Решение по делу № А75-20430/2024 от 15.01.2025.

Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Ханты-Мансийск

15 января 2025 г.

Дело № А75-20430/2024

Резолютивная часть решения подписана 09 декабря 2024 г.

Мотивированное решение изготовлено 15 января 2025 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Яшуковой Н.Ю., рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление Администрации города Мегиона (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 27.11.2002, адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Формат» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 21.10.2009, адрес: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>) о взыскании 4 954 516 руб. 59 коп.,

установил:

Администрация города Мегиона (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Формат» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 4 954 516 руб. 59 коп. по муниципальным контрактам:

по адресу: ХМАО-Югра, <...> (срок передачи имущества – не позднее 01.11.2022, 30.11.2022):

1. по муниципальному контракту от 22.12.2021 №0187300004521000390 за период с

02.11.2022 по 13.12.2022 в размере 18 499,29 рублей;

2. по муниципальному контракту от 22.12.2021 №0187300004521000391 за период с

02.11.2022 по 13.12.2022 в размере 18 499,29 рублей;

3. по муниципальному контракту от 22.12.2021 №0187300004521000393 за период с

02.11.2022 по 13.12.2022 в размере 18 499,29 рублей;

4. по муниципальному контракту от 22.07.2022 №0187300004522000443 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 221,59 рублей;

5. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000444 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

6. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000445 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

7. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000446 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

8. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000447 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

9. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000448 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

10. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000449 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

11. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000450 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

12. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000451 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

13. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000452 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

14. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000453 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

15. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000454 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

16. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000455 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

17. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000456 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

18. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000457 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

19. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000458 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

20. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000459 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

21. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000460 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

22. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000461 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

23. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000462 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

24. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000463 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

25. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000464 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

26. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000465 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

27. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000466 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 906,72 рублей;

28. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000467 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 678,35 рублей;

29. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000469 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 906,72 рублей;

30. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000471 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 9 135,10 рублей;

31. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000472 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 9 135,10 рублей;

32. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000473 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 9 135,10 рублей;

33. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000474 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 9 135,10 рублей;

34. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000475 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 9 135,10 рублей;

35. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000476 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

36. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000477 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

37. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000478 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

38. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000479 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

39. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000480 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

40. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000481 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

41. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000482 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

42. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000483 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

43. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000484 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

44. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000485 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

45. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000486 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

46. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000487 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 8 449,97 рублей;

47. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000488 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

48. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000489 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

49. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000490 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 764,84 рублей;

50. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000492 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 7 993,21 рублей;

51. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000494 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 12 332,39 рублей;

52. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000495 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 12 789,14 рублей;

53. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000496 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 12 789,14 рублей;

54. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000497 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 14 364,94 рублей;

55. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000498 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 14 593,32 рублей;

56. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000499 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 14 616,16 рублей;

57. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000500 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 14 844,54 рублей;

58. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000501 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 15 758,05 рублей;

59. по муниципальному контракту от 25.07.2022 №0187300004522000502 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 15 986,43 рублей;

60. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000503 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 16 899,94 рублей;

61. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000504 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 16 899,94 рублей;

62. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000505 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

63. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000506 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

64. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000507 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

65. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000508 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

66. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000509 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

67. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000510 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 128,31 рублей;

68. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000511 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 16 671,56 рублей;

69. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000512 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 16 671,56 рублей;

70. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000513 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

71. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000514 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

72. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000515 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

73. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000516 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

74. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000517 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

75. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000518 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

76. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000519 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 356,69 рублей;

77. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000520 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 585,07 рублей;

78. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000521 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 585,07 рублей;

79. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000522 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 585,07 рублей;

80. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000523 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 585,07 рублей;

81. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000524 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 585,07 рублей;

82. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000525 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 813,45 рублей;

83. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000526 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 813,45 рублей;

84. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000527 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 17 813,45 рублей;

85. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000528 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 18 041,82 рублей;

86. по муниципальному контракту от 26.07.2022 №0187300004522000529 за период с

01.12.2022 по 13.12.2022 в размере 18 041,82 рублей.

