АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
05 июня 2025 года
Дело № А33-38966/2024
Красноярск
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 мая 2025 года.
В полном объёме решение изготовлено 05 июня 2025 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Ринчино Б.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)
к Красноярскому городскому Совету депутатов (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта № 0119300035324000030-01 от 27.08.2024,
при участии в судебном заседании до перерыва:
полномочного представителя ответчика: ФИО2,
в отсутствие лиц, участвующих в деле, после перерыва,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прилеповым С.Д.,
установил:
индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Красноярскому городскому Совету депутатов (далее – ответчик) о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения муниципального контракта № 0119300035324000030-01, заключенного с истцом 27.08.2024.
Определением от 28.12.2024 исковое заявление принято к производству арбитражного суда.
Дело рассмотрено по существу в судебном заседании, состоявшемся 22.05.2025.
Явку в судебное заседание обеспечил представитель ответчика. Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем размещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в том числе в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание не явился. В соответствии частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие истца.
Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в соответствии с доводами, изложенными в отзыве, ходатайствовал о приобщении к материалам дела копии решения Красноярского УФАС России от 10.01.2025.
В порядке статей 75, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные документы приобщены к материалам дела.
В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв в течении дня до 17 час. 20 мин. После перерыва судебное заседание продолжено прежним составом суда, в отсутствие лиц, участвующих в деле.
За время перерыва дополнительные отзывы, доказательства по делу, иные процессуальные ходатайства от лиц, участвующих в деле, не поступили. Процессуальные препятствия для рассмотрения спора по существу судом не установлены.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
По итогам проведенного аукциона (открытого аукциона в электронной форме) между Красноярским городским Советом депутатов (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (Поставщик) 27.08.2024 заключен муниципальный контракт № 0119300035324000030-01 на поставку наборов с символикой Красноярского городского Совета депутатов: блокнотов с ручкой (далее также -муниципальный контракт), по условиям которого Поставщик обязался передать в собственность Заказчика наборы с символикой Красноярского городского Совета депутатов: блокноты с ручкой (далее также - товар) в количестве 200 (двести) штук, в ассортименте и с характеристиками, предусмотренными контрактом, а Заказчик обязался своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями контракта.
В силу пункта 3.1. Контракта дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта. Срок исполнения контракта: 30.12.2024.
Контрактом установлены следующие требования к характеристикам товара.
Пунктом 1.2.1. Контракта утверждены следующие функциональные и эксплуатационные характеристики товара:
Наименование показателя
Значение показателя
Вид бумаги для обложки
бумага мелованная матовая
Плотность бумаги для обложки, г/м2
300
Непрозрачность, ISO 2471, %
99
Оптическая яркость, ISO 2470, %
100
Пухлость, ISO 534, см3/г
0,94
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм
1,5
Вид бумаги для подложки
картон переплетный
Плотность бумаги для подложки, мм
2
Размер (формат) в сложенном виде, мм
180*220
Изображение на лицевой стороне обложки
фотоизображение города Красноярска, изображение герба города Красноярска* и надпись «Красноярский городской Совет депутатов», а также могут содержать иллюстрации, изображения видов, символов или планов города Красноярска.
Изображение на задней стороне обложки
фотоизображение города Красноярска, а также могут содержать иллюстрации, изображения видов, символов или планов города Красноярска и адрес официального сайта Красноярского городского Совета депутатов в сети Интернет. При этом лицевая и задняя сторона обложки блокнота должны гармонично сочетаться между собой.
Печать элементов на обложке
офсетная СМУК, белила//0 (печать офсетная UV-LED отверждающими красками (эффект свечения, перламутра) по металлу
Разрешение печати по металлизированному ламинату, dpi
2400
Ламинация
двойная:
- ламинат металлизированный – серебро;
- ламинат матовый
Толщина ламинации, мкр
- ламинат металлизированный - 30;
- ламинат матовый -30
Трафаретная печать
выборочный, глянцевый УФ-лак
Тиснение
наличие – 1 элемент по согласованию с заказчиком
Материал тиснения
фольга для горячего тиснения
Каширование
наличие
Вид бумаги форзаца
эксклюзивная
Печать форзаца
офсетная, Р/0
Плотность бумаги форзаца (г/м2)
160
Вид бумаги блока
офсетная
Печать блока
офсетная, Р/Р
Плотность бумаги блока (г/м2)
90
Размер листов в блоке
150*210
Изображение на каждом листе блока
в правом верхнем углу - изображение герба города Красноярска* и надпись «Красноярский городской Совет депутатов», золотого цвета
Количество листов в блоке
100
Способ скрепления обложки и блока
пружинный
Цвет пружины
по согласованию с заказчиком
Высечка
наличие (сложный штамп)
Держатель ручки
наличие
Дополнительная комплектация
1. Шариковая ручка с нанесенным на нее способом лазерной гравировки логотипом Красноярского городского Совета депутатов с гербом города Красноярска* (материал корпуса ручки – металл с покрытием soft touch, цвет – по согласованию с заказчиком, механизм ручки – поворотный, разборный, стержень - сменный с
синими чернилами).
