АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск Дело №А45-13444/2025

21 июня 2025 года

Решение в виде резолютивной части принято 13 июня 2025 года

Мотивированное решение изготовлено 21 июня 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Морозовой Л.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по исковому заявлению акционерного общества «Региональные электрические сети» (ИНН 5406291470), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН <***>), дп Мочище, Новосибирский район, Новосибирская область,

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлениитехнологического присоединения к электрическим сетям №190125/5338868 от 30.04.2021 за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 в размере 440 949 рублей 93 копеек,

без вызова сторон,

установил:

акционерное общество "Региональные электрические сети" (далее – истец, АО «РЭС», сетевая организация) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (далее – ответчик, ООО «Прогресс», заявитель) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №190125/5338868 от 30.04.2021 за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 в размере 440 949 рублей 93 копеек.

Заявленные требования мотивированы следующими обстоятельствами. Между АО «РЭС» и ООО «Прогресс» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 190125/5338868 от 30.04.2021. В соответствии с условиями договора № 190125/5338868 от 30.04.2021 АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, заявителя – проектируемой КЛ-10 кВ, проектируемых КТПН: КТПН №1 и КТПН №2, зданий и сооружений по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новосибирское лесничество, Новосибирский лесохозяйственный участок, квартал №64 (кадастровый номер земельного участка: 54:19:101403:492), а ООО «Прогресс» выполнить мероприятия по технологическому присоединению объекта в срок, установленный договором и внести плату за технологическое присоединение объекта. В соответствии с пунктом 11 технических условий № 53-04-15/190125 от 05.04.2021 (с учетом дополнений) ООО «Прогресс» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению объекта, проектируемой КЛ-10 кВ, проектируемых КТПН: КТПН №1 и КТПН №2, зданий и сооружений, а именно: ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств: проектируемая КЛ-10 кВ, проектируемая КТПН №1, здания и сооружения; строительство (установка) однотрансформаторной КТПН №1 на напряжении 10 кВ; строительство сети 0,4 кВ в необходимом объеме от РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) КТПН №1 до энергопринимающих устройств I этапа; ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств: проектируемая КТПН №2, здания и сооружения; строительство (установка) однотрансформаторной КТПН №2 на напряжении 10 кВ; строительство сети 10 кВ в необходимом объеме от РУ-10 кВ КТПН №1 до РУ-10 кВ КТПН №2; строительство сети 0,4 кВ в необходимом объеме от РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) КТПН №2 до энергопринимающих устройств II этапа; обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания вновь устанавливаемых защитных аппаратов и др. В пункте 8 договора № 190125/5338868 от 30.04.2021 ООО «Прогресс» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями №53-04-15/190125 от 05.04.2021 (с учетом дополнений №53-04-15/195061 от 22.06.2021, №53-04-15/198629 от 16.08.2021 к ним), и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта наступил 23.11.2021. ООО «Прогресс» допустило существенное нарушение установленного срока, уведомив сетевую организацию только 01.04.2024. В связи с допущенным заявителем нарушением, истцом начислена неустойка в размере 440 949 рублей 93 копеек за период с 01.04.2023 по 01.04.2023.

Определением от 25.04.2025 принято исковое заявление акционерного общества "Региональные электрические сети" в порядке упрощенного производства.

Стороны, в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещены о рассмотрении заявления в порядке упрощенного производства.

Ответчик отзыв на исковое заявление, доказательств оплаты не представил.

Дело рассмотрено в порядке статей 226-228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

13.06.2025 судом вынесено решение в виде резолютивной части об удовлетворении заявленных требований в части, размещено в Картотеке арбитражных дел в режиме свободного доступа, дата публикации: 14.06.2025.

В связи с поступлением заявления истца об изготовлении мотивированного решения, судом 21.06.2025 изготовлено мотивированное решение.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению, ввиду следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, самостоятельно определив способы их судебной защиты.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судом, между АО «РЭС» (сетевая организация) и ООО «Прогресс» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 190125/5338868 от 30.04.2021 (далее – договор от 30.04.2021).

23.07.2021, 01.10.2021 между сторонами подписаны дополнительные соглашения к договору от 30.04.2021.