- по адресу: ХМАО-Югра, <...> (срок передачи имущества-

не позднее 01.11.2023):

1. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000205 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 34 492,84 рублей;

2. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000206 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 015,46 рублей;

3. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000207 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 538,08 рублей;

4. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000208 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 538,08 рублей;

5. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000209 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 538,08 рублей;

6. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000210 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 538,08 рублей;

7. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000211 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 35 538,08 рублей;

8. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000212 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 060,69 рублей;

9. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000213 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 060,69 рублей;

10. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000214 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 060,69 рублей;

11. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000215 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 060,69 рублей;

12. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000216 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 060,69 рублей;

13. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000217 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 583,31 рублей;

14. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000218 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 583,31 рублей;

15. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000219 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 583,31 рублей;

16. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000220 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 36 583,31 рублей;

17. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000221 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 3 6583,31 рублей;

18. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000222 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 58 010,68 рублей;

19. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000223 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 58 010,68 рублей;

20. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000224 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 58 533,30 рублей;

21. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000225 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 58 533,30 рублей;

22. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000226 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 58 533,30 рублей;

23. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000227 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 59 578,54 рублей;

24. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000228 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 59 578,54 рублей;

25. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000229 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 59 578,54 рублей;

26. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000230 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 59 578,54 рублей;

27. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000231 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 146,39 рублей;

28. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000232 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

29. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000233 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

30. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000234 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

31. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000235 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

32. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000236 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

33. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000237 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

34. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000238 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 61 669,01 рублей;

35. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000239 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 191,63 рублей;

36. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000240 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

37. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000241 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

38. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000242 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

39. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000243 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

40. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000244 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

41. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000245 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

42. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000246 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

43. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000247 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

44. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000248 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

45. но муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000249 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

46. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000250 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

47. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000251 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 62 714,25 рублей;

48. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000252 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

49. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000253 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

50. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000254 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

51. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000255 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

52. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000256 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

53. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000257 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 63 236,87 рублей;

54. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000258 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 74 211,86 рублей;

55. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000259 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 75 257,10 рублей;

56. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000260 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 75 257,10 рублей;

57. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000261 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 75 257,10 рублей;

58. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000262 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 75 257,10 рублей;

59. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000263 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 347,58 рублей;

60. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000264 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 347,58 рублей;

61. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000265 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 347,58 рублей;

62. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000266 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 347,58 рублей;

63. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000267 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 347,58 рублей;

64. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000268 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 870,19 рублей;

65. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000269 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 870,19 рублей;

66. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000270 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 870,19 рублей;

67. по муниципальному контракту от 02.05.2023 №0187300004523000271 за период с

02.11.2023 по 28.11.2023 в размере 77 870,19 рублей.

Определением суда от 10.10.2024 исковое заявление на основании частей 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на иск и дополнения к отзыву, в котором выразил несогласие с заявленными требованиями, в том числе указал, что неустойка по всем контрактам подлежит списанию заказчиком в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

Истец представил возражения на отзыв ответчика.

09.12.2024 судом на основании статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесена резолютивная часть решения, согласно которой в удовлетворении исковых требований отказано.