2. Закладки самоклеящиеся пластиковые (10 штук разноцветные (цвета могут повторяться), размер – 12*45 мм, 1 цвет - 20 листов) на пластиковой подложке на внутренней лицевой стороне обложки.
На подложке напечатано изображение линейки.
3. Листы для записи – бумага офсетная плотностью 90 гр/м2, размером 90*90 мм. В правом нижнем углу - изображение герба города Красноярска* и надпись «Красноярский городской Совет депутатов», печать офсетная Р/0. Количество листов – 150. Сборка листов на КБС.
4. Блоки для записи с липким краем по 3 штуки разных цветов размеров 51*38 мм.
5. Листы для записи размером 55*90 мм. В правом нижнем углу - изображение герба города Красноярска* и надпись «Красноярский городской Совет депутатов», печать офсетная Р/0. Количество листов – 150. Сборка листов на КБС.
Наименование страны происхождения товара
Российская Федерация
Примечание. Воспроизведение изображения герба города Красноярска без щитодержателей и подножия осуществляется в точном соответствии с описанием и эскизом, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 17.09.2004 № 3-37 «О символах города Красноярска». Золотая башенная корона о пяти зубцах и золотой лавровый венок, являющиеся составными частями герба города Красноярска, выполняются с детализацией изображения каждого из элементов указанных объектов.
Пунктом 1.2.1. Контракта утверждены следующие качественные характеристики товара.
В каждом поставляемом экземпляре товара не допускаются:
- дефекты, приводящие к искажению или потере информации, в том числе: перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, иллюстрации, подписи к ним, заголовки, буквы и знаки, зеркальное расположение текста или иллюстраций; незапечатанные полосы; грубые дефекты воспроизведения текста, иллюстраций: непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, «бледная печать», смазывание, отмарывание краски, полошение, забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать, неправильное направление текста;
- дефекты воспроизведения текста, иллюстраций (смазывание краски, потеря элементов изображения); срезанный край текста, иллюстраций;
- дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование изготовленной продукции по назначению, в том числе: механические повреждения (рваные, мятые, грязные, поцарапанные экземпляры); надорванные края, загнутые углы, складки, сгибы, потертости, подтеки, пятна, царапины и иные следы использования или повреждения; заусенцы на обрезах свободных краев; следы от выщипывания волокон бумаги; загрязнения и следы краски.
В соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 муниципального контракта в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем заключения настоящего контракта, Поставщик передает Заказчику не менее двух видов эскизов оформления товаров, соответствующих характеристикам, указанным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 контракта, в электронном виде.
Утверждение эскизов осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения эскизов от Поставщика путем проставления на нем надписи «Утверждено», а также даты согласования.
Дата утверждения эскизов Заказчиком - 10.09.2024.
Подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 муниципального контракта установлено, что поставка товара осуществляется одной партией (единовременно) в течение 20 (двадцати) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем утверждения эскизов.
Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к доставке (передаче) и согласовать с ним точные дату, время доставки (передачи) товара с учетом режима рабочего времени Заказчика.
На основании изложенного, срок поставки товаров - наборов с символикой Красноярского городского Совета депутатов: блокнотов с ручкой должен быть осуществлен Поставщиком в срок не позднее 08.10.2024.
Контрактом установлены следующие требования к порядку поставки и приёмки товара.
В соответствии с пунктом 2.1. Контракта товар должен быть поставлен Заказчику по следующему адресу: 660049, <...> (Красноярский городской Совет депутатов) (далее — Место доставки).
В соответствии с пунктом 4.6. Контракта обязанность Поставщика по поставке считается исполненной после приёмки товара Заказчиком и подписания документа о приёмке, размещённого в ЕИС.
В нарушение условий Контракта по состоянию на 09.10.2024 поставка товаров не осуществлена.
10.10.2024 через единую информационную систему в сфере закупок Заказчиком направлено требование о соблюдении сроков поставки товара (исх. № 03-696-гс) в соответствии с условиями муниципального контракта; установлено требование Поставщику об исполнении обязательств в полном объеме по муниципальному контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения требования от 10.10.2024, в связи с чем поставка товара Поставщиком Заказчику должна быть осуществлена в срок не позднее 24.10.2024 включительно.
