Решение по делу № А69-2787/2023 от 05.12.2023

Арбитражный суд Республики Тыва

Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс)

http://www.tyva.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Кызыл

Дело № А69-2787/2023

05 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе: судьи Чигжита Ш.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Монгуш Н.М., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Россети Сибирь Тываэнерго" (дата присвоения ОГРН: 16.10.2002, ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 667001, <...>, банковские реквизиты: Тувинский РФ АО «Россельхозбанк» г. Кызыла, р/сч <***>, БИК 049304738, кор/сч 30101810400000000738)

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Регионстрой" (дата присвоения ОГРН: 18.10.2018, ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 667004, <...>)

о взыскании задолженности и неустойки;

установил:

акционерное общество "Россети Сибирь Тываэнерго" обратилось 30.08.2023 в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Регионстрой" о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.1442.21 от 05.08.2021 в размере 523857 руб. 40 коп., неустойки в размере 130964 руб. 35 коп., судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 16093 руб.

Определением от 05.09.2023 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 04.10.2023.

Определением от 04.10.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 28.11.2023.

Дело рассмотрено в соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие сторон, извещённых надлежащим образом.

Ответчик отзыв на исковое заявление с возражениями в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представил, в связи с чем, дело рассматривается по имеющимся доказательствам.

Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства по делу.

Как следует из материалов дела, между АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и ООО «Специализированный застройщик Регионстрой» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.1442.24 от 05.08.2021 (далее – договор), в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «12 одноквартирные жилые дома для детей-сирот».

Ответчик в соответствии с условиями данного договора принял на себя обязательство оплатить расходы за технологическое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с пунктом 3.10 Договора составила 1 423 857 руб. 40 коп. и должна была быть оплачена ответчиком в порядке, предусмотренном пунктом 11 договора.

Пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 142385,74 руб. (сто сорок две тысячи триста восемьдесят пять рублей 74 копеек), в том числе НДС 20% в размере 23730,96 руб. (двадцать три тысячи семьсот тридцать рублей 96 копеек) вносится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 427157,22 (четыреста двадцать семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 22 копейки), в том числе НДС 20% в сумме 71192,87 руб. (семьдесят одна тысяча сто девяносто два рубля 87 копеек) вносится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 20% платы за технологическое присоединение в размере 284771,48 (двести восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один рубль 91 копейка) вносится в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 427157,22 руб. (четыреста двадцать семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 22 копейки), в том числе НДС 20% в сумме 71192,87 руб. (семьдесят одна тысяча сто девяносто два рубля 87 копеек) вносится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора;

Из пункта 2 договора следует, что технологическое присоединение необходимо для электроснабжения «12 одноквартирных жилых домов для детей-сирот», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, 668318, Республика Тыва, Тандинский район, с. Дурген, кадастровые номера 17:10:0501032:658; 17:10:0501032:659; 17:10:0501032:666; 17:10:0501032:680; 17:10:0501032:667; 17:10:0501032:671; 17:10:0501032:678; 17:10:0501032:674; 17:10:0501032:657; 17:10:0501032:663; 17:10:0501032:656.

21.12.2021 сторонами был подписан акт об осуществлении технологического присоединения указанных выше объектов к электрическим сетям.

Ответчик свою обязанность по внесению платы не исполнил в полном объеме. Оплата произведена частично и составила 900 000 руб. На момент подачи искового заявления задолженность составляет 523 857 руб. 40 коп.

Претензия истца от 31.10.2022 № 1.9/4/358 оставлена ответчиком без внимания, что послужило основанием для обращения истца в суд с иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд удовлетворяет иск.

Согласно ст.8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц.

В силу ст.ст.309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств не включены в раздел IV Гражданского кодекса РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения. Такие нормы содержатся в ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» №35-Ф3 от 26.03.2003 и «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктами 6, 16, 17, и 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан, помимо прочего, внести плату за технологическое присоединение. Указанный договор является публичным.

Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы Гражданского кодекса Российской Федерации, так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Таким образом, названными нормами предусмотрена оплата услуг по факту их оказания.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.1442.21 от 05.08.2021, предметом которого является обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «12 одноквартирные жилые дома для детей-сирот».

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 25.12.2020 №44 и составляет 1423857 руб. 40 коп., в том числе НДС 20% в сумме 237309 руб. 57 коп.

Из анализа положений пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике и пунктов 1, 2, 7, 18 и 19 Правил № 861 следует, что результатом оказания услуги по технологическому присоединению является присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, при этом сама услуга по технологическому присоединению представляет собой состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Согласно пункту 19 Правил № 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

То есть, итоговым результатом надлежащего исполнения сетевой организацией принятых обязательств по договору технологического присоединения является составление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

21.12.2021 сторонами был подписан акт об осуществлении технологического присоединения объектов к электрическим сетям, что подтверждает исполнение со стороны АО «Россети Сибирь Тываэнерго» принятых на себя обязательств.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, обстоятельства, на которые ссылается истец, считаются признанными ответчиком.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что факт осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям подтвержден представленным в материалы дела актом об осуществлении технологического присоединения, суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании с ответчика 523857 руб. 40 коп. являются обоснованными.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 130964 руб. 35 коп. за период с 22.12.2021 по 31.03.2022.

В пп. "в" п. 16 Правил № 861, установлено положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п. п. 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил порядке, за год просрочки.

Закон № 35-ФЗ, наделяя Правительство Российской Федерации правом устанавливать ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, обратившихся за технологическим присоединением, при просрочке внесения авансовых платежей.

При этом суд учитывает, подпунктом "г" пункта 16 (6) Правил N 861 установлено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным, в том числе и при ненадлежащем исполнении заявителем обязательств по внесению платы за технологическое присоединение.

Таким образом, неустойка подлежит начислению не ранее дня фактического присоединения с учетом условий договора, поскольку с этого момента у заявителя возникает обязательство по внесению платы за технологическое присоединение, которая уже не будет носить авансовый характер.

Указанная правовая позиция сформулирована в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570.

Услуги по спорному договору фактически оказаны, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 21.12.2021.

Таким образом, начальная дата периода взыскания неустойки определена АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 22.12.2021.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 введен мораторий сроком на 6 месяцев (до 01.10.2022) на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в соответствии с которым мораторий применим, в том числе и к ответчику.

Как установлено пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон № 127-ФЗ), для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

При этом пунктом 3 статьи 9.1 Закона № 127-ФЗ установлено, что на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 Закона № 127-ФЗ, в частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9А_ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1_ Закона № 127-ФЗ на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Согласно пункту 7 вышеназванного Постановления в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона № 127-ФЗ). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона № 127-ФЗ) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, в период действия указанного моратория неустойка по день фактической уплаты долга не подлежит начислению.

АО «Россети Сибирь Тываэнерго» произвело расчетнеустойки за период с 22.12.2021 по 31.03.2022, в результате которого размер неустойки составил: 523 857,40* 100*0,25%=130 964 руб. 35 коп.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки является обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче иска истцом по платёжным поручениям № 8707 от 24.07.2023 в размере 12477 руб., №10402 от 28.08.2023 в размере 2619 руб. уплачена государственная пошлина в общей сумме 16096 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 166-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Тыва

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Регионстрой" (дата регистрации: 18.10.2018, ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 667004, <...>) в пользу акционерного общества "Россети Сибирь Тываэнерго" (дата регистрации: 16.10.2002, ИНН <***>, адрес: 667000, <...>) задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1700.1442.21 от 05.08.2021 в сумме 523857 руб. 40 коп., неустойку в размере 130964 руб. 35 коп., всего 654821 руб. 75 коп.; судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 16093 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Третий арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его принятия.

Судья Ш.С.Чигжит