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, составляет мотивированное решение.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из искового заявления, между администрацией города Мегиона (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Формат» (далее - поставщик) заключены муниципальные контракты на приобретение квартир, которые будут приобретены в будущем по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> (срок передачи имущества - от 22.12.2021 №0187300004521000390, от 22.12.2021 №0187300004521000391, от 22.12.2021 №0187300004521000393, от 22.07.2022 №0187300004522000443, от 25.07.2022 №0187300004522000444, от 25.07.2022 №0187300004522000445, от 25.07.2022 №0187300004522000446, от 25.07.2022 №0187300004522000447, от 25.07.2022 №0187300004522000448, от 25.07.2022 №0187300004522000449, от 25.07.2022 №0187300004522000450, от 25.07.2022 №0187300004522000451, от 25.07.2022 №0187300004522000452, от 25.07.2022 №0187300004522000453, от 25.07.2022 №0187300004522000454, от 25.07.2022 №0187300004522000455, от 25.07.2022 №0187300004522000456, от 25.07.2022 №0187300004522000457, от 25.07.2022 №0187300004522000458, от 25.07.2022 №0187300004522000459, от 25.07.2022 №0187300004522000460, от 25.07.2022 №0187300004522000461, от 25.07.2022 №0187300004522000462, от 25.07.2022 №0187300004522000463, от 25.07.2022 №0187300004522000464, от 25.07.2022 №0187300004522000465, от 25.07.2022 №0187300004522000466, от 25.07.2022 №0187300004522000467, от 25.07.2022 №0187300004522000469, от 25.07.2022 №0187300004522000471, от 25.07.2022 №0187300004522000472, от 25.07.2022 №0187300004522000473, от 25.07.2022 №0187300004522000474, от 25.07.2022 №0187300004522000475, от 25.07.2022 №0187300004522000476, от 25.07.2022 №0187300004522000477, от 25.07.2022 №0187300004522000478, от 25.07.2022 №0187300004522000479, от 25.07.2022 №0187300004522000480, от 25.07.2022 №0187300004522000481, от 25.07.2022 №0187300004522000482, от 25.07.2022 №0187300004522000483, от 25.07.2022 №0187300004522000484, от 25.07.2022 №0187300004522000485, от 25.07.2022 №0187300004522000486, от 25.07.2022 №0187300004522000487, от 25.07.2022 №0187300004522000488, от 25.07.2022 №0187300004522000489, от 25.07.2022 №0187300004522000490, от 25.07.2022 №0187300004522000492, от 25.07.2022 №0187300004522000494, от 25.07.2022 №0187300004522000495, от 25.07.2022 №0187300004522000496, от 25.07.2022 №0187300004522000497, от 25.07.2022 №0187300004522000498, от 25.07.2022 №0187300004522000499, от 25.07.2022 №0187300004522000500, от 25.07.2022 №0187300004522000501, от 25.07.2022 №0187300004522000502, от 26.07.2022 №0187300004522000503, от 26.07.2022 №0187300004522000504, от 26.07.2022 №0187300004522000505, от 26.07.2022 №0187300004522000506 от 26.07.2022 №0187300004522000507, от 26.07.2022 №0187300004522000508, от 26.07.2022 №0187300004522000509, от 26.07.2022 №0187300004522000510, от 26.07.2022 №0187300004522000511, от 26.07.2022 №0187300004522000512, от 26.07.2022 №0187300004522000513, от 26.07.2022 №0187300004522000514, от 26.07.2022 №0187300004522000515, от 26.07.2022 №0187300004522000516, от 26.07.2022 №0187300004522000517, от 26.07.2022 №0187300004522000518, от 26.07.2022 №0187300004522000519, от 26.07.2022 №0187300004522000520, от 26.07.2022 №0187300004522000521, от 26.07.2022 №0187300004522000522, от 26.07.2022 №0187300004522000523, от 26.07.2022 №0187300004522000524, от 26.07.2022 №0187300004522000525, от 26.07.2022 №0187300004522000526, от 26.07.2022 №0187300004522000527, от 26.07.2022 №0187300004522000528, от 26.07.2022 №0187300004522000529 (далее - контракты).

Цена муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 2.2. составляет:

- по контракту №0187300004521000390 - 1 761 837 руб.,

- по контракту №0187300004521000391 - 1 761 837 руб.,

- по контракту №0187300004521000393 - 1 761 837 руб.,

- по контракту №0187300004522000443 - 2 529 720 руб.

- по контракту №0187300004522000444 - 2 670 260 руб.