По состоянию на 25.10.2024 поставка товара Поставщиком не осуществлена.
30.10.2024 Заказчиком повторно установлено требование Поставщику об исполнении обязательств в полном объеме по муниципальному контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем получения требования. Крайний срок поставки товара по требованию, направленному Поставщику, 06.11.2024.
По состоянию на 07.11.2024 поставка товара Поставщиком не осуществлена.
21.11.2024 в адрес Заказчика осуществлена поставка наборов с символикой Красноярского городского Совета депутатов: блокнотов с ручкой.
Согласно сведениям, отраженным в товарной накладной № 171 от 15.11.2024, Поставщиком отгружена следующая продукция: наборы с символикой Красноярского городского Совета депутатов: блокноты с ручкой (далее - товар) в количестве 200 штук на общую сумму 452 699 рублей 87 копеек (НДС не уплачивается).
Заказчиком проведена приемка товара на соответствие наименования (ассортимента), количества товара, страны происхождения товара сведениям, указанным в контракте и в передаточном документе, проведен осмотр упаковки на предмет целостности. Замечаний к наименованию (ассортименту) и (или) количеству товара и (или) стране происхождения товара, к целостности упаковки товара Заказчиком не выявлено, подписан передаточный документ.
Документ о приемке Поставщик должен был сформировать в ЕИС 22.11.2024, вместе с тем документ о приемке сформирован 03.12.2024 17:32:01 (МСК).
10.12.2024 приемочной комиссией в присутствии представителя Поставщика по доверенности проведена экспертиза поставленного товара, в результате которой выявлено следующее несоответствие характеристикам, установленным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Контракта, а именно:
- на обложках блокнотов в количестве 200 штук отсутствует ламинатматовый (строка 14);
- в 200 экземплярах товара изображение линейки напечатано навнутренней стороне обложки, а не пластиковой подложке (пункт 2 строки 33);
- в одном экземпляре товара в комплекте отсутствует шариковая ручка(пункт 1 строки 33).
При осмотре внешнего вида товара выявлены следующие дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование изготовленной продукции по назначению:
- механические повреждения (мятые, грязные, поцарапанные экземпляры);
- пружинное крепление обложки и блока имеет острые края, которыеприводят к повреждению (царапанию) кожи пользователя;
- загрязнения;
- складки, пятна, царапины;
- не закреплены блоки для записи с липким краем, при открытии блокнота они выпадают из него;
- в нескольких экземплярах держатель ручки отклеивается от внутренней стороны обложки.
Кроме того, на основании утвержденного Заказчиком эскиза товара, держатель ручки имеет два крепежа, удерживающих ручку сверху и снизу, однако в 200 экземплярах товара держатель ручки имеет один крепеж, удерживающий ручку посередине.
Таким образом, Заказчику поставлен товар, не соответствующий требованиям, установленным Контрактом.
В соответствии с пунктом 4.7. Контракта в случае обнаружения несоответствия поставленного товара условиям, установленным в настоящем контракте, Заказчик в срок, предусмотренный абзацем вторым пункта 4.6, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
Датой поступления Поставщику мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В связи с неоднократным нарушением Поставщиком сроков поставки товара, поставки товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, в соответствии с пунктом 2 статьи 523 ГК РФ, статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктом 10.4.1 муниципального контракта, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.12.2024 Заказчиком составлен и подписан акт выявленных недостатков, через единую информационную систему в сфере закупок Заказчиком направлен отказ в приёмке поставленного товара в связи с несоответствием поставленного товара пунктам 1.2.1. и 1.2.2. Контракта.
12.12.2024 в ЕИС размещено решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Не согласившись с основаниями, указанными Заказчиком в обоснование одностороннего отказа от исполнения Контракта, Поставщик обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта № 0119300035324000030-01 от 27.08.2024.
Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывал на обоснованность одностороннего отказа от исполнения контракта в виду неоднократного нарушения сроков поставки и поставки товара ненадлежащего качества. Согласно пояснениям истца денежные средства на осуществление закупки были выделены Заказчику на 2024 год, в случае продления срока исполнения Контракта на 2025 год Заказчик не смог бы исполнить свою обязанность по оплате товара, таким образом, потребностью Заказчика являлась поставка товара именно в 2024 году. Устранение Поставщиком недостатков товара в приемлемый для Заказчика срок (до 30.12.2024 - срок исполнения Контракта) не представлялось возможным.