Согласно пункту 1 договора от 30.04.2021 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 01.10.2021 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) – проектируемой КЛ-10, проектируемых КТПН: КТПН № 1 и КТПН № 2, зданий и сооружений, в том числе обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 669,47 (кВт), в том числе: I этап – 550 кВт, II этап- 119,47 кВт. В настоящее время электроснабжение нежилых помещений заявителя по адресу: г. Новосибирск, д.п. Мочище, ул. Чкаловские дачи, 1, осуществляется с нагрузкой 278 кВт (потребители III категории) от РУ-0,4 кВ ТП-3884 (ФИО1). Указанная максимальная мощность оформлена ООО «Прогресс» с АО «Новосибирскэнергосбыт» договором энергоснабжения № О-5991 от 20.03.2017;

категория надежности 3;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - (кВт) (отсутствует).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 2 договора от 30.04.2021 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 01.10.2021 предусмотрено, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения проектируемой КЛ-10 кВ, проектируемых КТПН: КТПН № 1 и КТПН № 2, зданий и сооружений по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новосибирское лесничество, Новосибирский лесохозяйственный участок, квартал № 64, выделены 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22 (кадастровый номер земельного участка: 54:19:101403:492).

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора (пункт 4 договора от 30.04.2021).

Согласно пункту 7 договора от 30.04.2021 сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, вправе по обращению заявителя продлить срок действий технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

В пункте 8 договора от 30.04.2021 закреплены обязанности заявителя, в том числе:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Согласно пункту 9 договора от 30.04.2021 заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

В соответствии с пунктом 11 технических условий № 53-04-15/190125 от 05.04.2021 заявитель обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению объекта, проектируемой КЛ-10 кВ, проектируемых КТПН: КТПН №1 и КТПН №2, зданий и сооружений, а именно: ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств: проектируемая КЛ-10 кВ, проектируемая КТПН №1, здания и сооружения; строительство (установка) однотрансформаторной КТПН №1 на напряжении 10 кВ; строительство сети 0,4 кВ в необходимом объеме от РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) КТПН №1 до энергопринимающих устройств I этапа; ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств: проектируемая КТПН №2, здания и сооружения; строительство (установка) однотрансформаторной КТПН №2 на напряжении 10 кВ; строительство сети 10 кВ в необходимом объеме от РУ-10 кВ КТПН №1 до РУ-10 кВ КТПН №2; строительство сети 0,4 кВ в необходимом объеме от РУ-0,4 кВ вновь построенной (установленной) КТПН №2 до энергопринимающих устройств II этапа; обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания вновь устанавливаемых защитных аппаратов и др.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила N 861), из пункта 7 которых следует, что технологическое присоединение - это состоящая из нескольких этапов процедура, целью которой является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающаяся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению (подпункт "в" пункта 7 Правил N 861).

В силу подпунктов "а", "б" и "в" пункта 16 Правил N 861 перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению и положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и названными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, являются существенными условиями договора технологического присоединения.

Согласно подпунктам "а", "г" и "д" пункта 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению представляют собой комплекс действий как заявителя, так и сетевой организации.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Абзац 3 подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 предусматривает, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Это условие также закреплено в пункте 17 договора от 30.04.2021.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

На основании пункта 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Пунктом 7 Правил N 861 технологического присоединения установлена процедура технологического присоединения. В пункте 16 Правил N 861 технологического присоединения указаны существенные условия, которые должны содержаться в договоре.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Правил N 861 технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 4 месяца - для заявителей.

Невыполнение мероприятий по технологическому присоединению объекта в 4 месячный срок, является нарушением подпункта "б" пункта 16 Правил N 861технологического присоединения.

В силу пункта 3 дополнительного соглашения № 1 от 23.07.2021 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора, то есть до 23.11.2021.

ООО «Прогресс» допустил существенное нарушение установленного пунктом 3 дополнительного соглашения № 1 от 23.07.2021 срока, уведомив сетевую организацию о выполнении технических условий в полном объеме с максимальной мощностью 669,47 кВт только 01.04.2021 (№53-256889).

В связи с допущенным заявителем нарушением, истцом начислена неустойка в размере 440 949 рублей 93 копеек за период с 01.04.2023 по 01.04.2024.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, является верным и обоснованным.

Оснований для снижения неустойки в силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, ответчиком соответствующее ходатайство не заявлялось.

Доказательства оплаты в материалы дела не представлены.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическом присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №190125/5338868 от 30.04.2021 в размере 440 949 рублей 93 копеек за период с 01.04.2023 по 01.04.2024, подлежит удовлетворению.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика. Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 691 рубля подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Региональные электрические сети» (ИНН <***>) неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлениитехнологического присоединения к электрическим сетям №190125/5338868 от 30.04.2021 за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 в размере 440 949 рублей 93 копеек, возмещение судебных расходов на оплату государственной пошлины в размере 27 047 рублей, всего 467 996 рублей 93 копейки.

Возвратить акционерному обществу «Региональные электрические сети» (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по иску в размере 691 рубля.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Л.Н. Морозова