- по контрактам №0187300004522000445, №0187300004522000446, №0187300004522000447, №0187300004522000448, №0187300004522000449, №0187300004522000450, №0187300004522000451, №0187300004522000452, №0187300004522000453, №0187300004522000454, №0187300004522000455, №0187300004522000456, №0187300004522000457, №0187300004522000458, №0187300004522000459, №0187300004522000460, №0187300004522000461, №0187300004522000462, №0187300004522000463, №0187300004522000464, №0187300004522000465 - 2 670 260 руб.

- по контракту №0187300004522000466 - 2 740 530 руб.

- по контракту №0187300004522000467 - 2 670 260 руб.

- по контракту №0187300004522000469 - 2 740 530 руб.,

- по контрактам №0187300004522000471, №0187300004522000472, №0187300004522000473, №0187300004522000474, №0187300004522000475 - 2 810 800 руб.,

- по контрактам №0187300004522000476, №0187300004522000477, №0187300004522000478, №0187300004522000479, №0187300004522000480, №0187300004522000481 - 2 599 990 руб.,

- по контрактам №0187300004522000482, №0187300004522000483, №0187300004522000484 - 2 389 180 руб.,

- по контракту №0187300004522000485 - 2 599 990 руб.,

- по контракту №0187300004522000486 - 2 389 180 руб.

- по контракту №0187300004522000487 - 2 599 990 руб.,

- по контрактам №0187300004522000488, № 0187300004522000489, №0187300004522000490 - 2 389 180 руб.

- по контракту №0187300004522000492 - 2 459 450 руб..

- по контракту №0187300004522000494 - 3 794 580 руб.

- по контрактам №0187300004522000495, №0187300004522000496 - 3 935 120 руб.,

- по контракту №0187300004522000497 - 4 419 983 руб.,

- по контракту №0187300004522000498 - 4 490 253 руб.,

- по контракту №0187300004522000499 - 4 497 280 руб.,

- по контракту №0187300004522000500 - 4 567 550 руб.,

- по контракту №0187300004522000501 - 4 848 630 руб.,

- по контракту №0187300004522000502 - 4 918 900 руб.,

- по контракту №0187300004522000503 - 5 199 980 руб.,

- по контракту №0187300004522000504 - 5 199 980 руб.,

- по контракту №0187300004522000505 - 5 270 250 руб.,

- по контрактам №0187300004522000506 №0187300004522000507, №0187300004522000508, №0187300004522000509, №0187300004522000510 - 5 270 250 руб.,

- по контрактам №0187300004522000511, №0187300004522000512 - 5 129 710 руб.,

- по контрактам №0187300004522000513, №0187300004522000514, №0187300004522000515, №0187300004522000516, №0187300004522000517, №0187300004522000518, №0187300004522000519 - 5 340 520 руб.,

- по контрактам №0187300004522000520, №0187300004522000521, №0187300004522000522, №0187300004522000523, №0187300004522000524 - 5 410 790 руб.,

- по контрактам №0187300004522000525, №0187300004522000526, №0187300004522000527 - 5 481 060 руб.,

- по контрактам №0187300004522000528, №0187300004522000529 - 5 551 330 руб.