Возражения на отзыв ответчика истцом не представлены.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
С учетом статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Отношения, сложившиеся между сторонами по исполнению муниципального контракта, регулируются параграфами 1, 3, 4 главы 30 ГК РФ, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
В силу пункта 1 статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной параграфом 4, применяются иные законы.
В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Согласно части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом (часть 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ).
Вместе с тем, из системного толкования положений гражданского законодательства и статьи 95 Закона N 44-ФЗ следует, что односторонний отказ от исполнения контракта не может быть произвольным, а возможен только в случае нарушения исполнителем его условий.
Поскольку односторонний отказ от договора представляет собой одностороннюю сделку, прекращающую обязательство во внесудебном порядке, оспаривание которой допустимо по правилам параграфа 2 главы 9 ГК РФ, судом при рассмотрении соответствующего спора дается оценка обоснованности такого отказа и соответствию его закону.
Сторона, которой предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством или договором (пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ).
Сторона государственного (муниципального) контракта вправе оспорить решение государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, если полагает данное решение необоснованным и нарушающим его права и законные интересы (фактически подобный иск направлен на восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения).
Исследуя обстоятельства спора и давая оценку правомерности отказа заказчика от исполнения Контракта, суд установил следующее.
Из оспариваемого решения от 12.12.2024 № 03-861-гс следует, что причиной одностороннего отказа от исполнения Контракта послужили поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, неоднократное нарушение сроков поставки товара.
Согласно предмету Контракта (пункт 1.1) истец принял на себя обязательства по изготовлению и поставке блокнотов с ручкой в количестве 200 штук в ассортименте и характеристиками, предусмотренными Контрактом с символикой Красноярского края.
Заключен Контракт 27.08.2024.
Срок исполнения контракта: 30.12.2024 (п. 3.1.).
Дата утверждения эскизов Заказчиком - 10.09.2024.
Поставка товара осуществляется одной партией (единовременно) в течение 20 рабочих дней начиная со дня, следующего за днем утверждения эскизов (пп. 3.2.1 п. 3.2.).
Следовательно, поставка должна была быть осуществлена истцом в срок, не позднее 08.10.2024.
По состоянию на 09.10.2024 поставка товаров не осуществлена.
10.10.2024 в ЕИС выставлено требование ответчика о соблюдении сроков поставки товара (исх. № 03-696-гс), о поставке товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения требования.
Следовательно, поставка должна была быть осуществлена истцом в срок, не позднее 24.10.2024.
По состоянию на 25.10.2024 поставка товаров не осуществлена.
30.10.2024 в ЕИС повторно установлено требование об исполнении обязательств в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем получения требования.
Следовательно, поставка должна была быть осуществлена истцом в срок, не позднее 06.11.2024.
По состоянию на 07.11.2024 поставка товара не осуществлена.
Фактически поставка товара осуществлена истцом только 21.11.2024, то есть по истечении 51 рабочего дня со дня утверждения эскизов.
Таким образом, факт неоднократного нарушения истцом срока поставки товара подтверждается материалами дела, установлен судом, ответчиком не опровергнут.
В силу подпункта 1 пункта 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия: о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона требований к их предоставлению.
Приемка осуществляется в отношении оказанных услуг, выполненных работ, т.е. по их завершении, и проводится по общему правилу заказчиком с участием поставщика. Юридические последствия приемки оказанных услуг связаны с правомочием заказчика провести проверку качества выполненных работ и применения последствий обнаружения недостатков, возникновения у поставщика (исполнителя) права требовать оплаты поставленных товаров, работ по сборке, расстановке и креплению в помещениях, подключению к инженерным сетям и вводу оборудования в эксплуатацию.
Согласно акту выявленных недостатков от 10.12.2024 приемочной комиссией в присутствии представителя Поставщика по доверенности проведена экспертиза поставленного товара, в результате которой выявлено следующее несоответствие характеристикам, установленным в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 Контракта, дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование изготовленной продукции по назначению, что подтверждает поставку истцом товара, не соответствующего требованиям, установленным Контрактом.
Как пояснял ответчик, устранение истцом недостатков товара в приемлемый для Заказчика срок (до 30.12.2024 - срок исполнения Контракта) не представлялось возможным, как и продление срока исполнения Контракта на 2025 год.
Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия ответчиком решения об отказе от исполнения Контракта.
Доводы ответчика истцом не опровергнуты.
В результате рассмотрения спора судом установлен факт поставки товара, не соответствующего требованиям качества, а также неоднократного нарушения сроков поставки товара.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (часть 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).
Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.
В соответствии со статьёй 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Учитывая результат рассмотрения дела, государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела относится на истца.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
в удовлетворении исковых требований отказать.
Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 000 руб.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Б.В. Ринчино