руб., платеж 50% размера платы - 1 160 443,82 руб. не поступал.

Ответчиком по первоначальному иску частично признаются исковые требования относительно суммы в размере 89 762,79 руб. (349 133,15 руб. – 258 370,36 руб. = 89 762,79 руб.).

Поскольку признание иска ответчиком в части не нарушает права и законные интересы иных лиц, в соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание иска в части принимается судом.

Начисление процентов на сумму 258 370,36 руб. неправомерно, поскольку указанная сумма оплачена ответчиком по первоначальному иску за выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Участок тепловой сети 2 ДУ50мм от ТК620109а до границ земельного участка нежилого здания», по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Новосибирская, 39в.

Также ответчиком по первоначальному иску произведен контррасчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2024 по 14.05.2024 на сумму задолженности 89 762,79 руб. Проценты составили 5 297,48 руб.

Суд, исходя из доводов сторон и имеющихся в материалах дела доказательствах, учитывая понесенные ответчиком по первоначальному иску фактические расходы по договору № 5204-Т-123655 о подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения от 20.04.2022г, признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования в размере 89 762,79 руб. неосновательного обогащения.

В остальной части исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Истцом по первоначальному иску также заявлено о взыскании с ответчика 20 545,56 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.01.2024г. по 15.05.2024г. на сумму неосновательного обогащения в размере 348 133,15 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В редакции статьи 395 ГК РФ действующей после 01.08.2016, размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в материалы дела представлен контррасчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2024 по 14.05.2024 на сумму 5 297,48 руб., арифметическая правильность которого истцом не оспорена.

При этом, судом произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.01.2024 по 03.03.2025, сумма составила 18 910,44 руб., а также с 04.03.2025 до момента фактической оплаты суммы неосновательного обогащения в размере 89 762,79 руб. В остальной части исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Встречным иском АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обратилось к ИП ФИО1 с взысканием с индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойки в размере 189 751,91 руб. за период с 20.07.2022 по 31.12.2023 по договору о подключении к системе теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения № 5204-Т-123655 от 20.04.2022.

Данная неустойка начислена на неоплаченный ответчиком по встречному иску платеж в размере 1 160 443,82 руб.

В соответствии с разъяснениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N I (2018)) договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре.

На основании статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779, 782 данного Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Договором предусмотрено право Исполнителя на взыскание неустойки с заявителя при просрочке внесения оплаты.

Вместе с тем, поскольку результат в виде выполненного технологического присоединения не достигнут, соответствующий акт сторонами не подписан, то суд приходит к выводу о том, что фактически оплата по договору определена сторонами в виде беспроцентной рассрочки платежа (авансирование).

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.

Поскольку в данном деле условиями договора стороны определили окончательную дату всех авансовых платежей «в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по установленной действующим законодательством форме», прямо не указали на возможность начисления неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа (в т.ч. 1 160 443,82 руб.), правовые основания для удовлетворения встречных исковых требований отсутствуют.

Доводы истца по встречному иску о том, что законодательство предусматривает начисление неустойки после прекращения действия договора и на все промежуточные платежи по договору о подключении (технологическом присоединении) к теплосетям отклоняются судом, как основанный на неверном толковании норм права.

Из анализа положений Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 41 Правил № 787 (действовал до 28.02.2022) и пункта 54 Правил № 2115 (начало действия с 01.03.2022), следует, что прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа не имеется.

Указанный подход соответствует судебной практике (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.10.2023 по делу № А10-666/2023).

Учитывая вышеизложенное, встречные исковые требования являются необоснованными и подлежат отклонению судом.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

При обращении в суд с исковым заявлением истцом по первоначальному иску уплачено 10 374 руб. государственной пошлины платежным поручением от 13.05.2024 №38.

Истцом по встречному иску уплачено 14 488 руб. государственной пошлины платежным поручением от 21.11.2024 №71656.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с признанием ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции истцу подлежит возврату из федерального бюджета 70 процентов от уплаченной им государственной пошлины, взысканию с ответчика в пользу истца или в доход федерального бюджета (в случае освобождения истца от оплаты государственной пошлины) подлежит 30 процентов.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску в размере 1 290 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, в оставшейся сумме (1 768 руб.) подлежат возврату из федерального бюджета.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску в размере 7 795 руб. подлежат возвращению истцу из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) 108 673,23 руб., из которых:

- 89 762,79 руб. неосновательного обогащения,

- 18 910,44 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2024 по 03.03.2025

- проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 04.03.2025 до момента фактической оплаты суммы неосновательного обогащения 89 762,79 руб.

а также 1290 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) из федерального бюджета 1768 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 38 от 13.05.2024. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Возвратить акционерному обществу «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 7795 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 21.11.2024 № 71656. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

М.Ю. Винокурова