Между администрацией города Мегиона (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Формат» (далее - поставщик) заключены муниципальные контракты на приобретение квартир, которые будут приобретены в будущем по адресу: ХМАО-Югра, <...> (срок передачи имущества - не позднее 01.11.2023) от 02.05.2023 №0187300004523000205, от 02.05.2023 №0187300004523000206 от 02.05.2023 №0187300004523000207 от 02.05.2023 №0187300004523000208 от 02.05.2023 №0187300004523000209 от 02.05.2023 №0187300004523000210 от 02.05.2023 №0187300004523000211 от 02.05.2023 №0187300004523000212 от 02.05.2023 №0187300004523000213 от 02.05.2023 №0187300004523000214 от 02.05.2023 №0187300004523000215 от 02.05.2023 №0187300004523000216 от 02.05.2023 №0187300004523000217 от 02.05.2023 №0187300004523000218 от 02.05.2023 №0187300004523000219 от 02.05.2023 №0187300004523000220 от 02.05.2023 №0187300004523000221 от 02.05.2023 №0187300004523000222 от 02.05.2023 №0187300004523000223 от 02.05.2023 №0187300004523000224 от 02.05.2023 №0187300004523000225 от 02.05.2023 №0187300004523000226, от 02.05.2023 №0187300004523000227 от 02.05.2023 №0187300004523000228 от 02.05.2023 №0187300004523000229 от 02.05.2023 №0187300004523000230 от 02.05.2023 №0187300004523000231 от 02.05.2023 №0187300004523000232 от 02.05.2023 №0187300004523000233 от 02.05.2023 №0187300004523000234 от 02.05.2023 №0187300004523000235 от 02.05.2023 №0187300004523000236, от 02.05.2023 №0187300004523000237 от 02.05.2023 №0187300004523000238 от 02.05.2023 №0187300004523000239 от 02.05.2023 №0187300004523000240 от 02.05.2023 №0187300004523000241 от 02.05.2023 №0187300004523000242 от 02.05.2023 №0187300004523000243 от 02.05.2023 №0187300004523000244 от 02.05.2023 №0187300004523000245 от 02.05.2023 №0187300004523000246 от 02.05.2023 №0187300004523000247 от 02.05.2023 №0187300004523000248 от 02.05.2023 №0187300004523000249 от 02.05.2023 №0187300004523000250 от 02.05.2023 №0187300004523000251 от 02.05.2023 №0187300004523000252 от 02.05.2023 №0187300004523000253 от 02.05.2023 №0187300004523000254 от 02.05.2023 №0187300004523000255 от 02.05.2023 №0187300004523000256 от 02.05.2023 №0187300004523000257 от 02.05.2023 №0187300004523000258 от 02.05.2023 №0187300004523000259 от 02.05.2023 №0187300004523000260 от 02.05.2023 №0187300004523000261 от 02.05.2023 №0187300004523000262 от 02.05.2023 №0187300004523000263 от 02.05.2023 №0187300004523000264 от 02.05.2023 №0187300004523000265 от 02.05.2023 №0187300004523000266 от 02.05.2023 №0187300004523000267 от 02.05.2023 №0187300004523000268 от 02.05.2023 №0187300004523000269 от 02.05.2023 №0187300004523000270 от 02.05.2023 №0187300004523000271 (далее - контракты).

Цена муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 2.2. составляет:

- по контракту №0187300004523000205- 2 555 025 руб.,

- по контракту №0187300004523000206 - 2 593 737 руб. 50 коп.,

- по контрактам №0187300004523000207, №0187300004523000208, №0187300004523000209, №0187300004523000210, №0187300004523000211 - 2 632 450 руб.,

- по контрактам №0187300004523000212, №0187300004523000213, №0187300004523000214, №0187300004523000215, №0187300004523000216 - 2 671 162 руб. 50 коп.

- по контрактам №0187300004523000217, №0187300004523000218, №0187300004523000219, №0187300004523000220, №0187300004523000221 - 2 709 875 руб.

- по контрактам №№0187300004523000222, №0187300004523000223 - 4 297 087 руб. 50 коп.

- по контрактам №0187300004523000224, №0187300004523000225, №0187300004523000226 - 4 335 800 руб.

- по контрактам №0187300004523000227, №0187300004523000228, №0187300004523000229, №0187300004523000230 - 4 413 225 руб.

- по контракту №0187300004523000231 - 4 529 362 руб.,

- по контрактам №0187300004523000232, №0187300004523000233, №0187300004523000234, №0187300004523000235, №0187300004523000236, №0187300004523000237, №0187300004523000238- 4 568 075 руб.,

- по контракту №0187300004523000239 - 4 606 787 руб.,

- по контрактам №0187300004523000240, №0187300004523000241, №0187300004523000242, №0187300004523000243, №0187300004523000244, №0187300004523000245, №0187300004523000246, №0187300004523000247, №0187300004523000248, №0187300004523000249, №0187300004523000250, №0187300004523000251 - 4 645 500 руб.,

- по контрактам №0187300004523000252, №0187300004523000253, №0187300004523000254, №01873000045230002055, №0187300004523000256, №0187300004523000257 - 4 684 212 руб. 50 коп.,

- по контракту №0187300004523000258 - 5 497 175 руб.

- по контрактам №0187300004523000259, №0187300004523000260, №0187300004523000261, №0187300004523000262 - 5 574 600 руб.,

- по контрактам №0187300004523000263, №0187300004523000264, №0187300004523000265, №0187300004523000266, №0187300004523000267 - 5 729 450 руб.

- по контрактам №0187300004523000268, №0187300004523000269, №0187300004523000270, №0187300004523000271 - 5 768 162 руб. 50 коп.

В соответствии с пунктом 3.4 муниципальных контрактов, имущество, которое будет создано в будущем, передается заказчику в течение 10 рабочих дней после получения поставщиком документа о государственной регистрации права собственности на имущество по акту приема-передачи жилого помещения (Приложение № 2) но не позднее 30.11.2022, 01.11.2023.

Акты приема-передачи вышеуказанных квартир был подписаны сторонами 14.12.2022, 29.11.2023.

Ссылаясь на то, что обязательства по передаче имущества были исполнены ответчиком с нарушением установленных контрактами срока, истец предъявил ответчику требование об уплате неустойки.

Поскольку в добровольном порядке ответчик требования не исполнил, истец обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Суд исходит из правовой квалификации правоотношений сторон, как обязательств долевого участия в строительстве, регулируемых нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

Согласно условиям контрактов объект долевого строительства (квартира) должен был быть передан участнику долевого строительства не позднее 30.11.2022, 01.11.2023.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 214-ФЗ передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Объекты долевого строительства переданы муниципальному заказчику 14.12.2022, 29.11.2023.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В силу статьи 10 Закона № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

На основании части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу пункта 8.8 контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Продавцом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 7 статьи 34 Федерального закона).

За нарушение обязательства истец на основании пунктов 8.8. контрактов начислил ответчику неустойку по муниципальным контрактам за период с 01.12.2022 по 13.12.2022 и с 02.11.2023 по 28.11.2023 в общем размере 4 954 516 руб. 59 коп., исходя из размера ключевой ставки банковского процента 7,5 и 15 %, действовавшей на момент исполнения обязательства по передаче объекта строительства.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Частью 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ предусмотрено списание начисленной поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанной заказчиком, суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783», вступившим в силу 12.03.2022, из названия, преамбулы и текста Правил № 783 исключены слова «в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах».

Следовательно, неустойка подлежит списанию заказчиком в отношении спорных контрактов, исполненного в полном объеме, независимо от года, в том числе 2023.

Согласно пункту 2 Правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением предусмотренных данной статьей случаев.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

Пунктом 4 Правил № 783 закреплено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение.

Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).

В пунктах 4 и 5 Правил № 783 установлен порядок принятия решения заказчиком о списании начисленной, но неуплаченной неустойки на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Так, основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном выше, является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом (подпункт «а» пункта 5 Правил).

Пункт 11 Правил № 783 предусматривает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 данных Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

По смыслу названных положений, государственный (муниципальный) заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, в том числе при просрочке исполнения обязательств, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» данного пункта.

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 (далее - Обзор от 28.06.2017), списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.

В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712).

Как следует из расчета ответчика, сумма неустойки по контрактам не превышает 5 % цены контракта, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности списания спорной неустойки за нарушение сроков исполнения договора.

При этом, суд также исходит из того, что в силу положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 списание неустойки является обязанностью истца как заказчика, а не его правом.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца, однако последний в силу ст. 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от её уплаты

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167–171, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШИЛ:

исковые требования администрации города Мегиона оставить без удовлетворения.

Решение подлежит немедленному исполнению.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.hmao.arbitr.ru.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение пятнадцати дней после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Н.Ю. Яшукова